《加工合同模板六篇（二）》

1、加工合同模板六篇 加工合同 篇1 承攬方:_地址:_郵碼:_電話:_法定代表人:_職務(wù):_定作方:_地址:_郵碼:_電話:_法定代表人:_職務(wù):_定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的帶給辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1、(用承攬方原料完成工作的)，承攬方務(wù)必依照合同規(guī)定選用原材料，并理解定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不貼合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。2、(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)

2、量、質(zhì)量、規(guī)格帶給原材料，承攬方對定作方帶給的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不貼合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方帶給的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3、交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙帶給辦法1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)帶給的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3

3、、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期帶給技術(shù)資料、圖紙等。第五條價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3、當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)帶給檢驗證明。第七條交貨的時間

4、和地點1、交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，務(wù)必留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約職責(zé)一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌

5、減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的職責(zé);經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不貼合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不貼合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括

6、返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(10%-30%)或酬金總額的_%(20%-60%)的違約金。六、異地交付的定作物不貼合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)

7、責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的職責(zé)。八、由于保管不善致使定作方帶給的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方帶給的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不貼合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)職責(zé)。十、擅自調(diào)換定作方帶給的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的職責(zé)。第十三條定作方的違約職責(zé)一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承

8、攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方帶給原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方帶給原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(20%-60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方帶給原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不

9、領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的'損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約

10、職責(zé)，在定作方遲延理解或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)職責(zé)，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(_)項處理:1、向仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁;2、向人民法院起訴。本合同自_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份，交_(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。定作方:_代表人:_年_月_日承攬方:_代表人:_年_月 加工合同 篇2 甲方：aa

11、aa家具有限公司乙方：_為了共同拓展市場，充分發(fā)揮甲乙雙方的經(jīng)營優(yōu)勢，以在平等互利的基礎(chǔ)上組建穩(wěn)定而有效的市場網(wǎng)絡(luò)，共同拓展市場份額，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立以下條款，以便雙方共同遵照執(zhí)行。一、雙方的權(quán)利和義務(wù) ：1乙方指定甲方為乙方家具產(chǎn)品獨家生產(chǎn)商。下稱加盟廠。產(chǎn)品款式由乙方提供，與甲方簽訂協(xié)議后，甲方不得在武漢、沈陽、哈爾濱、香河、天津、北京、西安、南昌、等9個地區(qū)經(jīng)銷乙方提供款式的專門經(jīng)營品牌產(chǎn)品。2甲乙雙方初次合作期約為_年_ 月_ 日至_年_月_日止。本協(xié)議約定的年限滿后，甲乙雙方愿意繼續(xù)合作，在本協(xié)議規(guī)定年限前3個月向甲方提出，經(jīng)雙方同意后可續(xù)簽協(xié)議。如本協(xié)議終止，乙方在一年內(nèi)負(fù)責(zé)

12、業(yè)務(wù)開展地區(qū)的售后服務(wù)，甲方有義務(wù)按售后服務(wù)有關(guān)條款配合乙方工作。3甲乙雙方均是獨立的經(jīng)營單位，實行獨立經(jīng)營、自負(fù)盈虧、獨立核算，甲方在業(yè)務(wù)上接受乙方的指導(dǎo)。4協(xié)議雙方不存在共同投資、代理雇傭、承包關(guān)系。5甲、乙雙方若在合同期間，任何一方有特殊情況要求提前終止解決協(xié)議，應(yīng)提前2個月通知對方。經(jīng)雙方協(xié)商后，辦理解除合作相關(guān)手續(xù)、協(xié)議終止。二、價格1甲方按雙方協(xié)議價給乙方提供貨物，如因市場與材料引起價格調(diào)整，甲方應(yīng)及時通知乙方，執(zhí)行日以發(fā)出通知日為準(zhǔn)。2乙方可以按當(dāng)?shù)叵M水平來適當(dāng)調(diào)整價格適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?。三、貨款結(jié)算方式1乙方在下單時應(yīng)以電匯、現(xiàn)金或其它雙方議定的有效結(jié)算方式支付全部金額后，甲方才予

13、以生產(chǎn)。2甲乙雙方的貨款結(jié)算以訂貨單上金額和數(shù)量為依據(jù)，有出現(xiàn)數(shù)量或金額不符時，甲乙雙方均有義務(wù)互相配合解決。3乙方訂貨時每批次數(shù)量不少于10套（沙發(fā)或單椅）。4乙方訂貨后貨款必須一次性到位，貨可以分批從甲方提貨。四、售后服務(wù)a保修1產(chǎn)品的保修期為一年，一年內(nèi)出現(xiàn)的嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問題需要調(diào)換的由公司負(fù)責(zé)維修解決。2超過保修期的產(chǎn)品，公司根據(jù)國家有關(guān)維修的規(guī)定酌情處理。3屬于客戶保管不妥、人為原因或運輸損壞，工廠可為客戶進(jìn)行有償維修。4工廠不接受退貨，客戶有符合退貨理由的退貨，應(yīng)事先電傳退貨明細(xì)并告知原因，在得到工廠確認(rèn)后方可，否則工廠不予處理。五、運輸方式1甲方的交貨地點是甲方廠址：東莞市締升家

14、具廠，乙方可委托甲方辦理運輸手續(xù)或自提。2如屬乙方委托甲方辦理運輸業(yè)務(wù)的，其運費和保險費由乙方承擔(dān)。3如屬乙方自提，由負(fù)責(zé)運輸?shù)鸟{駛員代辦手續(xù)，等同乙方收貨，其代辦簽字行為具有法律效力。六、違約責(zé)任如乙方違反本協(xié)議第五款條時，甲方可停止供貨。如甲方違反本協(xié)議第一款第1條、及第六款第1、2、3條時，乙方可終止乙方提供給甲方的產(chǎn)品的供貨權(quán)。七、甲乙雙方如發(fā)生爭執(zhí)，可共同協(xié)商解決或遞交甲方所在地人民法院。八、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_ 乙方（蓋章）：_代表（簽字）：_年_月_日_月_日代表（簽字）：_年 加工合同 篇3 甲方：乙方：乙方委托甲方加工16s、21s

15、棉紗，甲乙雙方為保證全面履行各自的義務(wù)，經(jīng)共同協(xié)商簽訂以下合同，以便共同執(zhí)行。一、項目名稱：乙方委托甲方加工16s、21s棉紗。二、原料原棉由乙方提供，由甲方驗收，乙方保證提供的原棉在5.0級以上、含雜3.5%、含水不超過10以內(nèi)，在合作期內(nèi)乙方交給甲方的原棉庫存最少不低于50噸。三、原料提供時間：在協(xié)議簽訂之日起，原棉須在十天內(nèi)運到甲方場地，在加工期間，乙方保證原棉的供應(yīng)，甲方妥善保管的義務(wù)，驗收后，發(fā)生的損失和意外事故由甲方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。四、甲方組織生產(chǎn)期間有義務(wù)接受乙方的監(jiān)督檢驗。五、質(zhì)量要求：產(chǎn)品質(zhì)量要求符合國標(biāo)一等品以上，盡可能地減少三絲，織成率公定結(jié)算1.15約1.25噸。六、費用

16、結(jié)算：按成品棉紗每噸加工費2200元，到甲方場地后，裝卸費和盤紗費均由乙方承擔(dān)。七、落棉由乙方回收，甲方自行處理。八、交提貨時間：乙方可隨時提貨，甲方不得延誤提貨時間，提貨數(shù)量不超過雙方商定每日生產(chǎn)量，如延誤時間造成經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)，非甲方自身因素造成延誤除外。九、違約責(zé)任：本合同自愿簽訂，任何乙方違約承擔(dān)對方的經(jīng)濟(jì)損失，本協(xié)議一式兩份，雙方簽字后生效。十、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日 加工合同 篇4 承攬方： (以下稱甲方)定作方： (以下稱乙方)依據(jù)中華人民共和國合同法之規(guī)

17、定，現(xiàn)就乙方委托甲方加工門窗鋁型材有關(guān)事宜，遵循誠實守信的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂合同條款如下：一、 加工門窗鋁型材的規(guī)格、數(shù)量及價格：產(chǎn)品價格=鋁錠價格15880.00元+加工費6400.00元，鋁錠價按甲乙雙方簽訂合同當(dāng)日上海有色金屬網(wǎng)長江現(xiàn)貨鋁錠均價計算，計價格為： 元/噸。二、 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行g(shù)b5237-20xx;gb/t6892-20xx 。三、 包裝物不超過產(chǎn)品重量的5%，誤差在±1.0以內(nèi)。四、 交貨地點： 乙方所在地。五、 乙方下達(dá)訂單貳拾肆小時后變更訂單需向甲方交納全部訂單1.0%的生產(chǎn)費用。六、 交貨時間：乙方遞交訂單且預(yù)付定金30%到達(dá)甲方指定賬戶后 1

18、貳拾日甲方必須交貨完畢，每逾期一日，甲方按照全部訂單金額的1.0%賠償乙方損失。七、 運輸方式：甲方負(fù)責(zé)將所有貨物按照合同規(guī)定時間送到乙方所在地。貨物送達(dá)乙方后，乙方委托門窗廠驗收，并出具驗收證明(具體注明貨物品種、規(guī)格、數(shù)量及金額)，由門窗廠有關(guān)負(fù)責(zé)人員簽名并蓋章。貨物到達(dá)乙方，除因產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求或破損的情況外，乙方不得拒收或退回。八、 提出產(chǎn)品質(zhì)量異議期限：乙方收貨后如對產(chǎn)品質(zhì)量有異議，應(yīng)及時以書面形式提出，否則視為乙方對產(chǎn)品質(zhì)量無異議。九、 付款及結(jié)算方式：甲方在發(fā)貨前需通知乙方，乙方憑甲方通知付清全部貨款后甲方發(fā)貨，乙方預(yù)交定金折抵貨款，所有貨款應(yīng)直接以匯票、支票或電子匯兌方式支付

19、。十、 違約責(zé)任a) 乙方對甲方的產(chǎn)品提出異議，經(jīng)驗證確屬產(chǎn)品自身質(zhì)量存在的問題或者與乙方要求加工的規(guī)格型號不符，甲方應(yīng)及時予以更換，由此產(chǎn)生的運輸費、延誤工程損失由甲方承擔(dān)。b) 甲方未能按時向乙方發(fā)貨，逾期一日按貨物總價值的1.0%向乙方賠償損失，但由于乙方未及時付款導(dǎo)致的延期除外。c) 在合同履行期間，任何一方無正當(dāng)理由擅自終止合同，違約方應(yīng)按尚未履行的貨物價值的30%向?qū)Ψ街Ц哆`約金。d) 乙方保證交付給己方的付款票據(jù)真實、合法、有效。十一、 合同有效期：自 20xx 年 2 月 23 日始，至工程結(jié)束。十二、 如發(fā)生合同糾紛，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向乙方所在地人民法院提起訴

20、訟。十三、 本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_年_月_日 _年_月_日 加工合同 篇5 合同編號：簽約地址：發(fā)包方：xx有限公司 （以下簡稱為甲方）加工方：xx （以下簡稱為乙方）經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著平等對待、自愿、誠實、信用的原則，就甲方向乙方采購下列產(chǎn)品，簽訂本合同，共同遵照執(zhí)行。一、標(biāo)的名稱、規(guī)格、數(shù)量及價格：二、質(zhì)量、技術(shù)、包裝和運輸標(biāo)準(zhǔn)：1、加工工期：開工時間以甲方材料到工廠開始計算，xx日內(nèi)全部加工完成并發(fā)運，乙方嚴(yán)格確保交貨周期。2、加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：膜材料及裁剪加工圖由甲方提供，裁

21、剪加工圖作為合同附件，膜材料加工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。3、乙方嚴(yán)格按以下要求進(jìn)行膜材料加工：（1）、進(jìn)行裁剪前驗證膜材的生產(chǎn)批號、出廠合格證明及有關(guān)的復(fù)驗合格報告，同一單體膜材料的主體宜使用同一批號生產(chǎn)的膜材。（2）、在裁剪作業(yè)中，不得發(fā)生折疊彎曲現(xiàn)象。（3）、在裁剪操作中嚴(yán)格按照甲方提供的加工圖進(jìn)行裁剪，對切割子膜片和拼接后的組合膜片分別進(jìn)行檢驗和編號，與加工圖紙相符。（4）、膜片的拼接應(yīng)保證接縫的強(qiáng)度、防水、顏色一致。（5）、在熱融合加工時，沒有塵埃、垃圾等污物沾附在膜材料上。（6）、在熱融合拼接時要根據(jù)不同膜材類型，調(diào)試好加工設(shè)備的溫度，避免過熱燙傷，并嚴(yán)格控制熱融合中產(chǎn)生的收縮變形，確保膜片

22、、膜面平整，不得出現(xiàn)厚薄不均的現(xiàn)象。（7）、縫制應(yīng)做到縫制寬度、針幅等均一，嚴(yán)禁發(fā)生跳縫、脫線等現(xiàn)象，同時應(yīng)避免縫制中引起膜片的扭曲、皺紋等現(xiàn)象。（8）、開孔采用開孔夾具，不得有卷曲、歪斜等現(xiàn)象，打扣眼時，不得有脫落，裂紋。（9）、在加工過程中，因乙方失誤所造成破損、補(bǔ)丁、劃傷，均由乙方負(fù)責(zé)（每10mm膜材破損、補(bǔ)丁、劃傷按人民幣三千元計算賠償給甲方或乙方負(fù)責(zé)直接更換整塊破損同規(guī)格型號膜材）。 加工后的膜材包裝和運輸：經(jīng)過加工檢查合格后的膜材，在包裝前膜面應(yīng)清潔干凈。包裝時不得污染和損壞，且做好編號。在對加工后的膜材料打包時，膜材料采用蕊棍，以卷的方式打包，蕊棍的直徑應(yīng)大于等于150mm，對于

23、無法卷成滾筒狀的膜材，在各折疊處充填緩沖材料后，才能進(jìn)行打包。在運輸中為防止附屬品和小型零件丟失，宜將其整理成包裝袋，安放在硬紙箱內(nèi)固定于運輸工具上。加工后的膜材在堆放、裝卸、運輸過程中用防塵布進(jìn)行遮蓋，底部應(yīng)輔設(shè)隔離墊層。驗收時按甲方圖紙質(zhì)量要求進(jìn)行驗收，乙方加工后的膜材要符合膜結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程cecs158:20xx 。甲方在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)加工后的膜材質(zhì)量不符合約定，甲方應(yīng)在90天內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在3日內(nèi)負(fù)責(zé)處理；如乙方逾期不予處理，則視為認(rèn)可甲方提出的異議和處理意見，包括但不限于補(bǔ)償甲方采購?fù)愇锲返馁M用及其他相關(guān)費用。三、運輸方式及費用：1、交貨地點及相

24、關(guān)費用：xx號，現(xiàn)場收貨人：xx，聯(lián)系電話xxxxxxxxxx。運輸、裝卸費用由（視實際情況，如：供方）負(fù)責(zé)，供方發(fā)貨時隨附兩聯(lián)送貨清單至現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽收。2、乙方交由承運人運輸?shù)脑谕矩浳铮瑲p滅失的風(fēng)險由乙方承擔(dān)。四、結(jié)算方式及期限： 付清貨款后發(fā)貨，乙方發(fā)貨時隨附全額增稅發(fā)票。 貨到驗收合格后，n個月內(nèi)付清貨款，乙方收款時隨附增稅發(fā)票及收款收據(jù)。 甲方預(yù)付x貨款后發(fā)貨，乙方收款時隨附全額增稅發(fā)票。余款y作為質(zhì)保金，n個月后如無質(zhì)量問題一次性付清。 合同生效后甲方預(yù)付x，貨到驗收合格后n個月內(nèi)付y%，乙方收款時隨附全額增稅發(fā)票。余款z作為質(zhì)保金，n個月后如無質(zhì)量問題一次性付清。 五、貨物驗收：

25、甲方簽收貨物時，按本合同第一、二條的約定驗收，如有不符者，即退貨；如安裝過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方予以更換。因此造成甲方工期延誤及其所有直接和間接損失，全部由乙方負(fù)責(zé)賠償。六、乙方應(yīng)提交的資料：1、產(chǎn)品合格證，其內(nèi)容應(yīng)包括: 產(chǎn)品編號、型號和名稱、制造廠商標(biāo)和名稱、檢驗結(jié)論、檢驗負(fù)責(zé)人簽章及日期。2、產(chǎn)品檢測報告。3、乙方隨貨提供上述所有資料，交貨驗收合格時交付給甲方。七、違約責(zé)任:1、乙方未能按期交貨，每拖延一天，須向甲方支付合同總金額的1%違約金、總計不超過合同總金額10%的違約金。如逾期超過二十天，甲方有權(quán)單方面終止合同，并視乙方單方面違約，乙方應(yīng)返還已收取的所有費用，并賠償雙倍預(yù)付款給甲

26、方，甲方對此保留索賠乙方造成甲方一切損失的權(quán)利。2、乙方承擔(dān)違約責(zé)任后，仍然要賠償由此造成甲方的所有直接和間接損失。 八、其它事項：在履行合同過程中發(fā)生爭議時，雙方本著友好協(xié)商的原則協(xié)商解決，協(xié)商不能達(dá)成共識的，任何一方可向廣州市人民法院起訴。九、合同生效：本合同正本一式四份，甲、乙雙方各持兩份(傳真件、掃描件同等有效) 。 雙方簽字蓋章后后生效。 雙方簽字蓋章且供方收到預(yù)付款后生效。 雙方簽字蓋章且供方收到貨款后生效。（以下無正文）甲方(章)： 乙方(章)：地址： 地址：電話： 電話：傳真： 傳真：開戶銀行： 開戶銀行：銀行賬號： 銀行賬號：法定代表： 法人代表：簽約代表： 簽約代表：簽約日

27、期：xx年xx月xx日 簽約日期：xx年xx月xx日 加工合同 篇6 合同編號：簽訂地點：甲方：乙方：甲乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方提供原料用于加工成品出口事宜，達(dá)成如下協(xié)議：第一條、加工產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量及價款：合同總價款（大寫）：_第二條、原材料、技術(shù)、圖紙及治具：1、甲方于_年_月_日在_（地點）向乙方交付原材料（或散件），并按百分之_的備損率提供原材料（或散件）給乙方，多提供部分不計加工（或裝配）數(shù)量。如甲方未能按時、按質(zhì)、按量提供全部原材料（或散件），致使乙方停工待料造成損失，甲方在接到乙方提出的通知后，應(yīng)予賠償。2、甲方向乙方提供加工該產(chǎn)品的技術(shù)、圖紙及

28、必要治具，并承擔(dān)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)責(zé)任。如果需乙方提供治具，則甲方應(yīng)當(dāng)支付相應(yīng)的費用。第三條、加工生產(chǎn)、包裝、運輸及通關(guān)：1、乙方應(yīng)依據(jù)本合同約定，在_地點進(jìn)行加工生產(chǎn)，并保證如期、保質(zhì)、保量完成。2、包裝物料，包括但不限于外包裝箱、內(nèi)包裝箱、塑料袋、打包帶、封箱膠帶、添加劑，由乙方提供，甲方承擔(dān)費用。3、乙方依據(jù)本合同的規(guī)定，代甲方辦理托運及通關(guān)手續(xù)，并由甲方支付相應(yīng)的費用。第四條、產(chǎn)品交付及質(zhì)量檢驗：1、產(chǎn)品交付（1）原材料出成率：原材料交接時，甲乙雙方共同對原材料做成品出成率試驗，并由雙方進(jìn)行書面確認(rèn)。（2）交付時間及地點：乙方應(yīng)于_年_月_日在_（地點）向甲方交付成品。（3）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方加工產(chǎn)品的質(zhì)量須達(dá)到_標(biāo)準(zhǔn)。2、質(zhì)量檢驗（1）原料交接時，乙方應(yīng)按照本合同的規(guī)定對原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量進(jìn)行驗收，如發(fā)現(xiàn)甲方提供的原料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同規(guī)定不符，乙方應(yīng)于交接3日內(nèi)向甲方提出，否則視為甲方提供的原料符合本合同的規(guī)定。（2）在乙方加工期間，甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)情況和已生產(chǎn)產(chǎn)品隨時抽檢。但甲方的抽檢不應(yīng)影響乙方工作。第五條、加工費：乙方為甲方進(jìn)行加工的加工費為：甲方應(yīng)在_運輸及通關(guān)之前_日內(nèi)，一次性支付給乙方，甲方逾期支付，應(yīng)按銀行貸款利率向乙方加付延期利息，并且乙方有權(quán)以此為由停止交付加工產(chǎn)品。第六