機(jī)械加工合同書(shū)合同示范文本

1、合同書(shū) | YB-HT-052042機(jī)械加工合同書(shū)（合同示范文STANDARD CONTRACT SAMPLE（合同范本）甲方：乙方：簽訂日期：編號(hào)：YB-HT-052042承攬合同機(jī)械加工合同書(shū)（合同示范文本）說(shuō)明：本合同書(shū)可以用丁合同有效的約定了合同雙方的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)合同的 履行有積極的作用，能夠較為有效的約束違約行為，能夠最大程度的保障自己 的合法權(quán)利，可以電子文檔收藏或者打印出來(lái)直接使用。承攬方：地址：郵碼：電話：法定代表人： 職務(wù)： 定作方：地址：郵碼：電話：法定代表人： 職務(wù)： 定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵 守。第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量

2、備注第二條加工成品質(zhì)量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1. （用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料， 并接 受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響 定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2. （用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方第2頁(yè)共8頁(yè)合同書(shū) | YB-HT-052042 承攬合同 應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原 材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。 承 攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不

3、得偷換零部件。3. 交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1. 承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間， 發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不 合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)， 有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造 成的損失，由定作方賠償。2. 承攬方對(duì)丁承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作 方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3. 定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商 定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

4、1. 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2. 定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。 驗(yàn)收前承攬方應(yīng) 當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。 對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷 的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn) 題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外， 由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù) 或退換。合同書(shū) | YB-HT-052042 承攬合同3. 當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1. 交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交 （提

5、）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2. 交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收 的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期 為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作 物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間； 雙方另有約定的，按約定的方法 計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期 交付的

6、責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此 造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少丁合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬 方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。第5頁(yè)共8頁(yè)合同書(shū) | YB-HT-052042承攬合同三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的， 承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低丁合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物（包括返

7、修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金 元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照 中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定， 按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金 ）以酬金計(jì)算的，每逾期 一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完 成工作部分價(jià)款總值的 %（10呢30%減酬金總額的 %（20呢60%）的違約 金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定， 暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定 作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人）,除按合

8、同規(guī) 定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定 作物的責(zé)任。八、由丁保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、 滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、 未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)， 或經(jīng)檢驗(yàn) 發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、 補(bǔ)齊的，由承攬 方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。第7頁(yè)共8頁(yè)合同書(shū) | YB-HT-052042 承攬合同十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件， 定作方有權(quán)拒收，承 攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。 如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作 方要求辦理，并承擔(dān)逾期交

9、付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造 成的損失。二、中途廢止合同，屆承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款 總值的%（10呢30%鬲度）的違約金；不屆承攬方提供原材料的，償付承攬方 以未履行部分酬金總額的 %（20呢60%勺幅度）違約金。三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作， 承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承 攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順 延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除

10、按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、 保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取 定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后， 退還給定作方；變賣定作物所得少丁報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不 足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向 承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違 約金。六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰第8頁(yè)共8頁(yè)合同書(shū) | YB-HT-052042承攬合同 款。七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由丁不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的， 承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收 期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按（）項(xiàng)處理：1. 向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；2. 向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由