某年監(jiān)理工程師《建設(shè)工程合同管理》考試試卷(共13頁).doc

1、2005年監(jiān)理工程師建設(shè)工程合同管理考試試卷一、 單項選擇題(共50題，每題1分。每題的備選項中。只有1個最符合題意) 1.如果施工單位項目經(jīng)理由于工作失誤導(dǎo)致采購的材料不能按期到貨，施工合同沒有按期完成，則建設(shè)單位可以要求( )承擔(dān)責(zé)任。 A施工單位 B.監(jiān)理單位 C材料供應(yīng)商 D項目經(jīng)理 2建設(shè)單位將自己開發(fā)的房地產(chǎn)項目抵押給銀行，訂立了抵押合同，后來又辦理了抵押登記。則( )。 A項目轉(zhuǎn)移給銀行占有，抵押合同自簽訂之日起生效 B項目轉(zhuǎn)移給銀行占有，抵押合同自登記之日起生效 C項目不轉(zhuǎn)移占有，抵押合同自簽訂之日起生效 D項目不轉(zhuǎn)移占有，抵押合同自登記之日起生效 3抵押與質(zhì)押的區(qū)別主要在于(

2、 )。 A擔(dān)保財產(chǎn)是否為第三人的財產(chǎn) B擔(dān)保財產(chǎn)變賣后的剩余部分是否歸債務(wù)人 C擔(dān)保財產(chǎn)是否轉(zhuǎn)移占有 D債權(quán)人是否有優(yōu)先受償權(quán) 4招標人對施工投標保函的正確處理方式是( )。 A未中標的投標人不退還 B中標的投標人在中標的同時退還 C在中標的投標人向業(yè)主提交履約擔(dān)保后退還 D投標人在投標有效期內(nèi)撤銷投標書后退還 5對處理建設(shè)單位與監(jiān)理單位之間拖欠監(jiān)理費的糾紛，沒有強制執(zhí)行效力的文書是( )。 A人民法院的判決 B仲裁機構(gòu)的裁決 C經(jīng)過公證的還款協(xié)議 D經(jīng)過鑒證的還款協(xié)議 6某建設(shè)項目，承包人與分包人口頭約定了施工合同內(nèi)容，施工任務(wù)完成后，由于承包人欠工程款而發(fā)生糾紛，但雙方一直沒有簽訂書面合同

3、，此時應(yīng)認定( )。 A施工合同成立，但不生效 B施工合同成立，且已生效 C施工合同不成立，不生效 D施工合同不成立，但有效 7如果當事人在施工合同中約定有仲裁條款，當合同其他條款無效時，應(yīng)當認為( )。 A仲裁條款有效，由仲裁委員會解決爭議 B仲裁條款有效，由人民法院解決爭議 C仲裁條款無效，由人民法院解決爭議 D仲裁條款無效，由雙方另行選擇爭議解決方式 8甲施工企業(yè)授權(quán)某采購員到乙公司采購鋼材，但該采購員用蓋有甲施工企業(yè)公章的空白合同文本，與乙公司訂立了購買水泥的合同，則該合同( )。 A有效，但應(yīng)由采購員向乙公司支付貨款 B有效，由甲施工企業(yè)向乙公司支付貨款 C. 無效，由采購員向乙公司

4、支付貨款 D無效，甲施工企業(yè)退貨，乙公司的損失由采購員承擔(dān) 9按合同法的規(guī)定，合同生效后，當事人就價款或者報酬沒有約定的，確定價款或報酬時應(yīng)按( )的順序履行。 A訂立合同時履行地的市場價格、合同有關(guān)條款、補充協(xié)議 B合同有關(guān)條款、補充協(xié)議、訂立合同時履行地的市場價格 C補充協(xié)議、合同有關(guān)條款、訂立合同時履行地的市場價格 D補充協(xié)議、訂立合同時履行地的市場價格、合同有關(guān)條款 10某物資采購合同履行過程中，由于供應(yīng)方交付的貨物存在嚴重質(zhì)量缺陷，采購方拒付貨款，其行為依據(jù)的是合同法中規(guī)定的( )。 A雙方享有的同時履行抗辯權(quán) B后履行方享有的抗辯權(quán) C先履行方享有的不安抗辯權(quán) D后履行方享有的不安

5、抗辯權(quán) 11在施工合同的履行中，如果建設(shè)單位拖欠工程款，經(jīng)催告后在合理的期限內(nèi)仍未支付，則施工企業(yè)可以主張( )，然后要求對方賠償損失。 A撤銷合同，無須通知對方 B撤銷合同，但應(yīng)當通知對方 C解除合同，無須通知對方 D解除合同，但應(yīng)當通知對方 12某施工合同約定由施工單位負責(zé)采購材料，合同履行過程中，由于材料供應(yīng)商違約而沒有按期供貨，導(dǎo)致施工沒有按期完成。此時應(yīng)當由( )違約責(zé)任。 A建設(shè)單位直接向材料供應(yīng)商追究 B建設(shè)單位向施工單位追究責(zé)任，施工單位向材料供應(yīng)商追究 C建設(shè)單位向施工單位追究責(zé)任，施工單位向項目經(jīng)理追究 D建設(shè)單位不追究施工單位的責(zé)任，施工單位應(yīng)向材料供應(yīng)商追究 13執(zhí)行政

6、府定價的合同，如果當事人一方逾期交付貨物，遇政府價格上調(diào)時，則應(yīng)按( )執(zhí)行。 A原價格 B新價格 C原價與新價的平均價格 D市場價 14某建設(shè)工程物資采購合同，采購方向供貨方交付定金4萬元。由于供貨方違約，按合同約定計算的違約金為10萬元，則采購方有權(quán)要求供貨方支付( )承擔(dān)違約責(zé)任。 A4萬元 B8萬元 C10萬元 D14萬元 15按照訴訟的地域管轄規(guī)定，建設(shè)工程合同糾紛應(yīng)由( )的人民法院管轄。 A工程所在地 B被告住所地 C原告住所地 D合同簽字地 16招標投標過程中需要對現(xiàn)場進行考察，以了解現(xiàn)場情況。現(xiàn)場考察組織工作由( )。 A招標人承擔(dān)，費用由投標人承擔(dān) B投標人承擔(dān)，費用由招標

7、人承擔(dān) C招標人承擔(dān)，費用由招標人承擔(dān) D投標人承擔(dān)，費用由投標人承擔(dān) 17公開招標在開標時，應(yīng)當由( )。 A招標監(jiān)督機構(gòu)主持，所有投標人均應(yīng)參加 B招標監(jiān)督機構(gòu)主持，投標人自愿參加 C招標人主持，所有投標人均應(yīng)參加 D招標人主持，投標人自愿參加 18開標時判定為無效的投標文件，應(yīng)當( )。 A不再進入評標 B在初評階段淘汰 C在詳評階段淘汰 D在定標階段淘汰 19對招標文件的響應(yīng)存在細微偏差的投標書，( )。 A不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可 B不予淘汰，在評標結(jié)束前予以澄清、補正即可 C不予淘汰，允許投標人重新報價 D初評階段予以淘汰 20全部施工內(nèi)容只發(fā)一個合同包、招標人僅與

8、個中標人簽訂合同的招標方式，與按專業(yè)分別發(fā)包、分別簽訂合同的招標方式相比，其特點是( )。 A管理較簡單，有能力參與競爭的投標人較少 B.管理較簡單，有能力參與競爭的投標人較多 C管理較復(fù)雜，有能力參與競爭的投標人較少 D管理較復(fù)雜，有能力參與競爭的投標人較多 21某施工項目招標采用評標價法評標，招標文件規(guī)定工期提前1個月，評標優(yōu)惠20萬元。某投標人報價1000萬元，工期提前1個月，如果只考慮工期因素，則其評標價應(yīng)為( )。 A1020萬元 B1000萬元 C980萬元 D960萬元 22在建設(shè)工程委托監(jiān)理合同(示范文本)中，綱領(lǐng)性的法律文件是( )。 A建設(shè)工程委托監(jiān)理合同 B建設(shè)工程委托監(jiān)

9、理合同標準條件 C建設(shè)工程委托監(jiān)理合同專用條件 D雙方共同簽署的修正文件 23某監(jiān)理合同中，出現(xiàn)了“需遵守市地方性標準建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程”的約定，該約定應(yīng)寫在( )中。 A建設(shè)工程委托監(jiān)理合同 B中標函 C建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標準條件 D建設(shè)工程委托監(jiān)理合同專用條件 24在監(jiān)理合同履行過程中，發(fā)生不可抗力導(dǎo)致施工被迫中斷，不可抗力影響消失后恢復(fù)施工前必要的監(jiān)理準備工作屬于( )。 A附加工作 B額外工作 C正常工作 D委托人工作 25監(jiān)理合同的有效期是指( )。 A合同約定的開始日至完成日 B合同簽訂日至合同約定的完成日 C合同簽訂日至監(jiān)理人收到監(jiān)理報酬尾款日 D合同約定的開始日至工程驗收合格日

10、26在監(jiān)理合同履行過程中，委托人提供一部汽車供監(jiān)理人使用。監(jiān)理工作完成后，該部汽車應(yīng)( )。 A無償歸監(jiān)理人所有 B按使用前的原值付款后歸監(jiān)理人 C歸還委托人，監(jiān)理人無須支付費用 D歸還委托人，監(jiān)理人支付折舊等費用 27勘察合同示范文本按照委托勘察任務(wù)的不同分為(一)、(二)兩個版本，分別適用于( )的委托任務(wù)。 A巖土工程勘察、水文地質(zhì)勘察 B民用建設(shè)工程勘察、其他專業(yè)工程勘察 C為設(shè)計提供勘察工作、僅限于巖土工程勘察 D要求簡單的勘察、要求復(fù)雜的勘察 28在設(shè)計合同中，計算“設(shè)計期限”的開始時間是( )。 A合同簽訂日 B設(shè)計人收到定金日 C開始設(shè)計日 D合同約定的時間 29設(shè)計合同履行過

11、程中，設(shè)計審批部門拖延對設(shè)計文件審批的損失應(yīng)由( )。 A發(fā)包人承擔(dān) B設(shè)計人承擔(dān) C雙方各自承擔(dān) D設(shè)計審批部門承擔(dān) 30依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，因承包人的原因不能按期開工，( )后推遲開工日期。 A需承包人書面通知工程師 B應(yīng)經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準 C應(yīng)經(jīng)工程師批準 D需承包人書面通知發(fā)包人 31施工中需要使用專利技術(shù)及特殊工藝時，按照施工合同示范文本的規(guī)定，如果是（ )。 A發(fā)包人要求使用，由發(fā)包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)費用 B發(fā)包人要求使用，由承包人辦理相應(yīng)手續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)費用 C承包人提出使用，由發(fā)包人辦理相應(yīng)手續(xù)，承包人承擔(dān)相應(yīng)費用 D承包人提出使用，由承包人辦理相應(yīng)手

12、續(xù)，發(fā)包人承擔(dān)相應(yīng)費用 32施工過程中因承包人原因?qū)е鹿こ虒嶋H進度滯后于計劃進度，承包人按工程師要求采取趕工措施后仍未按合同規(guī)定的工期完成施工任務(wù)，則此延誤的責(zé)任應(yīng)由( )承擔(dān)。 A工程師 B承包人 C工程師和承包人 D發(fā)包人 33依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，投料試車工作應(yīng)在工程竣工( )。 A驗收后由發(fā)包人負責(zé) B驗收前由發(fā)包人負責(zé) C驗收后由工程師負責(zé) D驗收前由工程師負責(zé) 34由承包人負責(zé)采購的材料設(shè)備，到貨檢驗時發(fā)現(xiàn)與標準要求不符，承包人按工程師要求進行了重新采購，最后達到了標準要求。處理由此發(fā)生的費用和延誤的工期的正確方法是( )。 A費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期給予順延 B費用由承包人承擔(dān)

13、，工期不予順延 C費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期不予順延 D費用由承包人承擔(dān)，工期給予順延 35按照施工合同示范文本規(guī)定，承包人的義務(wù)包括( )。 A協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線保護工作 B按工程需要提供非夜間施工使用的照明 C辦理臨時停電、停水、中斷道路申報批準手續(xù) D組織設(shè)計交底 36按照施工合同示范文本規(guī)定，當組成施工合同的各文件出現(xiàn)含糊不清或矛盾時，應(yīng)按( )順序解釋。 A施工合同協(xié)議書、工程量清單、中標通知書 B中標通知書、投標書及附件、合同履行中的變更協(xié)議 C合同履行中的洽商協(xié)議、中標通知書、工程量清單 D施工合同專用條款、施工合同通用條款、中標通知書 37在簽訂施工合同時，要同時約定保修

14、條款。防水工程的保修期限應(yīng)不低于( )。 A1年 B2年 C5年 D工程設(shè)計年限 38工程竣工驗收未能通過，經(jīng)過承包人修正缺陷再次驗收檢驗合格。這種情況下，計算 承包人的實際竣工日期應(yīng)為( )日。 A承包人第一次提交竣工驗收報告 B承包人修改后再次提請竣工驗收 C最終驗收合格 D辦理竣工驗收手續(xù) 39依據(jù)施工合同示范文本，當施工過程中發(fā)生不可抗力，致使承包人負責(zé)采購的設(shè)備運 到現(xiàn)場準備安裝前造成損失，該損失應(yīng)由( )承擔(dān)。 A發(fā)包人 B承包人 C設(shè)備供應(yīng)人 D發(fā)包人和承包人分別 40材料采購合同履行過程中，由供貨方代運的貨物，采購方在站場提貨地點與運輸部門 共同驗貨。如果交貨數(shù)量少于訂購數(shù)量，

15、( )。 A由供貨方承擔(dān)全部責(zé)任 B由運輸部門承擔(dān)全部責(zé)任 C屬于交運前的問題由供貨方承擔(dān)責(zé)任，運輸過程中的問題由運輸部門承擔(dān)責(zé)任 D先由運輸部門承擔(dān)全部責(zé)任，然后由運輸部門再與供貨方協(xié)商處理責(zé)任 41供貨方供應(yīng)的袋裝水泥，采購方與供貨方進行現(xiàn)場交貨的數(shù)量檢驗時，應(yīng)采用( ) 計算交貨數(shù)量。 A查點法 B理論換算法 C衡量法 D經(jīng)驗鑒別法 42依據(jù)FIDIC施工合同條件有關(guān)動員預(yù)付款的規(guī)定，下列說法不正確的是( )。 A預(yù)付款的金額不少于合同價22 B要獲得動員預(yù)付款，承包商應(yīng)提供履約保函和預(yù)付款保函 C.預(yù)付款保函金額要大于預(yù)付款額 D自承包商累計獲得工程進度款達到合同總價(減去暫列金額)1

16、0的月開始扣回預(yù)付款 43按照FIDIC施工合同條件規(guī)定，施工中遇到( )影響，屬于承包商應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。 A不利的氣候條件 B招標文件未說明的污染 C不利于施工的外界自然條件 D其他承包商的干擾 44分包工程施工過程中，分包商因執(zhí)行了工程師的錯誤指令而返工并造成損失。對此損 失( )。 A分包商可直接向工程師遞交索賠報告 B分包商可直接向業(yè)主遞交索賠報告 C在承包商接到分包商的索賠報告后，以自己的名義向工程師遞交索賠報告 D在承包商接到分包商的索賠報告后，向工程師轉(zhuǎn)交分包商的索賠報告 45按照FIDIC施工合同條件規(guī)定，因非承包商原因?qū)е虏荒苓M行規(guī)定的竣工檢驗， 工程師應(yīng)以( )簽發(fā)接收證書。

17、 A本該進行檢驗日 B缺陷通知期內(nèi)補充檢驗通過日 C工程實際移交日 D業(yè)主實際使用日 46按照FIDIC施工合同條件規(guī)定，如果指定分包商不是因執(zhí)行承包商的錯誤指令 而出現(xiàn)違約行為時，( )。 A業(yè)主可將指定分包商的違約行為視為承包商的違約 B應(yīng)由選定指定分包商的工程師和指定分包商共同承擔(dān)責(zé)任 C應(yīng)由承包商和指定分包商共同承擔(dān)責(zé)任 D應(yīng)由指定分包商直接對業(yè)主承擔(dān)責(zé)任 47按照FIDIC施工合同條件規(guī)定，由于工程師的原因使承包商的實際進度滯后于計 劃進度，承包商遵照工程師的指示對進度計劃進行修改，所發(fā)生的費用由( )。 A業(yè)主額外支付 B工程師承擔(dān) C承包商自行承擔(dān) D業(yè)主與承包商協(xié)商補償 48依

18、據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列關(guān)于承包商索賠的說法，錯誤的是( )。 A只能向有合同關(guān)系的對方提出索賠 B工程師可以對證據(jù)不充分的索賠報告不予理睬 C工程師的索賠處理決定不具有強制性的約束力 D索賠處理應(yīng)盡可能協(xié)商達成一致 49某工程項目施工過程中，承包人運料車由于公共道路斷路不能向工地運送材料，致使 工期拖延5天，承包人就此向發(fā)包人提出工期索賠。其理由是發(fā)包人應(yīng)承擔(dān)外部協(xié)調(diào)不力責(zé)任。此種索賠屬于( )。 A總索賠 B道義索賠 C默示索賠 D工程變更索賠 50依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，索賠事件發(fā)生后的28天內(nèi)，承包人應(yīng)向工程師遞交( )。 A現(xiàn)場同期記錄 B索賠意向通知 C索賠報告 D索賠證據(jù)

19、二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有 1個錯項。錯選，本題不得分；少選。所選的每個選項得O5分) 51法人應(yīng)當具備( )等條件。 A依法成立 B有必要的財產(chǎn)或者經(jīng)費 C有自己的名稱、組織機構(gòu)和場所 D能夠獨立承擔(dān)民事責(zé)任 E經(jīng)上級行政主管機關(guān)批準 52在抵押合同中，某些抵押財產(chǎn)應(yīng)當辦理抵押物登記手續(xù)。抵押合同自登記之日起生效 的包括( )等抵押合同。 A土地使用權(quán) B城市房地產(chǎn) C車輛 D機器 E土地所有權(quán) 53建筑工程一切險的保險期終止時間可以是( )日。 A工程動工 B全部工程驗收合格 C工程所有人實際占有全部工程 D施工合同約定的竣工 E保

20、修期滿 54按照合同法的規(guī)定，屬于要約邀請的包括( )。 A價目表的寄送 B招標公告 C遞送投標書 D無價格的商業(yè)廣告 E發(fā)出中標通知書 55締約過失責(zé)任的構(gòu)成必須具備的條件包括( )。 A締約一方受有損失 B締約一方有違約行為 C締約當事人有過錯 D合同尚未成立 E合同已經(jīng)成立 56在施工合同中，( )的合同屬于無效合同。 A施工企業(yè)偽造資質(zhì)等級證書簽訂 B招標人與投標人串通簽訂 C施工企業(yè)的違約責(zé)任明顯過高 D建設(shè)單位的違約責(zé)任明顯過高 E約定的質(zhì)量標準低于強制性標準 57施工合同雙方當事人對合同是否可撤銷發(fā)生爭議，可向( )請求撤銷合同。 A建設(shè)行政主管部門 B仲裁機構(gòu) C人民法院 D工

21、程師 E設(shè)計單位 58.合同履行中，承擔(dān)違約責(zé)任的方式包括( )等。 A繼續(xù)履行 B采取補救措施 C賠償損失 D返還財產(chǎn) E追繳財產(chǎn)，收歸國有 59發(fā)生涉及工程造價問題的施工合同糾紛時，如果仲裁庭認為需要進行證據(jù)鑒定，可以 由( )鑒定部門鑒定。 A申請人指定的 B政府建設(shè)主管部門指定的 C工程師指定的 D當事人約定的 E仲裁庭指定的 60按照招標投標法的要求，招標人如果自行辦理招標事宜，應(yīng)具備的條件包括( )。 A有編制招標文件的能力 B已發(fā)布招標公告 C具有開標場地 D有組織評標的能力 E已委托公證機關(guān)公證 61在開標時，如果發(fā)現(xiàn)投標文件出現(xiàn)( )等情況，應(yīng)按無效投標文件處理。 A未按招標

22、文件的要求予以密封 B投標函未加蓋投標人的企業(yè)公章 C聯(lián)合體投標未附聯(lián)合體協(xié)議書 D明顯不符合技術(shù)標準要求 E完成期限超過招標文件規(guī)定的期限 62按照招標投標法的規(guī)定，不允許招標人在定標過程中( )。 A與投標人就投標價格進行談判 B將中標結(jié)果通知未中標的投標人 C強制中標人接受新的承包條件 D在評標委員會推薦備選中標人名單外確定中標人 E授權(quán)評標委員會確定中標人 63建設(shè)工程監(jiān)理招標的特點包括( )。 A招標文件強調(diào)對人員數(shù)量的要求 B招標宗旨是對監(jiān)理單位能力的選擇 C報價在選擇中居于次要地位 D邀請投標人較少 E強調(diào)對監(jiān)理單位提供設(shè)備的要求 64依照建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標準條件的規(guī)定，監(jiān)理

23、人執(zhí)行監(jiān)理業(yè)務(wù)過程中可以行 使的權(quán)力包括( )。 A工程設(shè)計的建議權(quán) B工程規(guī)模的認定權(quán) C工程設(shè)計變更的決定權(quán) D承包人索賠要求的審核權(quán) E施工協(xié)調(diào)的主持權(quán) 65監(jiān)理合同履行過程中，合同當事人承擔(dān)違約責(zé)任的原則包括( )。 A 委托人違約，賠償監(jiān)理人經(jīng)濟損失 B因監(jiān)理人的過失造成工程損失時，應(yīng)賠償委托人全部損失 C因監(jiān)理人過失造成的損失賠償額，累計不超過扣除稅金后的監(jiān)理酬金總額 D因監(jiān)理人工作失誤，不賠償委托人損失 E任何一方索賠要求不成立時，應(yīng)當補償對方的各種費用支出 66在設(shè)計合同履行過程中，設(shè)計人的責(zé)任包括( )。 A按時提供設(shè)計依據(jù)文件和基礎(chǔ)資料 B施工圖設(shè)計完成后，組織鑒定和驗收

24、C負責(zé)審查外商提供的設(shè)計資料 D保證設(shè)計質(zhì)量 E設(shè)計交底 67按照設(shè)計合同示范文本的規(guī)定，在設(shè)計合同的履行中，發(fā)包人要求終止或解除合同， 后果責(zé)任包括( )。 A設(shè)計人未開始設(shè)計工作的，退還發(fā)包人已付的定金 B設(shè)計人未開始設(shè)計工作的，不退還發(fā)包人已付定金 C設(shè)計工作不足一半時，按該階段設(shè)計費的一半支付設(shè)計費 D設(shè)計工作超過一半時，按實際完成的工作量支付設(shè)計費 E設(shè)計工作超過一半時，按該階段設(shè)計費的全部支付設(shè)計費 68按照施工合同示范文本的規(guī)定，對合同雙方有約束力的合同文件包括( )。 A投標書及其附件 B招標階段對投標人質(zhì)疑的書面解答 C資格審查文件 D工程報價單 E履行合同過程中的變更協(xié)議

25、69按照施工合同示范文本的規(guī)定，由于( )等原因造成的工期延誤，經(jīng)工程師確認后 工期可以順延。 A發(fā)包人未按約定提供施工場地 B分包人對承包人的施工干擾 C設(shè)計變更 D承包人的主要施工機械出現(xiàn)故障 E發(fā)生不可抗力 70依據(jù)施工合同示范文本規(guī)定，施工合同發(fā)包人的義務(wù)包括( )。 A辦理臨時用地、停水、停電申請手續(xù) B向施工單位進行設(shè)計交底 C提供施工場地地下管線資料 D做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物的保護 E開通施工現(xiàn)場與城鄉(xiāng)公共道路的通道 71下列有關(guān)隱蔽工程與重新檢驗提法中正確的有( )。 A承包人自檢后書面通知工程師驗收 B工程師接到承包人的通知后，應(yīng)在約定的時間與承包人共同檢驗 C若工

26、程師未能按時提出延期檢驗要求，又未能按時參加驗收，承包人可自行檢驗 D若工程師已經(jīng)在驗收合格記錄上簽字，只有當有確切證據(jù)證明工程有問題的情況下才能要求承包人對已隱蔽的工程進行重新檢驗 E重新檢驗如果不合格，應(yīng)由承包人承擔(dān)全部費用，但工期予以適當順延 72施工合同履行過程中，當發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告后56天內(nèi)仍然不支付竣工結(jié)算款 時，承包人可以( )。 A留置該工程 B拍賣該工程 C與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價 D請仲裁機構(gòu)將該工程依法拍賣 E申請法院將該工程依法拍賣 73依據(jù)施工合同示范文本的規(guī)定，下列有關(guān)設(shè)計變更說法中正確的有( )。 A發(fā)包人需要對原設(shè)計進行變更，應(yīng)提前14天書面通知承包人 B

27、承包人為了便于施工，可以要求對原設(shè)計進行變更 C承包人在變更確認后的14天內(nèi)，未向工程師提出變更價款報告，視為該工程變更不涉及價款變更 D工程師確認增加的工程變更價款，應(yīng)在工程驗收后單獨支付 E合同中沒有適用和類似變更工程的價款，由承包人提出變更價格，經(jīng)工程師確認后執(zhí)行74設(shè)備性能驗收過程中，監(jiān)理工程師應(yīng)當簽發(fā)“設(shè)備初步驗收證書”的情況包括( )。 A 一次檢驗即達到性能保證值指標 B.一次檢驗雖有個別微小缺陷，但不影響設(shè)備安全可靠運行 C 二次驗收不合格，缺陷屬于采購方使用原因 D.二次驗收不合格，缺陷屬于設(shè)備制造原因 E采購方生產(chǎn)原因在合同約定期限內(nèi)不能進行性能試驗 75依據(jù)FIDIC施工合同條件規(guī)定，工程師的職權(quán)范圍包括( )。 A修改進度計劃 B控制使用暫列金額 C批準工程分包并審查分包商資質(zhì) D發(fā)布變更指令 E審查承包商索賠要求 76依據(jù)FIDIC施工合同條件規(guī)定，指定分包商的特點表現(xiàn)為( )。 A由業(yè)主指定，并與其簽定合同 B工作內(nèi)容不屬于合同約定由承包商應(yīng)完成工作范圍 C對其付款從暫列金額內(nèi)開支 D承包商負責(zé)對其施工進行協(xié)調(diào)管理 E對其違約行為承包商承擔(dān)連帶責(zé)任 77按照FIDIC施工合同條件中有關(guān)風(fēng)險責(zé)任劃分的規(guī)定，業(yè)主應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險包括( )。 A業(yè)主提供的設(shè)計不當造成的損失 B承包商施工原因造成的爆