委托加工合同范本

1、委托加工合同范本承 攬 方：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務：_定 作 方：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務：_定作方委托承攬方加工_，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品編號 名稱 規(guī)格 單位 數量 備注第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確)。定作方應按合同規(guī)定的時間、

2、數量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品

3、。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。第七條

4、交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用

5、的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、

6、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金_ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_%(10%30%)或酬金總額的_%(20%60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(

7、人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條 定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質

8、量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_%(10%30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_%(20%60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超

9、過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免

10、予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條 糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：1.向仲裁機關申請仲裁;2.向人民法院起訴。本合同自_ 年_ 月_ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_份，交_(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。定作方：_代表人：_年_月_日承攬方：_代表人：_年_月_日甲方：

11、乙方：代表人：代表人：日期：日期： 簡述:委 托 方：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務：_定 做 方：_-委 托加工合同范本委 托 方：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務：_定 做 方：_地 址：_ 郵碼：_ 電話：_法定代表人：_ 職務：_定做方委托委托方加工_，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條 加工成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數量 備注 1000產品11xxx單位100無1001產品22xxx單位100無第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量1.(用委托方原料完成工作的)，委托方必須依照合同規(guī)定選用原材料

12、，并接受定做方檢驗。委托方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.(用定做方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，委托方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。委托方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.委托方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規(guī)定

13、的時間內回復，提出修改意見。委托方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。2.委托方對于委托的工作，如果定做方要求保密，應當嚴格遵守，未經定做方許可不得留存技術資料的復制品。3.定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2.定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收委托方所完成的工作。驗收前委托方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，

14、在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由委托方負責修復或退換。3.當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1.交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。2.交(提)定做物日期計算：委托方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定做物的，以委托方通知的提取日期為準，但委托方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的

15、途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條 包裝要求及費用負擔第九條 運輸辦法及費用負擔第十條 結算方式及期限第十一條 其他約定第十二條 委托方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由委托方賠償。二、交付定做物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，委托方應賠償定做方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝

16、的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，委托方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由委托方賠償損失。四、逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金_ 元；(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部

17、分價款總值的_%(10%30%)或酬金總額的_%(20%60%)的違約金。六、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。八、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的，由委托方對工作質量、數量承擔責任。十、擅自調

18、換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，委托方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。加工承攬合同是滿足特定需要的一種經濟活動，承攬合同的訂立過程中存在除了其他合同訂立中經常產生的問題，如主體資格、標的的不合法及合同的形式不合要求等，還包括商業(yè)秘密、技術材料、留置條件、保密制度等問題。這些問題事項在合同訂立中至關重要，當事人應予足夠認識。一、合同主體資格訂立加工承攬合同首先要注意了解對方履行合同的能力。尤其是對承攬方能否完成委托項目，其設計能力、設備條件、技術力量、工藝水平以及其曾經完成過何類水平的項目，都要了解清楚。即

19、使全部符合要求，并已經承攬多年業(yè)務，也應查詢清楚。二、標的承攬合同的標的是特定的勞動成果，具有特定性，當事人在訂立合同時應當具體準確地寫明定作物的名稱或項目，不能模糊使人產生歧義。應注意加工物是否是合法物，審查加工物是否是法律禁止物，是否需經有關部門批準才允許加工，避免出現不必要的法律責任。三、原材料的供應和使用1、定作人對承攬人提供原材料的要求及檢驗承攬人提供原材料應在訂立合同時規(guī)定原材料的質量標準，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人的檢驗，承攬人隱瞞原材料缺陷或者使用不符合合同規(guī)定原材料而影響定作物質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或解除合同。2、承攬人對定作人提供原材

20、料及檢驗由定作人提供原料在訂立合同時應規(guī)定原材料交付的時間、數量、質量、交接地點、方式等，承攬人對原材料應及時檢驗，不符合要求的應立即通知定作人更換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零件。同時還應對原材料消耗定額，以及超出定額部分材料費用的承擔作出約定，以明確責任，避免履行過程中出現糾紛。四、對定作物的質量要求及（或）技術標準1、訂立合同時，對定作物的質量的規(guī)定應當明確具體，不能簡單或者模棱兩可。當事人對質量約定不明的補救措施，應按照國家標準、行業(yè)標準履行；沒有國家標準、行業(yè)標準的，按照通常標準或符合合同目的的特定標準履行。2、質量是以樣品為準，除了雙方封存樣

21、品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發(fā)生糾紛。五、定作人提供技術資料、圖紙的方法對資料和圖紙的名稱、數量和編號都要注明并要經雙方簽字蓋章進行確認。六、檢查驗收承攬方在工作期間,應當接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作.當事人雙方對定作物和項目的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作.驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明.對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的,定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限.保證期限內發(fā)生的質量問題,除定作方使

22、用,保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。七、驗收標準、方法及提出異議的期限有標準的按標準，沒有標準的按雙方約定的要求檢驗。對于檢驗的方式、方法和期限雙方認為有必要時協商，最好注明提出異議的期限，對任何期限的約定都一定要注明期限終止的時間點。八、留置條件承攬人提交必要的技術資料及有關質量證明的名稱和數量、有關說明書、裝箱單、安裝圖紙、化驗單、檢驗合格證等內容，定作人未付清價款可作為留置條件。合同法規(guī)定，定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有留置權。承攬人享有的留置權是法定擔保物權，無須合同約定。承攬人在依法留置定作物后，應當通知定作人在一定

23、期限內履行相應的義務，訂立合同時可以對該期限進行約定。合同法規(guī)定的期限應不少于2個月。承攬人只有在規(guī)定的期限屆滿時，才能處分定作物。承攬人通過折價的方式處分定作物應與定作人協商，通過拍賣、變賣方式處分定作物，應將有關情況及時通知定作人。承攬人在留置定作物期間，可以收取定作物孳息，享有必要的使用權，將報酬請求權轉讓時，留置權也可一同轉讓。留置權作為為承攬人設立的權利，當事人可以約定選擇放棄。九、交付（提取）定作物的方式及費用負擔。交付方式一般是通過自提或送貨途徑。涉及運輸的方式和費用負擔雙方協商約定。注意不得出現“帶款提貨”、“貨到付款”的字樣，因為這不是買賣合同，無貨可提，并且“帶款提貨”、“

24、貨到付款”也不是交提貨方式。十、交付定金的時間、數額及適用定金罰則的條件加工承攬合同中一般約定定金，數額為總價款的20%，因定作人有任意解除合同的權利，一旦中途解除合同，承攬人的損失將無法及時有效地得到賠償。適用定金罰則的條件一般為“一方不履行合同或單方解除合同”。十一、余款的支付及支付期限加工承攬合同一般不能約定分期付款，無論誰提供原材料，在加工過程中都轉化為定作物，而定作物的所有權在加工完成時就屬于定作人所有，承攬人只享有留置權，一旦交付，留置權消滅，分期付款對承攬人十分不利。十二、違約責任及違約金數額或計算方法如有約定要分別注明違約事項所適用的違約金數額或計算方法。不要出現“按經濟合同法”、這是違法無效的約定，不要出現“按合同法”、這是無意義的約定）加工承攬合同條例對違約責任、違約金結付定出了比例幅度；合同當事人應注意確定違約金的具體百分數。十三、保密條款承攬人在訂立和履行合同過程中知悉定作人的商業(yè)秘密或技術秘密，如：設計圖紙、技術資料、專利成果甚至是定作人要求保密的姓名、名稱、住所等，如果承擔人泄漏或不正當使用該秘密的，將會給定作人的利益帶來損害。因此，在簽訂承攬合同時，定作人應明確約定承攬人保密的內容和期限，保密的期限可以不限于合同的履行期限，并應具體約定如承