土方工程承攬合同

Word———土方工程承攬合同

土方工程承攬合同4篇

隨著人們對法律的了解日益加深，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要留意的呢？以下是我整理的土方工程承攬合同，僅供參考，盼望能夠關心到大家。

土方工程承攬合同1

發(fā)包方：______（以下簡稱甲方）

承包方：______（以下簡稱乙方）

甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協(xié)商全都打算將該工程場平土石方工程交由乙方自立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在公平自愿基礎上依照《中國建筑法》、《中國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：

一、工程概況

1、工程名稱：______

2、工程地點：______

3、工程范圍：______

甲方所供應的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。

二、承攬方式

1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人；否則，視為乙方根本性違約。

2、乙方承攬施工過程中全部機械設備、爆破材料（土石方破裂，另行計價）、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔（必需設沖洗臺和沉砂井）及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方擔當；若乙方因不文明施工內容擔當了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。

3、乙方是自然人承包，涉及到特別作業(yè)人員及特別要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切平安事故均由乙方自行擔當相應法律及經濟責任。

四、工程施工期限

1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至______年______月______日止。

2、因不行抗拒造成延誤工期，工期順延。

五、工程價款及支付方法

1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方______元整。大寫：______元整（稅費由甲方負責）。

2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。

六、工程成果及質量

1、乙方完成土石方工作成果需經雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經甲方簽字認；

2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。

七、工程量計算方法

乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。

八、工程驗收

1、甲方根據《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。

2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。

九、甲方權利義務

1、甲方供應土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內（3公里外另行計價）；

2、供應乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現場技術指導和工程測量；

3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度方案完成狀況，并有權審查同意乙方所供應施工方案；

4、甲方為施工供應所需的用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行擔當；

5、甲方需按本合同商定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用；

6、乙方在按合同商定期限及工程質量完成工程后，甲方應準時組織對乙方所完成工程驗收。

7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其力量或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。

8、甲方在合同簽字后一天內供應辦理放炮手續(xù)的資料。

十、乙方權利義務

1、供應進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，供應民工團體工傷保險單和發(fā)票。

2、自行自立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟識的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并自立擔當在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切平安事故及相應責任。

3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，依據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所擔當的工程。

4、根據甲方要求進行施工并接受甲方的`監(jiān)督檢查并聽從甲方統(tǒng)一協(xié)調。

5、自行負責管理施工全部機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。

6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。

十一、違約責任

甲乙雙方未按合同商定條款覆行就擔當給對方造成的全部經濟損失。

十二、爭議處理

甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住宅地人民法院管轄。

十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充商定。

十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必需交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。

注明：油料如消失國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土方工程承攬合同2

甲方：______

乙方：______

依據，《中國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程平安管理條列》，結合本工程詳細事項，本著雙方互利互惠公正、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。

一、工程地點：

迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。

二、承包范圍及內容：

場區(qū)土方挖運。

三、承包方式：

挖土及場外運輸（挖掘機及其他全部挖運土方設備均由乙方負責）

四、工程承包價格及計算方式

按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

五、質量要求：

根據國家驗收規(guī)范施工，驗收達到合格。

六、工程款支付方式：

土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款20xx年7月末支付。

七、施工工期

______。

八、甲方責任

負責測量土方標高

九、乙方責任

1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車平安事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

3、承包人嚴格根據施工現場管理規(guī)定，關于平安、環(huán)保交底的內容執(zhí)行，遵守相關法律法規(guī)，違者將根據相關條列進行懲罰，由此發(fā)生的平安及質量事故油承包人自行擔當，并對發(fā)包人擔當賠償責任。

4、乙方必需協(xié)作甲方管理人員的工作，根據測繪人員所供應的挖土標高挖土。

5、乙方應協(xié)作甲方做好文明施工。

6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切平安傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

十、爭議的解決

存在爭議時雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時采納法律訴訟解決

十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方代表簽字后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

土方工程承攬合同3

甲方：

乙方：

依據，《中國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建筑工程平安管理條列》，結合本工程詳細事項，本著雙方互利互惠公正、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協(xié)商，達成如下協(xié)議，以資信守。

一、工程地點：

迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。

二、承包范圍及內容：場區(qū)土方挖運。

三、承包方式：

挖土及場外運輸(挖掘機及其他全部挖運土方設備均由乙方負責)

四、工程承包價格及計算方式

按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

五、質量要求：

根據國家驗收規(guī)范施工，驗收達到合格。

六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款20xx年7月末支付。

七、施工工期

八、甲方責任

負責測量土方標高

九、乙方責任

1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車平安事故，由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

3、承包人嚴格根據施工現場管理規(guī)定，關于平安、環(huán)保交底的內容執(zhí)行，遵守相關法律法規(guī)，違者將根據相關條列進行懲罰，由此發(fā)生的平安及質量事故油承包人自行擔當，并對發(fā)包人擔當賠償責任。

4、乙方必需協(xié)作甲方管理人員的工作，根據測繪人員所供應的挖土標高挖土。

5、乙方應協(xié)作甲方做好文明施工。

6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切平安傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

十、爭議的解決

存在爭議時雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時采納法律訴訟解決

十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方代表簽字后生效。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

電話：_______________________電話：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

土方工程承攬合同4

發(fā)包單位（以下簡稱甲方）：______

承包單位（以下簡稱乙方）：______

甲、乙雙方本著公平互利、公正公正的原則，經友好協(xié)商，甲方將其金宇時代奧城A地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，依據《中國合同法》、《中國建筑法》、《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建筑工程平安生產管理條例》及其相關法律法規(guī)，并結合本工程的實際狀況，遵循公平、自愿、公正和誠懇信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商全都，訂立本合同，以茲共同遵守。

一、乙方的資質

1、乙方是經工商行政部門依法注冊和相關行政機構依法核準，并持有合法有效之營業(yè)執(zhí)照、稅務登記和相關施工資質的公法律人。

2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交復印件以供檢驗。復印件由乙方加蓋公章后作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更后的資質證明文件原件和復印件。

4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應根據本合同的商定擔當違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。

二、工程概況

1、工程名稱：“金宇·時代奧城”B地塊基礎土石方挖運工程

2、工程地點：南部縣南隆鎮(zhèn)蜀北大道西延線

三、工程施工承攬工作內容

施工圖所示范圍內放線，標高掌握，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸（含淤泥）及所需機械設施設備，地表清障（青苗費），場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建筑物、居民的平安防護隔離設施，工程資料的編制，現場的平安文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建（甲方只供應商品砼），沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協(xié)調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續(xù)等工作。

注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完后無償供應給甲方使用。

四、合同工期

開工日期：______年______月______日；竣工日期：______年______月______日。合同工期總日歷天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天懲罰。

五、合同價款

本合同采納單價包干合同，包括但不限于乙方完成本合同第三條商定承攬范圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費（含機械設備等的進、出場費）、管理費、行管罰款、保險費（含第三者責任險）、交驗前成品愛護費、利潤、稅金、工程周邊社會關系協(xié)調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/m；無淤泥其單價為：23.00元/m。

1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

3、工程方量按實際收方結算。

六、工程結算

1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認后支付已完工程價款的70%；

2、工程完工驗收合格后，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料后，一次性付至結算金額的80%，剩余尾款在工程完工驗收合格后兩個月內付清。

3、乙方收取每筆工程款支付時須供應足額建安發(fā)票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。

七、工程質量及技術要求

本工程嚴格根據國家現行《土石方工程施工質量驗收規(guī)范》、《建筑工程質量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時，本合同商定：

1、土石方工程施工（包括清邊撿底）完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm，垂直面邊坡需用挖機夯實（如需做護壁噴錨等由甲方負責，乙方協(xié)作）。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方擔當，并擔當由此給甲方造成的損失。

2、進場施工前，必需提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、平安文明施工方案、施工保險費（含第三者責任險）交繳憑據及質量進度保證措施。

3、施工期間邊坡如需掩蓋材料由甲方供應，乙方負責施工及其人工費。

4、竣工結算資料為壹式3