加工承攬合同簡潔版格式樣板（2篇）

第12頁共12頁加工承攬合?同簡潔版格?式樣板委?托方：(?以下簡稱甲?方)加工?方：(以?下簡稱乙方?)依據(jù)《?_____?》的有關(guān)規(guī)?定，甲乙雙?方就甲方委?托乙方進行?鋼結(jié)構(gòu)加工?制作事宜，?經(jīng)友好協(xié)商?，達成一致?并訂立本合?同，共同遵?守。一、?加工方式?甲方提供鋼?結(jié)構(gòu)工程施?工圖紙，乙?方包工包料?加工。二?、加工內(nèi)容?本合同所?涉之加工內(nèi)?容為甲方提?供的錦繡?物流倉儲樓?工程的施?工圖紙中的?鋼結(jié)構(gòu)的加?工制作(含?拋丸除銹，?刷紅丹?防銹底漆一?遍)。三?、加工工期?從乙方收?到甲方的第?一筆預(yù)付款?(或定金)?之日起開始?計算工期。?四、加工?量、單價及?總金額1?、以上價格?均為稅工程?施工質(zhì)量驗?收規(guī)范》(?GB-50?205-2?0____?_)。甲方?提供施工圖?紙一套，并?簽字蓋章，?乙方須嚴(yán)格?按圖紙要求?加工制作。?2、上表?所列之加工?量為暫定加?工量，結(jié)算?時按加工廠?分解圖、下?料單、理論?重量加量0?%損耗計算?。本合同從?生效之日起?，合同單價?不因市場價?格變化而變?更。3、?上表所列之?“金額”的?“合計”項?為暫定總價?。4、本?合同采用的?定價方式結(jié)?算。五、?運輸方式：?需方自提，?運費自負(fù)。?六、結(jié)算?、付款及付?款方式1?、本合同簽?訂后萬元為?定金，/?萬元為預(yù)?付款。乙方?收到甲方支?付的足額定?金和預(yù)付款?后開始組織?生產(chǎn)。如本?合同簽訂后?3天內(nèi)，乙?方未收到甲?方支付的足?額定金和預(yù)?付款，本合?同自動終止?，甲方已支?付的定金不?退還。2?、乙方生產(chǎn)?、制作鋼結(jié)?構(gòu)過程中，?甲方付款提?貨，且甲方?累計所提貨?物的價款不?得超過甲方?實際已支付?的貨款數(shù)額?(定金除外?)。甲方最?后一次提貨?前，雙方辦?理結(jié)算，貨?款應(yīng)全額付?清，乙方財?務(wù)收到甲方?支付的全額?貨款并確認(rèn)?后，安排發(fā)?貨。3、?如甲方在現(xiàn)?場安裝時發(fā)?現(xiàn)有質(zhì)量問?題，應(yīng)及時?通知乙方，?乙方必須在?12小時內(nèi)?到現(xiàn)場處理?問題。七?、雙方責(zé)任?甲方責(zé)任?1、甲方?應(yīng)于合同簽?訂時提供給?乙方完整、?詳細(xì)的工程?施工圖紙壹?套。2、?甲方負(fù)責(zé)按?本合同規(guī)定?的時間、方?式提貨、驗?貨，支付貨?款、辦理結(jié)?算。3、?本合同所涉?及工程如中?途有設(shè)計變?更，甲方應(yīng)?以書面方式?在變更實施?前2天書面?通知乙方，?因變更導(dǎo)致?的材料增減?按實結(jié)算。?甲方書面通?知前產(chǎn)生的?半成品由甲?方承擔(dān)，按?照合同約定?價格支付乙?方價款。?4、甲方提?供的施工圖?紙需交乙方?審核，對乙?方提出的圖?紙錯誤，甲?方必須在乙?方提出后1?2小時內(nèi)解?決。由此造?成的工期延?誤由甲方承?擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?。___?_月日為甲?方最后提貨?期限。因甲?方原因造成?在期限內(nèi)未?提完所訂的?全部貨物，?甲方應(yīng)在最?后提貨期限?屆滿后7天?內(nèi)付清全部?貨款。否則?甲方提貨時?，市場價格?上漲的，按?照漲價后價?格結(jié)算;市?場價格下跌?的，按照下?乙方責(zé)任?1、乙方?承擔(dān)本合同?范圍內(nèi)鋼結(jié)?構(gòu)構(gòu)件的材?料采購和加?工制作。乙?方應(yīng)嚴(yán)格按?照甲方提供?的施工圖紙?提出的技術(shù)?要求、質(zhì)量?、數(shù)量、包?裝等具體要?求進行生產(chǎn)?加工，并做?好自檢工作?，確保質(zhì)量?、進度。加?工完后，保?存甲方提供?的施工圖紙?。2、乙?方負(fù)責(zé)成品?構(gòu)件的捆扎?、裝車等工?作。3、?乙方在鋼構(gòu)?件出廠時，?需提供所采?購鋼材的材?質(zhì)證明，產(chǎn)?品的檢驗報?告，合格證?明等技術(shù)資?料一式四份?(注：不含?帶MA章的?探傷報告及?第三方材料?復(fù)檢費)。?4、日開?始供應(yīng)第一?批構(gòu)件，供?貨要求詳見?甲方書面需?貨計劃，?20___?__年?9月1?5日前將?全部鋼構(gòu)件?供完。八?、質(zhì)量驗收?1、甲方?在鋼構(gòu)件出?廠前進行質(zhì)?量復(fù)檢。復(fù)?檢合格后，?由于運輸?shù)?原因產(chǎn)生的?產(chǎn)品質(zhì)量問?題由甲方負(fù)?責(zé)，乙方加?工的產(chǎn)品質(zhì)?量問題由乙?方負(fù)責(zé)，并?在48小時?內(nèi)解決。?2、質(zhì)量異?議期限：甲?方收到產(chǎn)品?后如發(fā)現(xiàn)存?在質(zhì)量問題?，應(yīng)立即停?止使用，并?在48小時?內(nèi)向乙方提?出書面異議?。乙方接到?甲方書面異?議后派員到?現(xiàn)場查驗并?與甲方協(xié)商?解決。如甲?方未在以上?期限內(nèi)提出?書面異議，?或甲方收到?貨物后1個?月內(nèi)未提出?書面異議的?，視為乙方?提供的貨物?質(zhì)量全部合?格，甲方不?得再以貨物?質(zhì)量問題為?由要求乙方?承擔(dān)任何責(zé)?任。3、?甲乙雙方約?定，如果乙?方提供的貨?物質(zhì)量存在?缺陷，乙方?僅對質(zhì)量缺?陷產(chǎn)品本身?的價款損失?承擔(dān)責(zé)任，?乙方不承擔(dān)?由于產(chǎn)品質(zhì)?量缺陷而造?成其他直接?或間接損失?。九、違?約責(zé)任2?、因甲方原?因造成乙方?停工、窩工?、返工及原?材料、構(gòu)件?報廢的，由?甲方負(fù)責(zé)賠?償乙方因此?發(fā)生的直接?損失。3?、乙方無故?延遲交貨的?，應(yīng)負(fù)責(zé)賠?償因此給甲?方造成的實?際損失。?4、本合同?生效后履行?完畢前，任?何一方不得?毀約，不得?擅自解除本?合同。十?、保密責(zé)任?任何一方?在簽訂及履?行本合同的?過程中知悉?對方的商業(yè)?秘密，必須?承擔(dān)保密義?務(wù)，不得以?任何方式泄?露給第三人?。保密期限?自知道或應(yīng)?當(dāng)知道該商?業(yè)秘密之日?起，至對方?將該商業(yè)秘?密公開之日?止。十一?、其他約定?1、本合?同所涉之法?定代表人、?經(jīng)辦人對本?合同項下的?債權(quán)債務(wù)承?擔(dān)連帶擔(dān)保?責(zé)任。2?、本合同未?盡事宜，由?雙方協(xié)商解?決并簽訂補?充協(xié)議，補?充協(xié)議與本?合同具有同?等法律效力?。3、雙?方就本合同?發(fā)生爭議時?應(yīng)協(xié)商解決?，協(xié)商不成?時，可向乙?方所在地人?民法院提起?訴訟。4?、本合同經(jīng)?雙方簽字蓋?章并在乙方?收到甲方定?金后生效，?至構(gòu)件交付?完畢貨款付?清后自然終?止。5、?本合同一式?四份，雙方?各執(zhí)兩份，?具有同等法?律效力。?(以下無正?文)甲方?：(蓋章)?乙方：?_____?年____?_月___?__日：?加工承攬合?同簡潔版格?式樣板（二?）承攬方?（甲方）：?_____??????定作方（?乙方）：_?____?甲乙雙方為?了保證全面?地履行各自?的義務(wù)，簽?訂本合同，?共同信守執(zhí)?行。第一?條甲方加?工定作物的?名稱、規(guī)格?、質(zhì)量、數(shù)?量、加工費?定作物名稱?型號規(guī)?格質(zhì)量要?求計量單?位數(shù)量?加工費單?位總價?第二條加?工成品的完?工時間、檢?驗標(biāo)準(zhǔn)與方?法、包裝標(biāo)?準(zhǔn)與費用承?擔(dān)定作物名?稱完工時?間檢驗時?間地點檢?驗標(biāo)準(zhǔn)與方?法包裝標(biāo)?準(zhǔn)包裝費?承擔(dān)第三?條加工成?品的交付時?間、地點、?運輸方法與?運費承擔(dān)定?作物名稱?交付時間?交付地點?運輸方法?運輸價款承?擔(dān)第四條?乙方提供?原材料名稱?、規(guī)格、質(zhì)?量、數(shù)量、?價款等及圖?紙、技術(shù)資?料材料名稱?型號規(guī)?格質(zhì)量要?求計量單?位數(shù)量?單價總價?圖紙、技?術(shù)資料及交?付時間第?五條原材?料交付時間?、地點、包?裝、檢驗方?法、運輸材?料名稱交?付時間交?付地點交?付數(shù)量包?裝要求檢?驗方法運?輸方法和運?費承擔(dān)第?六條加工?費結(jié)算辦法?與時間第?七條乙方?應(yīng)于___?__年__?___月_?____日?前向甲方交?付定金__?___元；?乙方應(yīng)于_?____年?_____?月____?_日前向甲?方交付預(yù)付?款____?_元。乙方?不履行合同?的，無權(quán)請?求返還定金?。甲方不履?行合同的，?除承擔(dān)違約?責(zé)任外，必?須如數(shù)返還?預(yù)付款。乙?方不履行合?同的，可以?把預(yù)付款抵?作違約金和?賠償金，有?余款可以請?求返還。?第八條甲方?的違約責(zé)任?1．甲方?如未按合同?規(guī)定的質(zhì)量?交付定作物?，乙方同意?利用的，應(yīng)?當(dāng)按質(zhì)論價?；不同意利?用的，甲方?應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修?理或調(diào)換，?并承擔(dān)逾期?交付的責(zé)任?；經(jīng)過修整?或調(diào)整后，?仍不符合合?同規(guī)定的有?權(quán)拒收，由?此造成的損?失由甲方賠?償。2．?甲方交付定?作物的數(shù)量?少于合同規(guī)?定的，乙方?仍然需要的?，甲方應(yīng)當(dāng)?照數(shù)補齊，?補交部分按?逾期交付處?理；乙方不?再需要的，?有權(quán)解除合?同，因此造?成的損失由?甲方賠償。?3．因甲?方包裝不善?造成定作物?毀損的，由?甲方賠償損?失。4．?甲方逾期交?付定作物，?應(yīng)當(dāng)向乙方?償付違約金?，每逾期一?天，按逾期?交付部分的?價款總額的?_____?‰償付違約?金。5．?甲方不能交?付定作物的?，應(yīng)向乙方?償付不能交?付定作物部?分價款總值?_____?％的違約金?。6．由?甲方負(fù)責(zé)送?貨的，如運?輸中造成定?作物損壞，?甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)?責(zé)修理，達?到合同規(guī)定?的質(zhì)量要求?，否則乙方?有權(quán)拒收。?第九條乙?方的違約責(zé)?任1．乙?方如中途變?更定作物的?數(shù)量、規(guī)格?、質(zhì)量或設(shè)?計等，應(yīng)當(dāng)?賠償甲方因?此造成的損?失。2．?乙方如中途?廢止合同，?應(yīng)償付甲方?未履行部分?定作物價款?總值___?__％的違?約金。3?．乙方如未?按合同規(guī)定?的時間向甲?方提供圖紙?和其它技術(shù)?資料，除交?付定作物的?日期得以順?延外，乙方?應(yīng)當(dāng)償付甲?方因停工待?料的損失。?4．乙方?如超過合同?規(guī)定日期付?款，應(yīng)當(dāng)比?照中國人民?銀行有關(guān)延?期付款的規(guī)?定，向甲方?償付違約金?。5．乙?方如無故拒?絕接收定作?物，應(yīng)當(dāng)賠?償甲方因此?造成的損失?。6．乙?方如變更交?付定作物地?點，應(yīng)承擔(dān)?因此而多支?出的費用。?第十條聲?明及保證?（一）甲方?：1．甲?方為一家依?法設(shè)立并合?法存續(xù)的企?業(yè)，有權(quán)簽?署并有能力?履行本合同?。2．甲?方簽署和履?行本合同所?需的一切手?續(xù)均已辦妥?并合法有效?。3．在?簽署本合同?時，任何法?院、___?__機構(gòu)、?_____?或監(jiān)管機構(gòu)?均未作出任?何足以對甲?方履行本合?同產(chǎn)生重大?不利影響的?判決、裁定?、裁決或具?體行政行為?。4．甲?方為簽署本?合同所需的?內(nèi)部授權(quán)程?序均已完成?，本合同的?簽署人是甲?方的法定代?表人或授權(quán)?代表人。本?合同生效后?即對合同雙?方具有法律?約束力。?（二）乙方?：1．乙?方為一家依?法設(shè)立并合?法存續(xù)的企?業(yè)，有權(quán)簽?署并有能力?履行本合同?。2．乙?方簽署和履?行本合同所?需的一切手?續(xù)均已辦妥?并合法有效?。3．在?簽署本合同?時，任何法?院、___?__機構(gòu)、?_____?或監(jiān)管機構(gòu)?均未作出任?何足以對乙?方履行本合?同產(chǎn)生重大?不利影響的?判決、裁定?、裁決或具?體行政行為?。4．乙?方為簽署本?合同所需的?內(nèi)部授權(quán)程?序均已完成?，本合同的?簽署人是乙?方的法定代?表人或授權(quán)?代表人。本?合同生效后?即對合同雙?方具有法律?約束力。?第十一條保?密雙方保?證對從另一?方取得且無?法自公開渠?道獲得的商?業(yè)秘密（技?術(shù)信息、經(jīng)?營信息及其?他商業(yè)秘密?）予以保密?。未經(jīng)該商?業(yè)秘密的原?提供方同意?，一方不得?向任何第三?方泄露該商?業(yè)秘密的全?部或部分內(nèi)?容。但法律?、法規(guī)另有?規(guī)定或雙方?另有約定的?除外。保密?期限為__?___年。?第十二條?不可抗力?本合同所稱?不可抗力是?指不能預(yù)見?、不能克服?、不能避免?并對一方當(dāng)?事人造成重?大影響的客?觀事件，包?括但不限于?自然災(zāi)害如?洪水、地震?、火災(zāi)和風(fēng)?暴等以及社?會事件如戰(zhàn)?爭、___?__、政府?行為等。?如因不可抗?力事件的發(fā)?生導(dǎo)致合同?無法履行時?，遇不可抗?力的一方應(yīng)?立即將事故?情況書面告?知另一方，?并應(yīng)在__?___天內(nèi)?，提供事故?詳情及合同?不能履行或?者需要延期?履行的書面?資料，雙方?認(rèn)可后協(xié)商?終止合同或?暫時延遲合?同的履行。?第十三條?通知1．?根據(jù)本合同?需要發(fā)出的?全部通知以?及雙方的文?件往來及與?本合同有關(guān)?的通知和要?求等，必須?用書面形式?，可采用_?____（?書信、傳真?、電報、當(dāng)?面送交等方?式）傳遞。?以上方式無?法送達的，?方可采取公?告送達的方?式。2．?各方通訊地?址如下：_?____。?3．一方?變更通知或?通訊地址，?應(yīng)自變更之?日起___?__日內(nèi)，?以書面形式?通知對方；?否則，由未?通知方承擔(dān)?由此而引起?的相應(yīng)責(zé)任?。第十四?條爭議的處?理1．本?合同受__?___國法?律管轄并按?其進行解釋?。2．本?合同在履行?過程中發(fā)生?的爭議，由?雙方當(dāng)事人?協(xié)商解決，?也可由有關(guān)?部門調(diào)解；?協(xié)商或調(diào)解?不成的，按?下列第__?___種方?式解決：?（1）提交?_____?委員會__?___；?（2）依法?向人民法院?起訴。第?十五條解釋?本合同的?理解與解釋?應(yīng)依據(jù)合同?目的和文本?原義進行，?本合同的標(biāo)?題僅是為了?閱讀方便而?設(shè)，不應(yīng)影?響本合同的?解釋。第?十六條補充?與附件本?合同未盡事?宜，依照有?關(guān)法律、法?規(guī)執(zhí)行，法?律、法規(guī)未?作規(guī)定的，?甲乙雙方可?以達成書面?補充協(xié)議。?本合同的附?件和補充協(xié)?議均為本合?同不可分割?的組成部分?，與本合同?具有同等的?法律效力。?第十七條?合同效力?本合同自雙?方或雙方法?定代表人或?其授權(quán)代表?人簽字并加?蓋公章之日?起生效。有?效期為__?___年，?自____?_年___?__月__?___日至?_____?年____?_月___?__日。本?合同正本一?式____?_份，雙方?各執(zhí)___?__份，具?有同等法律?效力；合同?副本___?__份，送?_____?留存一份。?承攬