建筑工程承包經(jīng)營合同

/XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司建設(shè)工程內(nèi)部承包經(jīng)營合同書工程名稱合同編號簽訂日期建設(shè)工程內(nèi)部承包經(jīng)營合同甲方：XXXXXXXXXXXXXXX公司地址：聯(lián)系方式：乙方：聯(lián)系方式：住址：身份證號碼：為進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)管理，限制成本、提高效益，經(jīng)甲方探討確定，將甲方承建的內(nèi)部承包給乙方經(jīng)營管理。現(xiàn)甲、乙雙方依照《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)，遵循同等、自愿、公允和誠懇信用的原則，結(jié)合該工程的實際狀況，就工程內(nèi)部承包經(jīng)營事項協(xié)商一樣，訂立本合同，共同遵照履行。一、內(nèi)部承包方式1、甲方組建工程項目經(jīng)理部，委派公司員工（簡稱乙方）為項目負(fù)責(zé)人，由乙方進(jìn)行項目內(nèi)部責(zé)任承包，包工包料、包平安、包質(zhì)量、包文明施工、包全部相關(guān)稅、費(fèi)等；乙方獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險。本工程所需資金由乙方負(fù)責(zé)籌集；如需墊資，亦由乙方解決。2、乙方確認(rèn)已完全了解和認(rèn)可甲方對項目相關(guān)管理制度及方法，同意遵守和嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度及規(guī)定，并認(rèn)可項目實施期間甲方為有利于項目管理對相關(guān)管理制度的調(diào)整。甲方對乙方承包的工程項目有權(quán)按項目相關(guān)管理制度對項目經(jīng)理部進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督直至作出相應(yīng)處理。3、乙方確認(rèn)已完全了解和認(rèn)可甲方和建設(shè)方簽訂的工程《建設(shè)工程施工合同》，擔(dān)當(dāng)本工程《建設(shè)工程施工合同》及全部補(bǔ)充協(xié)議所約定的應(yīng)由甲方所履行的各項義務(wù)和責(zé)任，同意并接受合同的全部條款，擔(dān)當(dāng)該項目的全部經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。4、項目竣工結(jié)算的計價方式以甲方和建設(shè)單位簽訂的《建設(shè)工程施工合同》以及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。二、工程概況及工程承包范圍1、項目名稱：2、建設(shè)單位：3、項目地址：4、工程概況：5、承包范圍：6、合同工期：7、合同價款：人民幣三、甲方權(quán)利和義務(wù)1、傳達(dá)、貫徹各級政府及其相關(guān)職能部門對建筑行業(yè)及本工程有關(guān)的文件精神。23、甲方依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定對乙方項目部進(jìn)行管理，確定專業(yè)人員對乙方施工的工程質(zhì)量、進(jìn)度、平安和文明施工及資料管理等方面進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督及管理。如乙方在工程質(zhì)量、平安、進(jìn)度、文明施工等方面達(dá)不到施工合同或建設(shè)方要求，甲方有權(quán)責(zé)令乙方限期整改，實行補(bǔ)救措施，如仍不能達(dá)到甲方要求甚至給甲方造成影響，甲方有權(quán)解除合同，并剛好通知項目經(jīng)理對完成的合格工程量部分辦理結(jié)算，如項目經(jīng)理接通知2日內(nèi)不能到達(dá)項目部，甲方、建設(shè)方將對乙方所完成合格工作量部分，按甲方和建設(shè)單位所簽合同結(jié)算的方式，只計算干脆費(fèi)進(jìn)行結(jié)算，由甲方更換項目經(jīng)理，終止本合同，乙方應(yīng)無條件馬上退場，由此造成的一切干脆和間接損失由乙方擔(dān)當(dāng)。4、對乙方的日常管理工作進(jìn)行綜合考評，考評內(nèi)容按甲方制定的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行、參與和組織各級職能部門對工程項目進(jìn)行的有關(guān)檢查。5、組織協(xié)作乙方和建設(shè)方進(jìn)行圖紙會審、技術(shù)交底和基礎(chǔ)，主體、竣工驗收。6、幫助乙方辦理工程施工的各種手續(xù)，幫助協(xié)調(diào)乙方和建設(shè)方等部門之間的關(guān)系。7、組織協(xié)調(diào)對重大平安、質(zhì)量事故的調(diào)查和處理。8、負(fù)責(zé)簽訂施工合同、增補(bǔ)工程內(nèi)容的補(bǔ)充合同，審查工程預(yù)結(jié)算。9、甲方對乙方的業(yè)務(wù)經(jīng)營，合同履約，質(zhì)量和平安等實行管理和監(jiān)督，并對乙方的違法經(jīng)營活動有權(quán)進(jìn)行處理。10、甲方負(fù)責(zé)剛好將建設(shè)方所付的工程款依據(jù)本合同收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定支付給乙方。11、甲方有權(quán)委派專職平安員到項目部任職，對不稱職的專職平安員有權(quán)更換。平安員上崗還須持有上崗證和C證，并確保人證相符。四、乙方的權(quán)利和義務(wù)1、落實執(zhí)行建設(shè)方及各職能部門對本工程的有關(guān)文件精神。2、乙方負(fù)責(zé)依據(jù)工程狀況，選定技術(shù)素養(yǎng)和管理水平較高的專業(yè)技術(shù)人員組建項目部，（須經(jīng)甲方審查）各工種作業(yè)人員需按國家規(guī)定持有上崗證件及身份證復(fù)印件交甲方、建設(shè)方進(jìn)行資格審查，經(jīng)確認(rèn)后，方能上崗。3、乙方從本合同簽訂之日起，即為質(zhì)量、進(jìn)度、平安、文明施工等責(zé)任的第一責(zé)任人，必需嚴(yán)格按國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章操作，加強(qiáng)項目管理，乙方在施工項目發(fā)生的一切質(zhì)量，平安事故，項目盈虧概由乙方自行擔(dān)當(dāng)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并擔(dān)當(dāng)由此發(fā)生的全部損失及費(fèi)用，如甲方被有關(guān)部門要求先行墊付，墊付后甲方可向乙方行使追償權(quán)，或甲方從建設(shè)方付給乙方的工程款中扣除并由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。4、乙方必需遵守國家的法律和地方規(guī)章，為所聘用的人員按章繳納各種保險，執(zhí)行支配生育政策，按相關(guān)規(guī)定剛好辦理暫住證，流淌人口支配生育證，施工平安許可證等各種證照，擔(dān)當(dāng)辦證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、檢測費(fèi)等各種費(fèi)用以及政府職能部門規(guī)定針對工程招投標(biāo)，質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)驗收備案等收取的相關(guān)費(fèi)用。乙方必需按勞動合同法層層簽訂勞動用工合同，剛好足額發(fā)放農(nóng)夫工工資，杜絕拖欠農(nóng)夫工工資的現(xiàn)象發(fā)生，一旦出現(xiàn)有拖欠現(xiàn)象，經(jīng)甲方查實確系惡意拖欠，甲方可先行墊付，且甲方將按拖欠額的50%進(jìn)行懲罰，并從工程款中扣除，乙方須無條件接受懲罰。5、乙方應(yīng)做到文明施工，工完場清，現(xiàn)場施工必需符合當(dāng)?shù)卣吐毮懿块T的要求規(guī)定，按受檢查，并辦理城管、交通、環(huán)保等有關(guān)手續(xù)。在施工場地四周設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)圍檔，搭建標(biāo)準(zhǔn)大門，印制有關(guān)施工標(biāo)牌，宣揚(yáng)標(biāo)語等，做好內(nèi)外運(yùn)輸?shù)缆飞系匿亯|及衛(wèi)生清理工作，協(xié)調(diào)有關(guān)運(yùn)輸過程中的地方關(guān)系，并擔(dān)當(dāng)上述各項費(fèi)用。6、現(xiàn)場施工用水、用電在建設(shè)方給定水源、電源處，由乙方自行支配、有關(guān)費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。7、在基礎(chǔ)土方開挖前，對場地進(jìn)行勘測，對地下管線設(shè)施負(fù)責(zé)，愛護(hù)好地下管線，若發(fā)覺地下管線，應(yīng)向甲方，建設(shè)方和有關(guān)歸屬部門剛好匯報，并協(xié)同處理，損壞或遺失由乙方賠償造成的一切干脆和間接經(jīng)濟(jì)損失，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律責(zé)任。乙方在施工中如因環(huán)保，衛(wèi)生等問題，被政府職能部門懲罰。由乙方擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。8、負(fù)責(zé)和工程進(jìn)度同步辦理和收集有關(guān)技術(shù)資料，并按甲方、建設(shè)方和城建檔案館的要求整理歸檔，竣工驗收后10天內(nèi)，向甲方移交技術(shù)資料一式肆份（其中原件貳份，含照片或攝影件）竣工圖和決算書各一套，并辦理工程竣工驗收單等交甲方備案。9、接受各級職能部門對工程質(zhì)量、平安、進(jìn)度、文明施工的檢查和驗收，并擔(dān)當(dāng)相關(guān)費(fèi)用。10、乙方不得將本項目以任何形式進(jìn)行轉(zhuǎn)包或支解分包，不得以項目部或項目進(jìn)行抵押或替他人供應(yīng)擔(dān)?；虮ＷC。11、乙方對超出施工合同增補(bǔ)的工程內(nèi)容，應(yīng)書面通知甲方，并由甲方和建設(shè)單位簽訂補(bǔ)充合同，乙方參與本合同繳納增補(bǔ)工程的稅、費(fèi)，如乙方未書面通知甲方，自行超出本項目和建設(shè)單位實施的增補(bǔ)工程內(nèi)容，乙方除參照本合同增補(bǔ)繳納相關(guān)稅、費(fèi)外，還應(yīng)雙倍上繳甲方管理費(fèi)。12、乙方以其名下財產(chǎn)（含固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)、汽車、存款及有價證券等）作為承包該項目的保證擔(dān)保。13、乙方對參和項目掛職的技術(shù)人員有償付費(fèi)，按公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。14、乙方依照工程現(xiàn)場實際狀況和要求，如需設(shè)立農(nóng)夫工學(xué)校的，必需依照建設(shè)行政主管部門的要求，設(shè)立農(nóng)夫工培訓(xùn)學(xué)校，項目部按規(guī)定安裝視頻系統(tǒng)及民工信息系統(tǒng)，并報建設(shè)行政主管部門備案。15、乙方如工程須要須向其他單位購買材料，應(yīng)征得甲方同意，并自行擔(dān)當(dāng)由此造成的全部責(zé)任。乙方不得以項目部或項目對外抵押或為他人供應(yīng)擔(dān)?；虮ＷC，乙方不得以項目部的名義對外借款，否則按違約處理，并由乙方擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。16、乙方必需無條件按政府和公司要求確保承建項目“長沙市兩個系統(tǒng)”的實施：實行建筑業(yè)從業(yè)人員信息智能管理系統(tǒng)和施工現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)。上述相關(guān)費(fèi)用（包括人員工資、系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用、系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)用、網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)用等）由乙方自行擔(dān)當(dāng)。五、工程管理要求1、乙方在施工過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)、嚴(yán)格依據(jù)施工規(guī)范、技術(shù)規(guī)程和設(shè)計施工圖紙的要求組織施工，仔細(xì)執(zhí)行甲方有關(guān)規(guī)章制度。2、3、工程技術(shù)資料必需做到和進(jìn)度同步。4、乙方要加強(qiáng)平安、質(zhì)量管理，堅持平安第一、質(zhì)量第一、文明施工。嚴(yán)禁私招、亂雇或克扣臨時工、合同工的工資，在甲方規(guī)定的范圍內(nèi)建立健全各項規(guī)章制度，改善勞動條件，不斷提高職工隊伍素養(yǎng)和技術(shù)水平、確保工程質(zhì)量符合施工合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，杜絕平安事故的發(fā)生。如發(fā)生質(zhì)量、平安事故，乙方不得隱瞞，必需第一時間上報甲方，同時實行一切措施進(jìn)行處理，在查明緣由，分清責(zé)任后，必需對當(dāng)事人作出肅穆處理，其損失費(fèi)用概由乙方負(fù)責(zé)并擔(dān)當(dāng)全部法律責(zé)任，如甲方被相關(guān)部門或受害方要求先行墊付，甲方可向乙方行使追償權(quán)或甲方從建設(shè)方付款中扣除并由乙方擔(dān)當(dāng)相應(yīng)損失及責(zé)任。5、本合同工期不得超過甲方和建設(shè)方簽訂合同中所規(guī)定的工期，如需延長，須取得建設(shè)方的簽證，否則視為乙方違約，乙方擔(dān)當(dāng)賠償因工期而造成的損失和違約責(zé)任。6、乙方負(fù)責(zé)該工程保修期間內(nèi)發(fā)生的一切費(fèi)用及保修責(zé)任。7、乙方對該工程項目的質(zhì)量、工期等相關(guān)事宜向甲方、建設(shè)方擔(dān)當(dāng)責(zé)任。8、乙方確保該項目的平安、質(zhì)量符合湘建建[2010]149號《關(guān)于印發(fā)湖南省建筑施工現(xiàn)場平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作實施方案的通知》、湘建建[2010]239號《湖南省建筑施工現(xiàn)場平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗收方法》、長建安監(jiān)[2010]30號《關(guān)于開展建筑施工現(xiàn)場平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗收工作的通知》、湘建建[2010]220號關(guān)于印發(fā)《湖南省建筑施工現(xiàn)場平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程創(chuàng)建實施方法》的通知、長建發(fā)[2010]140號《關(guān)于評定長沙市綠色施工工地有關(guān)事項的通知》、長住建發(fā)[2011]7號《關(guān)于全面推行建設(shè)工程綠色施工的通知》、長住建發(fā)[2011]10號關(guān)于印發(fā)《長沙市全面推行建筑業(yè)從業(yè)人員信息智能管理系統(tǒng)和施工現(xiàn)場視頻監(jiān)控系統(tǒng)工作方案》等建設(shè)行政部門文件要求以及施工合同約定的全部要求。9、乙方須加強(qiáng)項目工地食堂管理，工地食堂須進(jìn)行必裝修，辦理衛(wèi)生許可證，且必需符合平安衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。10、乙方必需加強(qiáng)對施工場地?fù)P塵污染的整治，實行相關(guān)整治措施，限制施工場地?fù)P塵污染，使施工場地達(dá)到法律、法規(guī)、政策及相關(guān)規(guī)定要求。六、工程驗收1、乙方在工程竣工驗收時，應(yīng)依據(jù)國家頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和施工合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢、自評，并整理好全部竣工驗收資料，報甲方、建設(shè)方審查，須提前三天向建設(shè)方提出書面申請，并參與由建設(shè)方組織的竣工驗收。2、工程竣工日期以甲方、建設(shè)方共同驗收認(rèn)可之日為準(zhǔn)。3、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)工程竣工驗收所發(fā)生的一切費(fèi)用。七、稅、費(fèi)收繳1、本項目的平安文明施工措施費(fèi)實行專款專用管理。該項目的平安文明施工措施費(fèi)撥付到甲方基本戶后，經(jīng)甲方相關(guān)部門依據(jù)施工進(jìn)度狀況審批通過后支付該款項。平安文明措施費(fèi)的撥付必需經(jīng)過公司質(zhì)安經(jīng)理、總經(jīng)理簽字認(rèn)可。2、本工程必需依據(jù)國家及地方稅收政策的相關(guān)規(guī)定擔(dān)當(dāng)該項目相關(guān)的全部稅金。乙方須于每一筆工程回款前自行開具建安發(fā)票并足額完稅。法定稅種包括但不僅限于營業(yè)稅、城建稅、教化費(fèi)附加、個人所得稅附征、企業(yè)所得稅附征、印花稅、防洪基金、工會經(jīng)費(fèi)等。未足額完稅的，甲方依據(jù)國家以及地方稅收政策規(guī)定的法定稅率代扣代繳相關(guān)稅金。如遇國家及地方稅收政策或稅率調(diào)整改變，甲方自動依據(jù)相關(guān)稅收政策及稅率進(jìn)行調(diào)整，不再另行通知乙方。3、本工程管理費(fèi)上繳，乙方按建設(shè)方審定的工程結(jié)算總造價%向甲方支付管理費(fèi)用，并由甲方在建設(shè)方撥付的工程款中扣除。另增加1%的履約保證金，項目在工程保修期滿且滿意本合同規(guī)定的財務(wù)管理項目資金結(jié)算要求后結(jié)清往來。4、本工程施工所發(fā)生的其它費(fèi)用（如違約、糾紛、罰款手續(xù)辦理等）均由乙方擔(dān)當(dāng)，并由乙方自行繳納，或由甲方在建設(shè)方拔付工程款中扣除。本工程按政策返還的勞保基金全部由甲方管理和支配，歸甲方全部。乙方需在開工30天內(nèi)向甲方供應(yīng)《施工許可證》、《基本建設(shè)項目收費(fèi)一覽表》、《勞保基金收款收據(jù)》復(fù)印件。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)幫助甲方辦理勞?；鸬姆颠€，若該項目勞?；鹨蛞曳骄売稍斐蓱?yīng)返而未返的，甲方按應(yīng)返而未返的勞?；鸾痤~的10%向乙方收取違約金。5、按公司管理規(guī)定收取的其它費(fèi)用及專業(yè)技術(shù)人員上崗津貼費(fèi)用。其中一級建立師元/月/人，二級建立師元/月/人，其他工程技術(shù)人員證件費(fèi)用為元/月/人（人員名單見附件一）。甲方從乙方匯入工程款中逐步預(yù)留委派管理人員工資及用證費(fèi)用并由甲方逐月支付給項目委派人員及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員等。6、在項目承包期間，乙方須參與公司的社會保險。乙方由公司統(tǒng)一購買的社保費(fèi)用由乙方全額擔(dān)當(dāng)。7、嘉獎標(biāo)準(zhǔn)：省優(yōu)質(zhì)工程元；芙蓉獎元；全國建筑工程裝飾獎元；全國市政金杯獎元；魯班獎元；長沙市建筑施工綠色工地元；省平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工地元省平安質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化示范工程元；國家AAA級平安文明標(biāo)準(zhǔn)化誠信工地元；上述全部評獎甲方協(xié)作，費(fèi)用乙方負(fù)責(zé)，同類別嘉獎取高值，不重疊嘉獎。八、財務(wù)管理1、乙方實行內(nèi)部單獨(dú)核算，自擔(dān)風(fēng)險，自負(fù)盈虧。2、該項目的全部工程款項必需匯入甲方指定的銀行賬戶，乙方私自從建設(shè)方收取工程回款的，甲方除有權(quán)向乙方追索該筆資金外，并按乙方私自收取工程款金額的%收取違約金。3、工程進(jìn)度達(dá)到拔工程款條件后，由乙方提出申請，并按要求備齊資料，會同甲方財務(wù)人員按建設(shè)方的規(guī)定程序報批，工程款撥到甲方賬戶后，在扣除乙方應(yīng)交稅、費(fèi)及預(yù)留的履約保證金后，甲方按規(guī)定手續(xù)將款撥付給乙方，同時由乙方向甲方開具收據(jù)，乙方應(yīng)?？顚Ｓ茫追接袡?quán)對撥付乙方的工程款進(jìn)行監(jiān)督和檢查。工程款的撥付必需經(jīng)過公司質(zhì)安經(jīng)理、總經(jīng)理簽字認(rèn)可，有民工工資或材料糾紛等的項目還需經(jīng)綜合部簽字。本項目可支用的資金額度中，不低于70%的部分由甲方依據(jù)選購 、勞務(wù)、分包等合同約定以及履約狀況等，依據(jù)審批后的工程款運(yùn)用支配，由甲方財務(wù)按乙方支付支配支付至本項目主材供應(yīng)商、勞務(wù)班組以及分包商；不超過30%的部分以備用金形式撥付至項目自行支配運(yùn)用。因大額轉(zhuǎn)賬或大額取現(xiàn)產(chǎn)生銀行手續(xù)費(fèi)的，由甲方在工程款中代扣代繳。4、乙方工程款到位后，應(yīng)優(yōu)先用于人工工資及材料設(shè)備款（含設(shè)備租金）的支付，如乙方緣由可能對工程造成影響或使甲方名譽(yù)受到損害時，在經(jīng)乙方確認(rèn)金額后，甲方有權(quán)在該項目工程款中代為發(fā)放人工工資及支付材料設(shè)備款（含設(shè)備租金），乙方擔(dān)當(dāng)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及費(fèi)用。5、乙方在資金運(yùn)用時，要嚴(yán)格按建安企業(yè)財務(wù)制度進(jìn)行管理，票據(jù)帳目要健全，應(yīng)有專業(yè)人員管理，乙方將本項目的全部成本發(fā)票交公司財務(wù)，如稅務(wù)部門檢查因該項目票據(jù)不全而發(fā)生的罰款等經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任均由乙方擔(dān)當(dāng)。6、甲方有權(quán)檢查乙方所簽訂的用工合同和購貨合同、租貨合同及其它經(jīng)濟(jì)合同的履約狀況，監(jiān)督所用材料到位、租金等的支付以及人工工資發(fā)放狀況，如每發(fā)生一次農(nóng)夫工工資欠發(fā)上訪或其它欠款糾紛上訪事務(wù)，甲方處以乙方叁萬元的違約金，累計達(dá)三次，視為乙方違約。7、本工程建設(shè)方代交的各項費(fèi)用視為該項目造價的組成部分，均按公司有關(guān)規(guī)定上繳公司管理費(fèi)，按稅法政策規(guī)定完稅。（包含但不限于建設(shè)方代交的水電費(fèi)、建設(shè)方代交的稅金、建設(shè)方供應(yīng)的材料設(shè)備等）。8、本項目的保修由乙方負(fù)責(zé)，保修金的結(jié)算由甲、乙雙方共同和建設(shè)單位依據(jù)施工合同進(jìn)行結(jié)算，在此之前，乙方不得單方提前和建設(shè)單位進(jìn)行保修金的結(jié)算。9、乙方選購 材料及設(shè)備，必需簽訂合同，一切支出都應(yīng)有付款憑證，且全部債權(quán)、債務(wù)由乙方自行處理和擔(dān)當(dāng)，甲方不擔(dān)當(dāng)任何法律責(zé)任。10、乙方在執(zhí)行本合同過程中滿意以下全部條件后，由甲方授權(quán)財務(wù)部進(jìn)行項目資金結(jié)算:a、業(yè)主和甲方簽訂的該項目《建設(shè)工程施工合同》、補(bǔ)充協(xié)議、本合同以及和該項目相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)合同、勞務(wù)合同全部履約完成，且未發(fā)生任何和本項目相關(guān)的經(jīng)濟(jì)糾紛。b、乙方嚴(yán)格執(zhí)行了甲方的《項目部印章管理方法》，且本項目的項目部印章已退還甲方。c、乙方已向甲方供應(yīng)中標(biāo)通知書原件、竣工驗收備案表原件、施工許可證、規(guī)劃許可證復(fù)印件、工傷保險繳費(fèi)收據(jù)原件、建筑施工企業(yè)工傷保險參保證明。d、該項目建設(shè)過程中未發(fā)生任何質(zhì)量平安事故或乙方已自行妥當(dāng)處理且未涉及任何和本項目相關(guān)的民事、經(jīng)濟(jì)糾紛。乙方如自行處理本項目工傷等平安事故，負(fù)責(zé)事故處理的經(jīng)辦人員應(yīng)收集保存工傷事故處理過程中產(chǎn)生的一切原始票據(jù)、協(xié)議合同等，并在事故處理完結(jié)后將相關(guān)票據(jù)、合同協(xié)議原件及工傷等平安事故處理書面報告已交付甲方留檔備查。e、乙方已向建設(shè)方交付該項目全部竣工驗收資料原件及報檔案館的工程備案原件，無漏缺。f、本項目建設(shè)過程中平安生產(chǎn)措施到位，符合甲方管理要求。g、項目部稅務(wù)登記已按甲方要求核銷。h、乙方已足額繳納甲方規(guī)定的稅、費(fèi)。i、乙方已按甲方要求供應(yīng)《勞保基金收款收據(jù)》、《基本建設(shè)項目收費(fèi)一覽表》復(fù)印件。j、乙方已結(jié)清該項目的投標(biāo)保證金、履約保證金。k、乙方已向甲方供應(yīng)項目結(jié)算審計報告原件。l、符合甲方公司制度規(guī)定的其他要求。九、違約責(zé)任1、任何一方違約或不適當(dāng)履行合同由違約方按本合同總價款的10%擔(dān)當(dāng)違約金，守約方有權(quán)解除本合同，其損失由違約方擔(dān)當(dāng)，如違約金不足以彌補(bǔ)對方損失，對方有權(quán)接著追償。2、3、在工程建設(shè)過程中，乙方未履行或未完全履行本合同條款，在工程質(zhì)量，進(jìn)度、平安、文明施工及資料等各項管理工作，不符合甲方和建設(shè)方及建設(shè)主管部門的要求及和建設(shè)方的合同約定，甲方有權(quán)按相關(guān)條款進(jìn)行處理、并由乙方擔(dān)當(dāng)全部法律經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4、乙方如轉(zhuǎn)包工程，甲方有權(quán)解除合同，并由乙方賠償所造成的一切損失。5、乙方在施工中如和建設(shè)方和其它單位發(fā)生糾紛，或造成相鄰糾紛，其法律責(zé)任由乙方擔(dān)當(dāng)。6、由于乙方緣由導(dǎo)致甲方涉訴或糾紛（包括但不限于甲方是原告、被告、第三人的狀況），給甲方造成的損失（包括但不限于法院判決、裁定、調(diào)解書要求甲方擔(dān)當(dāng)?shù)馁M(fèi)用、訴訟費(fèi)用、律師費(fèi)、員工辦案費(fèi)、名譽(yù)損失等），應(yīng)由乙方賜予賠償，并擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任。如由甲方先行墊付的，乙方應(yīng)按同期銀行貸款利率的四倍向甲方支付墊付之日起至資金歸還之日止資金占用利息，并支付甲方涉案金額的20%作為違約金。7、乙方承包期間，其他第三方因該工程項目向甲方提起訴訟的，乙方應(yīng)剛好實行有效的措施解決爭端。如乙方無力解決爭端，造成法院凍結(jié)甲方銀行賬戶（基本賬戶）、凍結(jié)甲方銀行賬戶資金及其他資產(chǎn)、或者扣劃甲方銀行賬戶資金及處置甲方資產(chǎn)的，乙方應(yīng)在法院實行強(qiáng)制措施之日起三日內(nèi)向甲方供應(yīng)相等的資金作擔(dān)保。乙方不能供應(yīng)相等的資金作擔(dān)保的，應(yīng)按凍結(jié)、扣劃資金額度或者處置資產(chǎn)價值為基數(shù)以月利率3%的標(biāo)準(zhǔn)，向甲方支付自法院實行強(qiáng)制措施之日起至乙方向甲方賠付之日止的賠償金。甲方為訴訟所另行支出的全部費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)。8、該項目涉訴案件以判決、裁定或者調(diào)解結(jié)案，但乙方拒不執(zhí)行相關(guān)判決、裁定