2023年一級建造師之一建工程法規(guī)通關(guān)題庫(附帶答案)

2023年一級建造師之一建工程法規(guī)通關(guān)題庫(附帶答案)

單選題（共50題）1、甲、乙雙方簽訂的施工合同中約定，合同發(fā)生爭議由仲裁委員會裁決，但未約定仲裁委員會的名稱，后來雙方對仲裁委員會的選定也未達(dá)成一致意見，則該仲裁協(xié)議()。A.無效B.有效C.可撤銷D.效力待定【答案】A2、根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法》，屬于注冊建造師不得擔(dān)任兩個及以上建設(shè)工程施工項目負(fù)責(zé)人的情形是（）。2018真題A.同一工程相鄰分段發(fā)包的B.合同約定的工程驗收合格的C.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天（含）經(jīng)建設(shè)單位同意的D.合同約定的工程提交竣工驗收報告的【答案】D3、下列安全生產(chǎn)職責(zé)中，不屬于項目專職安全生產(chǎn)管理人的職責(zé)的是（）。A.現(xiàn)場監(jiān)督危險性較大工程安全專項施工方案實施情況B.編制項目生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練C.對作業(yè)人員的違規(guī)違章行為有權(quán)予以糾正或查處D.向企業(yè)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)報告重大安全隱患【答案】B4、在保險合同中，負(fù)有支付保險費義務(wù)的當(dāng)事人是（）。A.受益人B.投保人C.被保險人D.保險人【答案】B5、施工企業(yè)委托物資部購買材料，業(yè)務(wù)部與材料商簽訂采購合同。本合同的主體應(yīng)當(dāng)是()。A.施工企業(yè)與物資部B.物資部與材料商C.施工企業(yè)與材料商D.施工企業(yè)、物資部和材料商【答案】D6、按照國務(wù)院有關(guān)規(guī)定批準(zhǔn)開工報告的建筑工程,因故不能按期開工超過6個月的,建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)()手續(xù)A.申請辦理開工延期B.重新辦理開工報告的批準(zhǔn)C.申請辦理施工許可證注銷D.核驗開工報告批準(zhǔn)【答案】B7、某房地產(chǎn)開發(fā)商拖欠承包商工程款700萬元，承包商認(rèn)為可以用開發(fā)的商品房抵賬，因此并不急于追索。同時承包商拖欠勞務(wù)分包商報酬150萬元已達(dá)6個月，則此勞務(wù)分包商有權(quán)（）。A.以自己的名義向人民法院請求開發(fā)商付款B.以承包商的名義向人民法院請求開發(fā)商付款C.以自己的名義向政府行政主管部門請求付款D.以承包商的名義向開發(fā)商請求付款【答案】A8、公民的作品，其發(fā)表權(quán)、使用權(quán)和獲得報酬權(quán)的保護期，()。A.為50年B.為70年C.不受限制D.為作者終生及其死后50年【答案】D9、關(guān)于招標(biāo)文件澄清或者修改的說法，正確的是（）。A.招標(biāo)文件的效力高于其澄清或修改文件B.澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標(biāo)文件編制的，招標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)截止時間至少15日前澄清或者修改C.澄清或者修改可以以口頭形式通知所有獲取招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人D.澄清或者修改通知至投標(biāo)截止時間不足15日的，在征得全部投標(biāo)人同意后，可按原投標(biāo)截止時間開標(biāo)【答案】B10、安全生產(chǎn)許可證有效期滿未辦理延期手續(xù)，繼續(xù)從事建筑施工活動的，（），限期補辦延期手續(xù)，沒收違法所得，并處罰款。A.責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)B.進行整改C.沒收財產(chǎn)D.吊銷安全生產(chǎn)許可證【答案】A11、建筑市場主體的誠信評價，包括政府對市場主體的誠信評價和社會中介信用機構(gòu)的信用評價，前者是()。A.以守法、守信、守德和綜合實力為基礎(chǔ)的綜合評價B.以守法為基礎(chǔ)、根據(jù)違法行為的行政處罰記錄的誠信評價C.以建筑市場主體行為為依據(jù)，對社會關(guān)注的焦點、熱點問題的評價D.市場主導(dǎo)、以建筑市場信用平臺的記錄為基礎(chǔ)的評價【答案】B12、根據(jù)《企業(yè)所得稅法》，下列納稅人中屬于企業(yè)所得稅納稅人的是（）。2018真題A.私營企業(yè)B.個體工商戶C.個人獨資企業(yè)D.合伙企業(yè)【答案】A13、租賃期限六個月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式。當(dāng)事人未采用書面形式的，()。A.合同不成立B.合同無效C.不得對抗善意的第三人D.視為不定期租賃【答案】D14、造成固體廢物嚴(yán)重污染環(huán)境的,由縣級以上人民政府環(huán)境保護行政主管部門按照國務(wù)院規(guī)定的權(quán)限決定限期治理;逾期未完成治理任務(wù)的,由（)決定停業(yè)或者關(guān)閉。A.縣級以上人民政府環(huán)境保護行政主管部門B.縣級以上人民住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門C.上級人民政府環(huán)境保護行政主管部門D.本級人民政府【答案】D15、根據(jù)我國《民法典》的規(guī)定，建設(shè)工程施工合同不屬于（）。A.雙務(wù)合同B.有償合同C.要式合同D.實踐合同【答案】D16、甲借乙10000元后，無論乙如何催告，甲均不歸還欠款。為解決糾紛，雙方同意人民調(diào)解委員會調(diào)解，并達(dá)成調(diào)解協(xié)議。雙方簽收了調(diào)解書，并申請法院裁定確認(rèn)有效，但甲事后仍不還款，乙可采用下列哪種方式保護自身權(quán)利（）。A.申請仲裁B.向人民調(diào)解委員會申請強制執(zhí)行C.向人民法院申請強制執(zhí)行D.申請重新調(diào)解【答案】C17、乙方當(dāng)事人的違約行為導(dǎo)致工程受到損失，甲方?jīng)]有采取任何措施減損，導(dǎo)致?lián)p失擴大到5萬元。甲方與乙方就此違約事實發(fā)生糾紛，經(jīng)過鑒定機構(gòu)鑒定，乙方的違約行為給甲方造成的損失是2萬元，乙方應(yīng)該向甲方賠償損失()萬元。A.1B.2C.3D.5【答案】B18、張某委托李某出售本地一處房屋，以下不構(gòu)成雙方委托代理關(guān)系終止情形的是（）。A.張某死亡B.房屋已出售完成C.張某后悔不想出售D.李某病重辭去委托【答案】A19、工傷醫(yī)療的停工留薪期一般不超過()個月。A.8B.10C.12D.15【答案】C20、對建設(shè)用地范圍內(nèi)房屋及附屬物的征收，是（）取得所有權(quán)的方式之一。2018真題A.建設(shè)單位B.施工總承包方C.個人D.國家【答案】D21、A、B、C三家施工單位的資質(zhì)等級依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A和C組成了聯(lián)合體，并在招標(biāo)文件要求的截止日期之前提交了投標(biāo)文件。下列行為不符合法律規(guī)定的有（）。A.A和C將聯(lián)合體協(xié)議一并提交給了招標(biāo)人B.A和C就中標(biāo)項目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任C.C又按照單獨承包的報價提交了一份投標(biāo)文件D.在資格預(yù)審前，B加入了A與C組成的聯(lián)合體【答案】C22、在施工合同中，就施工行為而言，債權(quán)人是（）。A.建設(shè)單位B.設(shè)計單位C.施工企業(yè)D.監(jiān)理單位【答案】A23、安裝工程一切險所承保的損失范圍包括（）。A.因設(shè)計錯誤或原材料缺陷引起的保險財產(chǎn)本身的損失B.因超負(fù)荷、超電壓引起的電氣設(shè)備本身的損失C.因施工機具失靈造成的本身的損失D.因自然災(zāi)害和意外事故造成的損失和費用【答案】D24、甲公司與乙公司的院落相鄰，甲為方便自己車輛進出，遂與乙約定：甲借用乙院內(nèi)道路通行，期限20年，甲一次性支付給乙50萬元補償費。雙方簽訂合同并辦理了地役權(quán)登記。2年后，甲擬定了下列方案，其中符合《民法典》規(guī)定的是（）。A.甲擬將全部房產(chǎn)所有權(quán)及土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙，自由保留地役權(quán)B.甲擬單獨將地役權(quán)轉(zhuǎn)讓給了丁物業(yè)公司C.甲擬將房產(chǎn)所有權(quán)及土地使用權(quán)和地役權(quán)一并轉(zhuǎn)讓給丙D.甲擬將房產(chǎn)所有權(quán)及土地適用權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙，而將地役權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁【答案】C25、下列事項中，行政許可易引發(fā)行政糾紛的原因在于()。A.行政處罰超越職權(quán)B.適用法律錯誤C.行政機關(guān)的行政不作為D.事實認(rèn)定錯誤【答案】C26、甲剛滿16歲周歲即被應(yīng)聘于乙施工單位，下列說法正確的是()。A.甲屬于未成年人，簽訂勞動合同屬無效勞動合同B.因為甲從事臨時工作，可以不簽勞動合同C.不得安排甲從事有毒、有害的勞動D.可以安排甲從事有毒、有害的勞動，但必須保證安全【答案】C27、根據(jù)《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在工程竣工驗收后（）內(nèi)，向城建檔案館送一套符合規(guī)定的建設(shè)工程檔案。A.6個月B.3個月C.2個月D.1個月【答案】B28、某市安安工程公司與在公司工作了15年的王某解除合同并進行經(jīng)濟補償，王某月工資8000元，該市上年度職工月平均工資2000元。下列關(guān)于王某的經(jīng)濟補償說法正確的是（）。A.安安公司應(yīng)當(dāng)給予王某經(jīng)濟補償12萬元B.安安公司應(yīng)當(dāng)給予王某經(jīng)濟補償3萬元C.安安公司應(yīng)當(dāng)給予王某經(jīng)濟補償9萬元D.安安公司應(yīng)當(dāng)給予王某經(jīng)濟補償7.2萬元【答案】D29、下列關(guān)于建設(shè)工程分包的說法中，正確的是()。A.施工總承包單位可以將專業(yè)工程發(fā)包給勞務(wù)分包企業(yè)B.專業(yè)承包企業(yè)可以將其承包工程中的勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給勞務(wù)分包企業(yè)C.勞務(wù)作業(yè)分包企業(yè)可以將其勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給其他勞務(wù)分包企業(yè)D.專業(yè)承包企業(yè)可以將其分包的專業(yè)工程發(fā)包給其他專業(yè)承包企業(yè)【答案】B30、當(dāng)事人對仲裁協(xié)議的效力有異議的，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委員會決定B.仲裁委員會所在地的中級人民法院裁定C.工程所在地的基層人民法院裁定D.合同簽訂地的中級人民法院裁定【答案】B31、依法為建設(shè)工程辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)，是（）的法定義務(wù)。A.建設(shè)單位B.施工單位C.監(jiān)理單位D.質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)【答案】A32、根據(jù)《勞動合同法》，勞動者的下列情形中，用人單位不得解除勞動合同的是()（2013）A.在試用期間被證明不符合錄用條件的B.嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度的C.患病或非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的D.被依法追究刑事責(zé)任的【答案】C33、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗收合格之日起()日內(nèi)，將建設(shè)工程竣工驗收報告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A.3B.7C.15D.30【答案】C34、根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定，不屬于評標(biāo)專家?guī)鞂＜冶貍涞臈l件是（）。A.從事相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域工作滿8年并具有高級職稱B.熟悉有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)的法律法規(guī)C.身體健康，能夠承擔(dān)評標(biāo)工作D.大學(xué)本科以上學(xué)歷【答案】D35、固定期限勞動合同，是指用人單位與勞動者約定合同()時間的勞動合同。A.廢止B.解除C.終止D.續(xù)訂【答案】C36、《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)投標(biāo)活動中的招標(biāo)代理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立，并具備法律規(guī)定的條件，以下關(guān)于代理的表述，錯誤的是()。A.我國《民法總則》規(guī)定，書面委托代理的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和期間B.法定代理是根據(jù)法律的直接規(guī)定而產(chǎn)生的代理，在工程建設(shè)領(lǐng)域，通過法定代理實施民事法律行為的情形較為常見C.委托代理是代理人根據(jù)被代理人授權(quán)而進行的代理D.無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監(jiān)護人是其法定代理人【答案】B37、（2019年真題）某施工企業(yè)技術(shù)員王某,2019年6月份的財產(chǎn)租賃所得為10000元,國債利息收入為3000元,股息所得為2000元,保險賠償5000元。王某6月份的以上所得應(yīng)當(dāng)繳納的個人所得稅為（）。A.3000B.3400C.2400D.4000【答案】C38、關(guān)于聽證的表述中，不正確的是()。A.申請人、利害關(guān)系人承擔(dān)行政機關(guān)組織聽證的費用B.法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定實施行政許可應(yīng)當(dāng)聽證的事項，行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)向社會公告，并舉行聽證C.行政許可直接涉及申請人與他人之間重大利益關(guān)系的，行政機關(guān)在作出行政許可決定前，應(yīng)當(dāng)告知申請人、利害關(guān)系人享有要求聽證的權(quán)利D.申請人、利害關(guān)系人在被告知聽證權(quán)利之日起5日內(nèi)提出聽證申請的，行政機關(guān)應(yīng)當(dāng)在20日內(nèi)組織聽證【答案】A39、申請設(shè)立施工總承包序列特級和一級、專業(yè)承包序列一級資質(zhì)外商投資建筑業(yè)企業(yè)的，其設(shè)立由()審批。A.國家發(fā)展和改革委員會B.全國人民代表大會常務(wù)委員會C.國務(wù)院對外貿(mào)易經(jīng)濟行政主管部門D.國務(wù)院建設(shè)行政主管部門【答案】C40、在土地承包經(jīng)營期限內(nèi)，對個別承包經(jīng)營者之間承包的土地進行適當(dāng)調(diào)整的，必須經(jīng)村民會議（）以上成員或者村民代表的同意，并報鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府和縣級人民政府農(nóng)業(yè)行政主管部門批準(zhǔn)。A.1/3B.1/2C.2/3D.3/4【答案】C41、在建設(shè)工程領(lǐng)域，易引發(fā)行政糾紛的具體行政行為中，()即行政機關(guān)根據(jù)公民、法人或者其他組織的申請，經(jīng)依法審查，準(zhǔn)予其從事特定活動的行政管理行為。A.行政裁決B.行政處罰C.行政獎勵D.行政許可【答案】D42、船舶、航空器和機動車其所有權(quán)的取得，依()設(shè)立A.交付B.登記C.簽訂轉(zhuǎn)讓合同D.鑒證【答案】A43、屬于行政責(zé)任種類的是()。A.留用察看B.簽訂履行合同失職罪C.記大過D.重大環(huán)境污染事故罪【答案】C44、無資質(zhì)承包主體簽訂的分包合同都是無效合同，但當(dāng)實際施工人的利益受到侵害時，可以向發(fā)包人主張權(quán)利，此情況下發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任的范圍是()。A.欠付工程款B.實際施工人的損失C.實際施工人主張的權(quán)利D.實際施工人違法承攬工程的罰金【答案】A45、根據(jù)《民法典》，下列財產(chǎn)不能作為抵押物的是（）。A.廠房B.正在建設(shè)的建筑工程C.生產(chǎn)原材料D.公立幼兒園的教育設(shè)施【答案】D46、甲將閑置不用的工程設(shè)備出售給乙,雙方約定3天后交付設(shè)備,次日,甲又將該設(shè)備賣給丙,并向內(nèi)交付了該設(shè)備。經(jīng)查,丙不知甲與乙之間有合同關(guān)系。關(guān)于甲丙之間的合同效力的說法,正確的是()。A.甲與乙、丙之間的合同均有效B.甲與乙之間的合同無效,甲與丙之間的合同有效C.甲與乙、丙之間的合同均無效D.甲與乙之間的合同先生效后失效,甲與丙之間的合同有效【答案】A47、根據(jù)《團體標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定（實行）》進一步規(guī)定，關(guān)于工程建設(shè)團體標(biāo)準(zhǔn)的說法正確的是（）。A.團體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)的法律法規(guī)的相關(guān)要求，可以與國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策相抵觸B.可以利用團體標(biāo)準(zhǔn)實施妨礙服務(wù)自由流通等排除、限制市場競爭的行為C.團體標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求不得低于強制性標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)技術(shù)要求D.國家鼓勵社會團體制定高于強制性相關(guān)技術(shù)要求的團體標(biāo)準(zhǔn)【答案】C48、（2020年真題）中國特色社會主義法律體系以憲法為統(tǒng)帥，以憲法相關(guān)法、民法商法等多個法律部門的法律為主干，由（）等多個層次的法律規(guī)范構(gòu)成。A.憲法、法律、部門規(guī)章B.刑法、民法、經(jīng)濟法C.法律、行政法規(guī)、地方性法規(guī)D.憲法、刑法、民法【答案】C49、根據(jù)《消防法》，對于大型人員密集場所或特殊工程，其消防驗收方式是（）。A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向住房和城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門申請消防驗收B.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)先行備案后進行消防驗收C.可以不經(jīng)消防驗收，由公安機關(guān)消防機構(gòu)進行抽查D.在驗收后應(yīng)當(dāng)報公安機關(guān)消防機構(gòu)備案【答案】A50、建設(shè)工程最低保修年限是指從（）之日起，對工程的屋面防水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏最低保修5年。A.施工許可證辦理B.預(yù)驗收合格C.工程竣工驗收合格D.質(zhì)保期結(jié)束【答案】C多選題（共20題）1、以下各項糾紛中，屬于《仲裁法》調(diào)整范圍的是（）。A.某建筑公司與某設(shè)備安裝公司之間的借款合同糾紛B.村民王某與村委會的耕地承包合同糾紛C.某施工單位和某商品混凝土廠家的供貨合同糾紛D.建設(shè)單位和施工單位之間的施工合同糾紛E.鋼筋工趙某和所供職施工單位之間的勞動糾紛【答案】ACD2、行政機關(guān)審理行政復(fù)議案件,應(yīng)以()為依據(jù)。A.上級行政機關(guān)對案件處理的意見B.地方性法規(guī)C.行政法規(guī)D.法律E.會議紀(jì)要【答案】BCD3、建設(shè)單位擬裝修其辦公樓，其中涉及承重結(jié)構(gòu)變動。則下列表述正確的有（）。A.建設(shè)單位將裝修方案報有關(guān)主管部門批后，方可施工B.建設(shè)單位在委托原設(shè)計單位提出設(shè)計方案后，方可施工C.建設(shè)單位在委托相應(yīng)資質(zhì)等級設(shè)計單位提出設(shè)計方案后，方可施工D.建設(shè)單位提出裝修方案后，即可要求承包單位施工E.建設(shè)單位可直接將裝修任務(wù)發(fā)包給勞務(wù)公司【答案】BC4、下列行為中，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的有()。A.未經(jīng)商標(biāo)注冊人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)B.偽造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識C.銷售侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的產(chǎn)品D.給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成損害E.使用他人發(fā)明專利【答案】ABCD5、關(guān)于工程竣工驗收的說法，正確的有（）。A.工程竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期B.承包人送交竣工驗收報告后，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期C.工程按發(fā)包人要求修改后經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人首次送交竣工驗收報告之日為竣工日期D.承包人送交竣工驗收報告后，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期E.建設(shè)工程未經(jīng)驗收，發(fā)包人擅自使用的，以建設(shè)工程轉(zhuǎn)移占有之日為竣工日期【答案】ABD6、下列情形中，發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工合同時應(yīng)予以支持的有()A.承包人明確表示不履行合同義務(wù)的B.承包人將承包的建設(shè)工程進行非法轉(zhuǎn)包的C.承包人完成的建設(shè)工程質(zhì)量嚴(yán)重不合格的D.承包人在合同約定的期限內(nèi)沒有完工的E.承包人要求支付合同未約定價款的【答案】AB7、關(guān)于建筑企業(yè)資質(zhì)證書的申請和延續(xù)的說法，正確的有（）。A.企業(yè)首次申請或增項申請資質(zhì)，應(yīng)當(dāng)申請最低等級資質(zhì)B.申請人以書面形式承諾符合審批條件的，行政審批機關(guān)根據(jù)申請人的承諾直接作出行政批準(zhǔn)決定C.建筑業(yè)企業(yè)只能申請一項建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)D.建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書有效期屆滿前6個月，企業(yè)應(yīng)向原資質(zhì)許可機關(guān)提出延續(xù)申請E.企業(yè)按規(guī)定提出延續(xù)申請后，資質(zhì)許可機關(guān)未在資質(zhì)證書有效期屆滿前作出是否準(zhǔn)予延續(xù)決定的，視為準(zhǔn)予延續(xù)【答案】AB8、關(guān)于建設(shè)用地使用權(quán)的說法，正確的有（）。A.建設(shè)用地使用權(quán)自合同生效時設(shè)立B.建設(shè)用地使用權(quán)可以在土地的地表、地上或者地下分別設(shè)立C.建設(shè)用地使用權(quán)人將建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓，可以采用口頭約定的形式D.建設(shè)用地使用權(quán)可以與附著于土地上的建筑物、構(gòu)筑物及其附屬設(shè)施分別處分E.住宅建設(shè)用地使用權(quán)期間屆滿的，自動續(xù)期【答案】B9、某建設(shè)單位分別與設(shè)計、施工和監(jiān)理等單位簽訂工程合同。根據(jù)我國《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，各單位在工程實施中負(fù)有應(yīng)當(dāng)執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)。下面有關(guān)對各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標(biāo)準(zhǔn)行為的表述，正確的是（）。A.監(jiān)理單位對節(jié)能工程實施監(jiān)理時，不得違反有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)B.建設(shè)單位不得以任何理由要求施工單位修改經(jīng)審查合格的節(jié)能設(shè)計文件C.民用建筑工程在改建、擴建時，設(shè)計單位不得對原建筑進行節(jié)能改造D.施工單位進行施工時，不得違反審查合格的設(shè)計文件和建筑節(jié)能施工標(biāo)準(zhǔn)E.在竣工驗收中，建設(shè)單位有違反強制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)重新組織驗收【答案】ABD10、按照合同約定，2015年1月1日發(fā)包方應(yīng)該向承包方支付工程款，但沒有支付。2015年7月1日至8月1日之間，當(dāng)?shù)匕l(fā)生了地震，承包方不能行使請求權(quán)。2015年12月3日，承包方向法院提起訴訟，請求發(fā)包方支付拖欠的工程款，2015年12月31日法院做出判決。則下面的說法正確的是（）。A.2015年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止B.2015年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷C.2015年12月3日訴訟時效中斷D.2015年12月31日訴訟時效中止E.訴訟時效從2015年1月1日開始【答案】C11、建設(shè)單位將其工程發(fā)包給甲總承包單位，甲依法將某專業(yè)工程分包給乙施工單位，乙又將該專業(yè)工程分包給丙個體承包八。后因該專業(yè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議，建設(shè)單位訴至人民法院。下列關(guān)于建設(shè)單位起訴對象的說法，正確的有（）。A.僅可起訴甲B.不能起訴丙C.僅可起訴乙D.可單獨起訴甲E.可起訴甲、乙、丙【答案】D12、關(guān)于勞動合同的試用期及其工資的說法正確的有（）。A.用人單位和小李簽訂2年的勞動合同工，約定試用期為3個月B.勞動合同的試用期不包含在勞動合同期限內(nèi)C.同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期D.在試用期內(nèi)的工資最低不得低于勞動合同工資的80%，并不得低于用人單位所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)E.施工單位和勞動者簽訂2個月的勞動合同，試用期為1個月【答案】CD13、以下關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)等級劃分的表述中，正確的有（）。A.取得甲級工程勘察勞務(wù)資質(zhì)的企業(yè)，承擔(dān)工程勘察業(yè)務(wù)范圍不受限制B.勞務(wù)分包與施工總承包是建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)劃分中兩個獨立的序列C.工程監(jiān)理企業(yè)的資質(zhì)等級分為一級、二級、三級D.工程設(shè)計資質(zhì)分為工程設(shè)計綜合資質(zhì)、工程設(shè)計行業(yè)資質(zhì)和工程設(shè)計專項資質(zhì)E.工程勘察綜合資質(zhì)與工程設(shè)計綜合資質(zhì)只設(shè)一個級別【答案】BD14、根據(jù)《拖欠農(nóng)民工工資“黑名單”管理暫行辦法》，下列情形中，人力資源社會保障行政部門按照管轄權(quán)限應(yīng)當(dāng)將用人單位列入拖欠工資“黑名單”的有（）。A.克扣、無故拖欠農(nóng)民工工資報酬，數(shù)額達(dá)到認(rèn)定拒不支