外墻面裝飾工程施工合同（三篇）

第4頁共4頁外墻面裝飾工程施工合同精美裝飾工程施工協(xié)議書甲方：乙方：乙方（_____）認可與甲方于____年____月____日簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》，對其中的材料設(shè)備和裝飾內(nèi)容再次確認無誤，并達成如下協(xié)議：1、甲方為滿足乙方對住宅裝飾的個性化要求，同意乙方與裝飾公司協(xié)商，對原有裝飾設(shè)計進行個性化修改。乙方提出的所有裝飾修改內(nèi)容，不構(gòu)成對雙方已簽訂的《精裝修成品房裝修材料確認書》的否定。2、乙方可以提出工作、工序和材料設(shè)備的變更，所產(chǎn)生的費用由乙方與裝飾公司協(xié)商，單獨結(jié)算;所產(chǎn)生的質(zhì)量和保修責任，由乙方和裝飾公司協(xié)商并訂立相關(guān)合同。該合同約定的質(zhì)量標準不得低于____市房地產(chǎn)管理局發(fā)布的《____市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》，甲方對因此而引起的質(zhì)量異議與質(zhì)量問題不負任何責任。3、因乙方對裝飾內(nèi)容的修改而造成的工期延誤，致使住宅裝修工程未能如期交付的，甲方可以延長交房日期;乙方負有不得影響整幢大樓和小區(qū)如期交付的義務(wù)，如因乙方的修改方案而影響其它業(yè)主正常使用住宅的，乙方應當排除障礙或恢復原狀，如造成損失的，應當負賠償責任;甲方保留追究乙方相關(guān)責任的權(quán)利。4、乙方所有相關(guān)的個性化裝飾修改，必須符合建設(shè)部頒發(fā)的《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并不得擅自更改以下部位：1、住宅的外窗;2、住宅外墻，以及有關(guān)影響建筑立面的任何修改;3、室內(nèi)所有垂直管道及排風豎井;4、住宅的進戶門;5、影響建筑安全性的承重結(jié)構(gòu);6、陽臺的扶手欄桿;7、移動更改或者擴大廚房衛(wèi)生間的位置及面積;8、未經(jīng)設(shè)計認可的，在樓板上增加的非輕質(zhì)墻體或隔斷;雙方已經(jīng)認真閱讀以上內(nèi)容并經(jīng)確認無異議，雙方簽字（或）蓋章后生效。本協(xié)議將作為乙方與甲方簽訂的《商品房購房合同》的補充，并與購房合同具有同等的法律效力。甲方簽字：（蓋章處）年____月____日乙方簽字：年____月____日精美裝飾工程施工協(xié)議書【優(yōu)秀】發(fā)包人（全稱）：_____承包人（全稱）：_____依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱：_____工程地點：_____工程內(nèi)容：_____群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）工程立項批準文號：_____資金來源：_____二、工程承包范圍承包范圍：_____三、合同工期：開工日期：_____竣工日期：_____合同工期總?cè)諝v天數(shù)____天四、質(zhì)量標準工程質(zhì)量標準：____________________________________________________________五、合同價款金額（大寫）：_____元（人民幣）：____元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括：1、本合同協(xié)議書2、中標通知書3、投標書及其附件4、本合同專用條款5、本合同通用條款6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件外墻面裝飾工程施工合同（二）發(fā)包人：承包單位：承包人（施工負責人）：依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：第一條工程概況1.1工程地點：棟室業(yè)主1.2工程內(nèi)容及做法（附表1：家庭居室裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表）。1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。（1）承包人包工、包料;（2）承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料;（3）承包人包工、發(fā)包人包料。1.4工程期限天，開工日期：年月竣工日期：____年____月____日。1.5合同價款：本合同工程造價為（大寫）（小寫。（詳見附表2：家庭居室裝飾裝修工程報價表）第二條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：（1）發(fā)包單位自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份（詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙），部分造型和細部結(jié)構(gòu)委托承包人設(shè)計，但要由發(fā)包人認可;（2）發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份，設(shè)計費（大寫）元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。第三條發(fā)包人義務(wù)3.1提供施工期間的水源、電源;3.2負責協(xié)調(diào)工隊與鄰里之間的關(guān)系;3.3參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，竣工驗收;3.4裝修前負責處理與物業(yè)之間的一切事務(wù)。第四條承包人義務(wù)4.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程;4.2嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境，4.3保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。第五條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。第六條材料的提供6.1由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備（詳見裝修報價表），發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);6.2由承包人提供的材料、設(shè)備（除裝修報價表列出的發(fā)包人自購的材料以外的），承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。第七條工期延誤7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應順延;（1）工程量變化和設(shè)計變更;（2）不可抗力;（3）發(fā)包人同意工期順延的其他情況。7.2因發(fā)包人未按約定完成其他負責的工作而影響工期的，工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。7.3發(fā)包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。7.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。第八條質(zhì)量標準8.1雙方約定本工程質(zhì)量標準：8.2施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由揚州市質(zhì)量檢驗監(jiān)督站對工程質(zhì)量予以認證，經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由承包人承擔;經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關(guān)費用由發(fā)包人承擔。第九條安全施工安全由承包人自行負責。第十條工程驗收和保修10.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收;（1）水電施工結(jié)束，對隱蔽工程進行檢查驗收（含防水）;（2）瓦工完工，對地磚、墻磚等項目的施工質(zhì)量檢查驗收;（3）木工完工，對家具、門窗套、儲柜等項目進行質(zhì)量驗收。承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表4：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。10.2工程竣工后，承包人應通知發(fā)包人驗收，發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，填寫工程驗收單（見附表4：家庭居室裝飾裝修工程驗收單）。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)（詳見附表5：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單）。10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為工程保修單（見附表6：家庭居室裝飾裝修工程保修單顯）。第十一條工程款支付方式11.1①合同簽訂后，開工前三日支付工程款的40%，計工開工后支付工程款的40%，計____元;③油漆開工支付工程款的17%，計____元④工程尾款3%驗收后付清，計____元。11.2工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單（見附表5：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單）并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)清工程尾款。第十二條違約責任12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。12.2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責。12.3因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。12.4由于承包人原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。12.5由于承包人原因致使工期延誤，每延誤十天向?qū)Ψ街Ц哆`約金第十三條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：（一）提交仲裁委員會仲裁;（二）依法向人民法院提起訴訟。第十四條幾項具體規(guī)定14.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的地點，發(fā)包人負責支付垃圾清運費用元（此費用含在工程價款內(nèi)）。14.2施工期間，發(fā)包人將外屋裝修鑰匙把，交給承包人保管。地程竣工驗收后，交還給發(fā)包人。14.3施工期間，承包人每天的工作時間為：上午點分至點分;下午點分至點分。第十五條其他約定事項：由承包人采購的主要材料，發(fā)包人按報價表約定的品牌、承包人預算的采購數(shù)量進行逐項驗收。實際使用數(shù)量超過預算數(shù)量，由承包人承擔，低于預算數(shù)量誤差超過5%，結(jié)余材料費按實際扣減工程款。第十六條附則16.1本合同經(jīng)雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。16.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。16.3本合同一式份，雙方各執(zhí)份。16.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。發(fā)包人（簽字）：承包人（蓋章）：身份證號碼：公司注冊號：____年____月____日____年____月____日外墻面裝飾工程施工合同（三）深圳市小型（家庭）裝飾工程施工合同發(fā)包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____按照《_____》建設(shè)部《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和深圳市政府《深圳市家庭居室裝飾管理現(xiàn)定》，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。第1條工程概況1.l、工程名稱：1.2、工程地點：1.3、承包范圍：1.4、承包方式：1.5、工期：____天，本工程自____年____月____日開工，于____年____月____日竣工。1.6、工程質(zhì)量：1.7、合同價款（人民幣大寫）：_____第2條甲方工作2.l、開工前____天，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備，并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。2.2、指派_____為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。2.3、委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理，監(jiān)理公司任命為監(jiān)理工程師。其職責在監(jiān)理合同中應明確，并將合同副本交乙方____份。2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線、古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。2.5、如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部問辦理相應審批手續(xù)。2.6、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。第3條乙方工作3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。3.2、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決有乙方負責的各項事宜。3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。3.4、遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3.6、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。第4條關(guān)于工期的約定4.l、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。4.4、因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內(nèi)累計計算）。工期相應順延。第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》（jgj73－91）、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》（gbj30－88）等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標準。5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定_____標準。5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。5.4、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。5.6、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定6.l、雙方商定本合同價款采用第_____種：（1）固定價格。（2）固定價格加____％包干風險系數(shù)計算。包干風險包括_____內(nèi)容。（3）以可調(diào)價格：按照深圳市有關(guān)工程計價規(guī)定計算造價，并按有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整和竣工結(jié)算。6.2、本合同生效后，甲方分____次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結(jié)算時一次結(jié)清。撥款分____次進行，撥款____％金額。第7條關(guān)于材料供應的約定7.l、本工程甲方負責采購供應的材料、設(shè)備（見附表一），應為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值％的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。7.2、凡由乙方采購的村料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定8.l、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。第9條獎勵和違約責任9.l、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方____元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一大，按付款額的____％支付滯納金。9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方____元，作為獎勵。9.3、乙方按照甲方要求，全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外，甲方支付乙方____元，作為獎勵。9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品，如造成損失，應照價賠償。9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負責并承擔損失。9.6、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。9.7、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。第10條爭議或糾紛處理10.l、本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請消費者委員會進行調(diào)解。10.2、當事人不愿意通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商調(diào)解不成時，雙方可選擇下列一種方式解決：（1）向深圳申請______________________________________；（2）向人民法院起訴。第11條其它約定第12條附則12.1、本工程自工程驗收合格之日起，保修期限為一年。12.2、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。副本____份，甲方執(zhí)____份，乙方執(zhí)____份。建設(shè)主管部門、建設(shè)工程造價管理站各一份，均具同等效力。12.3、附件（1）施工圖紙或作法說明（2）工程項目一