監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制題型訓(xùn)練附答案

監(jiān)理工程師之交通工程目標(biāo)控制題型訓(xùn)練附答案

單選題（共50題）1、當(dāng)延期事件發(fā)生以后，（）應(yīng)根據(jù)合同約定及時(shí)進(jìn)行妥善處理。A.監(jiān)理工程師B.建設(shè)單位C.施工單位D.分包人【答案】A2、在進(jìn)行公路水運(yùn)品質(zhì)工程評(píng)價(jià)時(shí)，（）是以在建的二級(jí)及以上公路工程項(xiàng)目、水運(yùn)工程項(xiàng)目為評(píng)價(jià)對(duì)象。A.二級(jí)以上公路項(xiàng)目品質(zhì)工程評(píng)價(jià)B.示范創(chuàng)建項(xiàng)目品質(zhì)工程評(píng)價(jià)C.交竣工品質(zhì)工程示范項(xiàng)目評(píng)價(jià)D.農(nóng)村公路品質(zhì)工程示范項(xiàng)目評(píng)價(jià)【答案】B3、（）在于將質(zhì)量的目標(biāo)值，通過生產(chǎn)要素的投入、作業(yè)技術(shù)活動(dòng)和產(chǎn)出過程轉(zhuǎn)化為質(zhì)量的實(shí)際值。A.計(jì)劃B.實(shí)施C.檢查D.處理【答案】B4、瀝青路面縱向裂縫換算為損壞面積時(shí)，應(yīng)該用裂縫長度乘以（）A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】B5、安全生產(chǎn)管理的原則描述錯(cuò)誤的是（）A.一崗一責(zé)B.三管三必須C.三同時(shí)D.安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理【答案】A6、（）應(yīng)當(dāng)審查施工單位的竣工申請(qǐng)，并參加建設(shè)單位組織的工程竣工驗(yàn)收。A.項(xiàng)目總監(jiān)B.駐地監(jiān)理工程師C.專業(yè)監(jiān)理工程師D.監(jiān)理員【答案】A7、評(píng)估工作原則上由項(xiàng)目（）具體負(fù)責(zé)。A.施工單位B.建設(shè)單位C.監(jiān)理單位D.行政部門【答案】A8、（）表現(xiàn)為黏結(jié)力較高，內(nèi)摩阻力受瀝青材料的性質(zhì)和物理狀態(tài)的影響較大，穩(wěn)定性較差，密實(shí)、疲勞和低溫性能強(qiáng)。A.懸浮密實(shí)結(jié)構(gòu)B.骨架空隙結(jié)構(gòu)C.骨架密實(shí)結(jié)構(gòu)D.骨架懸浮結(jié)構(gòu)【答案】A9、某建筑施工材料采購原價(jià)為150元/t，運(yùn)雜費(fèi)為30元/t，運(yùn)輸損耗率為0.5％，采購保管費(fèi)率為2％，則該材料的單價(jià)為（）元/t。A.184.52B.183.75C.153.77D.123.01【答案】A10、對(duì)于隱蔽工程和有爭議的工程計(jì)量，（）應(yīng)組織相關(guān)單位代表到施工現(xiàn)場實(shí)地進(jìn)行確認(rèn)。A.監(jiān)理工程師B.施工單位C.建設(shè)單位D.設(shè)計(jì)單位【答案】A11、關(guān)于路基冬期施工的說法不正確的是（）。A.填筑路堤應(yīng)按橫斷面全寬平填，每層松鋪厚度比正常施工增加20%～30%B.當(dāng)填筑高程距路床底面1m時(shí)，碾壓密實(shí)后應(yīng)停止填筑C.冬期過后應(yīng)對(duì)填方路堤進(jìn)行補(bǔ)充壓實(shí)D.路基挖至路床頂面以上1m時(shí)，完成臨時(shí)排水溝后應(yīng)停止開挖，待冬期過后再進(jìn)行施工【答案】A12、下列關(guān)于路堤填筑的碾壓原則的說法中，不正確的是（）。A.先快后慢B.先靜壓后振動(dòng)C.由弱振至強(qiáng)振D.先低后高【答案】A13、安全生產(chǎn)事故報(bào)告與處理，實(shí)行施工總承包的建設(shè)工程，由（）負(fù)責(zé)上報(bào)事故。A.建設(shè)單位B.總承包單位C.分包單位D.監(jiān)理單位【答案】B14、鋼模板的面板變形為1.5mm，鋼棱和柱箍的變形為L/500和B/500。驗(yàn)算抗傾覆穩(wěn)定性時(shí)，抗傾覆穩(wěn)定系數(shù)應(yīng)不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B15、（）認(rèn)為必要時(shí)可召開一次工地會(huì)議或?qū)ｎ}會(huì)議進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)下一階段進(jìn)入路基填筑分項(xiàng)工程的開工、施工的有關(guān)問題進(jìn)行研討和提示。A.設(shè)計(jì)單位B.施工單位C.建設(shè)單位D.監(jiān)理單位【答案】D16、關(guān)于大體積混凝土施工說法錯(cuò)誤的是（）。A.宜選用低水化熱和凝結(jié)時(shí)間長的水泥品種B.粗集料宜采用連續(xù)級(jí)配，細(xì)集料宜采用粗砂C.宜摻用可降低混凝土早期水化熱的外加劑和摻合料D.摻合料宜采用粉煤灰、礦渣粉【答案】B17、預(yù)制安裝墩臺(tái)身和蓋梁的施工中使用受力裝置和受力臨時(shí)結(jié)構(gòu)時(shí)應(yīng)進(jìn)行專門設(shè)計(jì)和驗(yàn)算，并經(jīng)（）審批。A.監(jiān)理工程師B.施工單位負(fù)責(zé)人C.施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人D.建設(shè)單位【答案】A18、《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2018年版）的專用合同條款規(guī)定，交工驗(yàn)收證書簽發(fā)后（）內(nèi)，承包人應(yīng)向發(fā)包人繳納質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金可采用銀行保函或現(xiàn)金、支票的形式繳納。A.14天B.7天C.28天D.56天【答案】A19、每批鋼筋進(jìn)廠檢驗(yàn)的檢驗(yàn)數(shù)量要求應(yīng)符合的是（）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一規(guī)格D.不得大于30t【答案】C20、（）是指各獨(dú)立運(yùn)行管理公路路段的收費(fèi)管理機(jī)構(gòu)，直接對(duì)公路路段所轄的各收費(fèi)站進(jìn)行調(diào)度、管理，并監(jiān)督各收費(fèi)站的業(yè)務(wù)。A.公路收費(fèi)分中心B.公路收費(fèi)中心C.公路收費(fèi)站D.公路收費(fèi)路口【答案】A21、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），駐地辦應(yīng)對(duì)已完成的（）進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。A.分項(xiàng)工程B.分部工程C.單位工程D.合同段工程【答案】B22、關(guān)于虛工作的說法，正確的是（）。A.虛工作只在單代號(hào)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中存在B.虛工作一般不消耗資源但占用時(shí)間C.虛工作可以正確表達(dá)工作間邏輯關(guān)系D.雙代號(hào)時(shí)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃中虛工作用波形表示【答案】C23、在選擇瀝青面層材料時(shí)，（）適用于各級(jí)瀝青面層的任何層次。A.密級(jí)配瀝青混凝土混合料ACB.瀝青瑪?shù)僦槭旌狭蟂MAC.瀝青碎石混合料AMD.排水式瀝青碎石混合料OGFC【答案】A24、水泥混凝土面層材料，高速公路粗集料含水率的檢測應(yīng)隨降雨或濕度變化隨時(shí)觀測，且每日不少于（）次。A.4B.3C.2D.1【答案】C25、采用（）的計(jì)價(jià)模式的招標(biāo)文件中，招標(biāo)人可以不提供工程量清單，由投標(biāo)人自行編制工程量清單并報(bào)價(jià)。A.總價(jià)合同B.單價(jià)合同C.成本加酬金合同D.成本加罰金合同【答案】A26、成果性目標(biāo)指被分解為項(xiàng)目具體的功能性要求，是（）。A.主導(dǎo)目標(biāo)B.約束目標(biāo)C.輔助目標(biāo)D.關(guān)鍵目標(biāo)【答案】A27、路基填筑工程或改河、改渠、改路填筑工程中，當(dāng)填料中石料含量（）時(shí)，應(yīng)按利用土方算。A.小于30%B.大于70%C.大于30%、小于70%D.大于30%【答案】A28、某工程某月完成工作應(yīng)支付1000萬元工程款，此期間材料費(fèi)上漲30%，材料費(fèi)占比為20%，該月應(yīng)支付工程款為（）萬元。A.1000B.1100C.1060D.1300【答案】C29、在項(xiàng)目的控制系統(tǒng)中，（）分系統(tǒng)貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過程。A.組織B.程序C.手段D.信息【答案】D30、高速公路、一級(jí)公路的路面必須具備的功能不包括（）。A.全天候地、穩(wěn)定地供汽車行駛，即應(yīng)保證路面良好的行車性能B.路面應(yīng)具有和保持較好的平整度C.路面表面應(yīng)具有和保持一定的粗糙度D.即路面表面應(yīng)較為光滑【答案】D31、施工方案需要專家論證、審查時(shí)，專家組論證、審查的內(nèi)容不包括（）。A.專項(xiàng)施工方案內(nèi)容是否完整B.安全施工的基本條件是否滿足現(xiàn)場實(shí)際情況C.專項(xiàng)施工方案編審程序是否符合要求D.專項(xiàng)施工方案計(jì)算書和驗(yàn)算依據(jù)是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范【答案】C32、計(jì)算價(jià)值系數(shù)Vi滿足（）時(shí)，零件實(shí)現(xiàn)其功能所分配的成本偏高，或存在過剩的功能。A.Vi＞1B.Vi＜1C.Vi=1D.Vi≤1【答案】B33、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，建筑施工企業(yè)關(guān)于安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和安全生產(chǎn)管理人員配備的說法，正確的是（）。A.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備兼職安全生產(chǎn)管理人員B.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備注冊(cè)安全工程師C.應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員D.不需設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，但應(yīng)當(dāng)配備兼職安全生產(chǎn)管理人員【答案】C34、某公路山嶺隧道穿越的巖層主要是極硬巖，巖體較完整，塊狀或厚層狀結(jié)構(gòu)，該圍巖的初步分級(jí)應(yīng)該是（）級(jí)。A.ⅡB.ⅢC.ⅣD.V【答案】A35、根據(jù)《公路工程施工監(jiān)理規(guī)范》（JTGG10-2016），竣工驗(yàn)收由（）組織。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.施工單位D.驗(yàn)收組【答案】A36、樁的靜承載力試驗(yàn)，在同一條件下，試樁數(shù)不宜少于總樁數(shù)的（）并不應(yīng)少于3根，工程總樁數(shù)（）根以下不少于2根。A.1％，40B.1％，50C.2％，40D.2％，50【答案】B37、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》相關(guān)條款規(guī)定，發(fā)生生產(chǎn)安全事故，對(duì)負(fù)有責(zé)任的生產(chǎn)經(jīng)營單位除要求其依法承擔(dān)相應(yīng)的賠償?shù)蓉?zé)任外，由應(yīng)急管理部門依照下列規(guī)定處以罰款。發(fā)生一般事故的，處三十萬元以上（）萬元以下的罰款。A.三十B.四十C.五十D.一百【答案】D38、依據(jù)公路水運(yùn)工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄，下列淘汰類型屬于禁止的是（）。A.“直接鑿除法”樁頭處理工藝B.鋼筋閃光對(duì)焊工藝C.基樁人工挖孔工藝D.竹（木）腳手架工藝【答案】D39、采用刻槽法制作宏觀構(gòu)造時(shí)，刻槽機(jī)最小刻槽寬度不應(yīng)小于（）。A.300mmB.500mmC.600mmD.900mm【答案】B40、關(guān)于監(jiān)督施工單位按已批準(zhǔn)的施工方案組織中的專項(xiàng)安全施工方案實(shí)施的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程必須按照批準(zhǔn)的專項(xiàng)安全施工方案進(jìn)行施工B.在施工過程中需要對(duì)專項(xiàng)安全施工方案進(jìn)行修改的，必須報(bào)原批準(zhǔn)部門同意C.建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案的實(shí)施進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查D.在施工過程中需要對(duì)專項(xiàng)安全施工方案進(jìn)行修改的，不得擅自修改【答案】C41、根據(jù)《公路工程標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》（2018年版.第三冊(cè)）第八章“工程量清單計(jì)量規(guī)則”第100章的規(guī)定，在未設(shè)最高投標(biāo)限價(jià)的情況下安全生產(chǎn)費(fèi)按投標(biāo)價(jià)的（）以總額為單位計(jì)量。A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%【答案】B42、依據(jù)公路水運(yùn)工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄，下列淘汰類型屬于禁止的是（）。A.碘鎢燈B.高墩滑模施工工藝C.有堿速凝劑D.隧道初期支護(hù)混凝土“潮噴”工藝【答案】C43、公路工程質(zhì)量評(píng)定等級(jí)分為合格與不合格，應(yīng)按（）逐級(jí)評(píng)定。A.分部分項(xiàng)單位工程合同段和建設(shè)項(xiàng)目B.建設(shè)項(xiàng)目合同段單位工程分部分項(xiàng)C.分項(xiàng)分部單位工程合同段和建設(shè)項(xiàng)目D.單位工程分部分項(xiàng)合同段和建設(shè)項(xiàng)目【答案】C44、黃土地區(qū)路基施工中，路基邊坡坡率應(yīng)符合要求，坡面應(yīng)順適平整，防護(hù)及支擋工程施工應(yīng)與路堤填筑和路塹開挖施工合理銜接。排水溝渠鋪砌加固時(shí)，應(yīng)對(duì)基底采用夯實(shí)或摻石灰夯實(shí)的方法進(jìn)行處理，壓實(shí)度應(yīng)達(dá)到（）以上。A.85%B.90%C.92%D.95%【答案】B45、下列關(guān)于森林更新的原則和標(biāo)準(zhǔn)的表述中，不正確的有（）。A.人工促進(jìn)天然更新，補(bǔ)植.補(bǔ)播后的成活率和保存率達(dá)到人工更新的標(biāo)準(zhǔn)B.人工更新的當(dāng)年成活率應(yīng)當(dāng)不低于90%C.人工更新，3年后保存率應(yīng)當(dāng)不低于80%D.天然更新，每公頃皆伐跡地應(yīng)當(dāng)保留健壯目的樹種幼樹不少于6000株E.天然更新，每公頃皆伐跡地應(yīng)當(dāng)保留健壯目的幼苗不少于6000株，更新均勻度應(yīng)當(dāng)不低于60%【答案】B46、節(jié)點(diǎn)時(shí)間參數(shù)是以節(jié)點(diǎn)為對(duì)象計(jì)算的。節(jié)點(diǎn)是工序的連接點(diǎn)，表示其前面工作的結(jié)束和后面工作的開始，所以節(jié)點(diǎn)時(shí)間參數(shù)是工作持續(xù)時(shí)間的開始或結(jié)束時(shí)刻的瞬間。下列選項(xiàng)為節(jié)點(diǎn)時(shí)間參數(shù)的是（）。A.節(jié)點(diǎn)的最早必須實(shí)現(xiàn)時(shí)間B.節(jié)點(diǎn)的最遲實(shí)現(xiàn)時(shí)間C.節(jié)點(diǎn)的最早可能實(shí)現(xiàn)時(shí)間D.節(jié)點(diǎn)的最早實(shí)現(xiàn)時(shí)間【答案】C47、對(duì)于硬巖，周邊炮孔痕跡保存率ε≥（）%。A.90B.80C.70D.60【答案】B48、已知年利率12％，每月復(fù)利計(jì)息一次，則季實(shí)際利率為（）。A.1.003％B.3.00％C.3.03％D.4.00％【答案】C49、提高產(chǎn)品的價(jià)值可以通過（）。A.在降低產(chǎn)品功能的同時(shí)，又提高產(chǎn)品成本B.在產(chǎn)品成本不變的條件下，降低產(chǎn)品的功能C.保持產(chǎn)品功能不變的前提下，提高產(chǎn)品的壽命周期成本D.產(chǎn)品功能大幅度提高，產(chǎn)品成本略有增加【答案】D50、土石路堤是指用石料含量占總質(zhì)量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B多選題（共20題）1、雙重預(yù)防機(jī)制是指以（）和（）兩種手段相結(jié)合的生產(chǎn)安全事故預(yù)防機(jī)制。A.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控B.隱患排查治理C.現(xiàn)場應(yīng)急預(yù)案D.綜合應(yīng)急預(yù)案E.現(xiàn)場處置方案【答案】AB2、下列選項(xiàng)中，屬于總體施工進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容的有（）。A.工程項(xiàng)目的合同工期B.不同季節(jié)及氣溫條件下各項(xiàng)工程的時(shí)間安排C.完成各單位工程及各施工階段所需要的工期D.各單位工程及各施工階段需要完成的工程量及現(xiàn)金流動(dòng)估算E.各單位工程及各施工階段所需要配備的人力和機(jī)械數(shù)量【答案】ACD3、下列關(guān)于再審審理的管轄法院的做法正確的是：()A.甲公司訴乙公司侵犯商標(biāo)權(quán)一案經(jīng)湖北省丙市中級(jí)人民法院一審終結(jié)，后甲公司申請(qǐng)?jiān)賹?，湖北省高?jí)人民法院發(fā)現(xiàn)該案中，審判員趙某收受乙公司一350克純金小雕像，遂裁定再審，基于原審法院了解案件事實(shí)，于是，指令原審法院再審B.李某訴王某房屋買賣合同糾紛一案經(jīng)北京市西城區(qū)法院審理終結(jié)，判決生效后，王某發(fā)現(xiàn)西城區(qū)人民法院對(duì)本案沒有管轄權(quán)，遂向北京市第一中級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，北京市第一中?jí)人民法院審查后決定指令由有管轄權(quán)的海淀區(qū)人民法院再審C.工商銀行某分行訴佳宇公司貸款糾紛一案經(jīng)北京市第一中級(jí)人民法院審理終結(jié)，判決生效后，北京市人民檢察院發(fā)現(xiàn)生效判決認(rèn)定主要事實(shí)的證據(jù)是偽造的，遂向北京市高級(jí)人民法院提起抗訴，北京市高級(jí)人民法院審查后指令原審法院再審D.賈某訴秦某侵權(quán)糾紛一案經(jīng)甲市A區(qū)人民法院審理作出判決，當(dāng)事人都沒有上訴，判決生效。甲市中級(jí)人民法院發(fā)現(xiàn)該判決確有錯(cuò)誤，指令A(yù)區(qū)人民法院再審【答案】CD4、水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)測與加密應(yīng)符合下列哪些規(guī)定（）。A.水準(zhǔn)點(diǎn)精度應(yīng)符合要求B.同一建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)采用同一高程系統(tǒng)C.沿線每500m宜有一個(gè)水準(zhǔn)點(diǎn)D.采用坐標(biāo)法進(jìn)行測量放樣E.水準(zhǔn)點(diǎn)應(yīng)進(jìn)行不定期檢查和定期復(fù)測，復(fù)測周期應(yīng)不超過6個(gè)月【答案】ABC5、對(duì)于路面基層混合料配合比設(shè)計(jì)，以下說法正確的有（）。A.采用重型擊實(shí)試驗(yàn)確定各種混合料的最佳含水率和最佳干密度B.至少做五個(gè)不同水泥或石灰劑量混合料的擊實(shí)試驗(yàn)C.其他劑量混合料的最佳含水率和最大干密度用內(nèi)插法確定D.按工地預(yù)定達(dá)到的壓實(shí)度，分別計(jì)算不同結(jié)合料劑量時(shí)試件應(yīng)有的干密度E.按最佳含水率和計(jì)算得到的干密度制備試件，進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)【答案】CD6、下列屬于水泥混凝土用粗集料檢測項(xiàng)目的是（）。A.細(xì)度B.溫度C.級(jí)配D.含泥量E.細(xì)度模數(shù)【答案】CD7、在關(guān)鍵線路中選擇被壓縮的各項(xiàng)工作必須滿足的要求是（）。A.被壓縮的工作是關(guān)鍵線路上的工作B.被壓縮的工作成本較高C.被壓縮工作資源供給條件較差D.被壓縮工作的持續(xù)時(shí)間不短于最短工期，工期可進(jìn)行壓縮E.被壓縮工作的費(fèi)用斜率是關(guān)鍵線路上可壓縮工作中最小的工作【答案】AD8、下列對(duì)于建設(shè)單位安全責(zé)任體系中安全生產(chǎn)責(zé)任的說法，錯(cuò)誤的有（）。A.建設(shè)單位對(duì)工程項(xiàng)目安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，應(yīng)加強(qiáng)工程項(xiàng)目各階段安全工作的綜合協(xié)調(diào)管理，按照合同約定督促工程參建單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，按照每半年一次做好“平安工地”考核評(píng)價(jià)工作B.不得對(duì)勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，可適當(dāng)壓縮合同約定的工期C.應(yīng)依法將工程項(xiàng)目發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的單位D.建設(shè)單位與勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測、監(jiān)測等單位簽訂的合同中，可以不明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任E.在辦理施工許可或申領(lǐng)施工許可證時(shí)，應(yīng)提供工程項(xiàng)目有關(guān)安全施工措施的資料【答案】BD9、下列（）不得在冬季施工。A.高速公路的土質(zhì)路堤B.地質(zhì)不良地區(qū)的公路路堤C.土質(zhì)路堤路床以下1m范圍內(nèi)D.半填半挖路段E.填挖交界處【答案】CD10、根據(jù)我國民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，下列有關(guān)再審程序的說法正確的是：()A.人民檢察院提起抗訴的案件，人民法院應(yīng)當(dāng)再審B.人民檢察院決定對(duì)人民法院的判決、裁定提出抗訴的，情況緊急的可以口頭提起抗訴C.同級(jí)人民檢察院不得對(duì)其同級(jí)人民法院的生效判決直接提起抗訴D.人民法院再審時(shí)，應(yīng)通知人民檢察院派員出席法庭【答案】AC11、土砂圍巖、破碎圍巖及膨脹性圍巖中穩(wěn)定掌子面的輔助方法有（）。A.超前管棚B.帷幕注漿C.凍結(jié)法D.井點(diǎn)降水E.插鋼板支護(hù)【答案】A12、水泥混凝土路面與其他類型路面相比，具有的優(yōu)點(diǎn)有（）。A.強(qiáng)度高B.穩(wěn)定性好C.耐久性好D.能見度好E.沒有接縫【答案】ABCD13、監(jiān)理工程師控制施工質(zhì)量的主要手段有（）。A.監(jiān)理指令文件B.旁站監(jiān)理C.巡視檢查D.平行檢