設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考前沖刺練習(xí)試題B卷附答案

設(shè)備監(jiān)理師之設(shè)備監(jiān)理合同考前沖刺練習(xí)試題B卷附答案

單選題（共50題）1、下列關(guān)于承包人的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)的說(shuō)法，正確的是()。A.承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為1年B.行使優(yōu)先權(quán)的建筑工程價(jià)款包括承包人因發(fā)包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價(jià)款優(yōu)先權(quán)不得對(duì)抗交付該商品房全部?jī)r(jià)款的消費(fèi)者D.抵押權(quán)人優(yōu)先于承包人的工程價(jià)款受償【答案】C2、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款的項(xiàng)目【答案】C3、某一必須招標(biāo)的施工項(xiàng)目，采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，推薦的3名中標(biāo)候選人：甲報(bào)價(jià)1000萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)得分96；乙報(bào)價(jià)980萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)得分90，丙報(bào)價(jià)950萬(wàn)元，評(píng)標(biāo)得分95。下列關(guān)于中標(biāo)人的確定和合同金額的說(shuō)法，正確的是()。A.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為950萬(wàn)元B.中標(biāo)人為甲，合同價(jià)為1000萬(wàn)元C.中標(biāo)人為丙，合同價(jià)為950萬(wàn)元D.中標(biāo)人為乙，合同價(jià)為980萬(wàn)元【答案】B4、下列產(chǎn)品中需要依照《產(chǎn)品質(zhì)量法》予以規(guī)范的是()。A.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量B.建筑工程質(zhì)量C.建筑材料質(zhì)量D.軍工產(chǎn)品質(zhì)量【答案】C5、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽(tīng)證B.復(fù)議C.和解D.訴訟【答案】C6、國(guó)內(nèi)設(shè)備工程合同的生效時(shí)間是()。A.經(jīng)公證B.經(jīng)批準(zhǔn)C.雙方對(duì)合同條款取得一致意見(jiàn)D.雙方簽署【答案】D7、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關(guān)系B.持續(xù)改進(jìn)C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過(guò)程【答案】B8、業(yè)主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發(fā)了接收證書(shū)B(niǎo).承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經(jīng)對(duì)該部分工程進(jìn)行了竣工試驗(yàn)D.業(yè)主已對(duì)該部分工程支付了工程款【答案】A9、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，承包商按照合同提交索賠報(bào)告后的()天內(nèi)，工程師應(yīng)當(dāng)作出處理決定。A.14B.28C.35D.42【答案】D10、當(dāng)工程師動(dòng)用暫定金額指示承包商從指定渠道購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備、材料或服務(wù)時(shí)，承包商應(yīng)得到款項(xiàng)是()。A.承包商為此工作實(shí)際支付的成本B.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)C.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的利潤(rùn)D.承包商為此工作實(shí)際支付的成本以及按一定比例收取的管理費(fèi)和利潤(rùn)【答案】D11、在設(shè)備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負(fù)責(zé)B.承攬人與第三人共同向定作人負(fù)責(zé)C.承攬人向定作人負(fù)責(zé)D.承攬人與第三人向定作人承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】C12、FIDIC新黃皮書(shū)規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書(shū)。A.14B.28C.42D.56【答案】B13、李某于2004年2月5日在馬路上正常行走，被張某騎自行車撞倒，李某起來(lái)覺(jué)得無(wú)事沒(méi)說(shuō)什么就走了，2月7日李某覺(jué)得頭痛，懷疑是張某撞的，2月9日到醫(yī)院檢查發(fā)現(xiàn)車撞部位有內(nèi)傷，李某2月10日找張某要求支付治療費(fèi)，張某不同意，根據(jù)訴訟時(shí)效規(guī)定，此案的訴訟時(shí)效應(yīng)從()起算。A.2月5日B.2月7日C.2月9日D.2月10日【答案】C14、投標(biāo)人參加投標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)在()送達(dá)投標(biāo)文件。A.投標(biāo)有效期內(nèi)B.評(píng)標(biāo)開(kāi)始之前C.開(kāi)標(biāo)時(shí)間之前D.中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出之前【答案】C15、FIDIC新黃皮書(shū)規(guī)定，工程師應(yīng)在收到有關(guān)報(bào)表和證明文件后的()天內(nèi)，向業(yè)主發(fā)出期中付款證書(shū)。A.14B.28C.42D.56【答案】B16、代理人在代理權(quán)限內(nèi)作出的意思表示應(yīng)該是()。A.被代理人的意思表示B.和第三人協(xié)商后的意思表示C.代理人獨(dú)立的意思表示D.代理人和被代理人的共同意思表示【答案】C17、如果規(guī)定必須在工程接收之前完成對(duì)業(yè)主的人員進(jìn)行工程操作和維修方面的培訓(xùn)，則完成培訓(xùn)是()的構(gòu)成條件之一。A.進(jìn)行工程竣工試驗(yàn)B.工程接收C.進(jìn)行工程竣工后試驗(yàn)D.簽發(fā)履約證書(shū)【答案】B18、某建筑設(shè)計(jì)院超越資質(zhì)等級(jí)承攬?jiān)O(shè)計(jì)任務(wù)，且設(shè)計(jì)中未按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，建設(shè)行政主管部門查證后對(duì)其作出吊銷資質(zhì)證書(shū)的處罰，設(shè)計(jì)院欲對(duì)該處罰提起行政訴訟。對(duì)此，下列說(shuō)法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設(shè)計(jì)院應(yīng)在知道處罰之日起2個(gè)月內(nèi)提起訴訟C.人民法院可就此爭(zhēng)議在判決前對(duì)原告和被告進(jìn)行調(diào)解D.人民法院對(duì)該案件應(yīng)當(dāng)公開(kāi)宣告判決【答案】D19、根據(jù)《民法通則》，訴訟時(shí)效期間屆滿之后，權(quán)利人喪失()。A.實(shí)體民事權(quán)利B.勝訴權(quán)C.起訴權(quán)D.抗辯權(quán)【答案】B20、下列關(guān)于誤期損害賠償費(fèi)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.如果承包商沒(méi)有按合同約定的竣工時(shí)間完成工程，需向業(yè)主支付誤期損害賠償費(fèi)B.誤期損害賠償費(fèi)不超過(guò)投標(biāo)函附錄的最高限額C.支付誤期損害賠償費(fèi)后，即可解除承包商合同下的其他義務(wù)D.誤期損害賠償費(fèi)按日計(jì)算【答案】C21、在因缺陷產(chǎn)品導(dǎo)致人身?yè)p害的產(chǎn)品責(zé)任法律關(guān)系中，權(quán)利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉(cāng)儲(chǔ)者【答案】B22、依據(jù)有關(guān)勞動(dòng)法律的規(guī)定，下列選項(xiàng)中，屬于用人單位不得解除勞動(dòng)合同的情形是()。A.勞動(dòng)者嚴(yán)重違反用人單位規(guī)章制度的B.勞動(dòng)者患職業(yè)病或者因工負(fù)傷并被確認(rèn)喪失部分勞動(dòng)能力的C.勞動(dòng)者在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的D.勞動(dòng)者營(yíng)私舞弊對(duì)用人單位利益造成重大損失的【答案】B23、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關(guān)系B.持續(xù)改進(jìn)C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過(guò)程【答案】B24、由于設(shè)計(jì)人員錯(cuò)誤造成設(shè)備質(zhì)量事故損失，設(shè)計(jì)人除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)()。A.免收直接受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并支付賠償金B(yǎng).重新設(shè)計(jì)、并支付賠償金C.賠償委托人的實(shí)際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A25、某水泥廠因技術(shù)問(wèn)題致使生產(chǎn)的水泥達(dá)不到國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購(gòu)方簽訂水泥供應(yīng)合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權(quán)限【答案】A26、按照《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定，投標(biāo)人對(duì)開(kāi)標(biāo)有異議的，應(yīng)當(dāng)在()提出。A.開(kāi)標(biāo)前B.提交投標(biāo)書(shū)時(shí)C.開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)D.確定招標(biāo)人前【答案】C27、乙施工企業(yè)承包的由甲投資建設(shè)的某工程項(xiàng)目，合同約定，竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗(yàn)收合格，3月3日乙向甲提交工程結(jié)算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結(jié)算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關(guān)于延期結(jié)算利息的計(jì)付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B28、買賣合同中標(biāo)的物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)，不屬于買受人承擔(dān)的是()。A.因買受人的原因致使標(biāo)的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)脑谕緲?biāo)的物C.因標(biāo)的物質(zhì)量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標(biāo)的物交付，但未按約定交付有關(guān)單證資料的【答案】C29、設(shè)備工程合同的計(jì)價(jià)方式不同，雙方當(dāng)事人的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)不同，承包商承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)最多的合同計(jì)價(jià)方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價(jià)合同C.成本加固定費(fèi)用D.混合合同【答案】B30、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時(shí)，()。A.違約金與定金可以同時(shí)并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商適用違約金或定金【答案】B31、甲乙在其訂立的設(shè)備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬(wàn)元；一方不履行合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金30萬(wàn)元；甲向乙支付定金20萬(wàn)元。后乙不交貨，給甲造成了30萬(wàn)元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護(hù)自己合法權(quán)益又能得到法院支持的訴求是()。A.請(qǐng)求乙雙倍返還定金40萬(wàn)元B.請(qǐng)求乙支付違約金30萬(wàn)元C.請(qǐng)求乙支付違約金30萬(wàn)元，并雙倍返還定金40萬(wàn)元D.請(qǐng)求乙支付違約金30萬(wàn)元，并返還定金20萬(wàn)元【答案】D32、工程師管理合同過(guò)程中，無(wú)權(quán)處理的事項(xiàng)是()。A.指示承包商調(diào)查引發(fā)工程質(zhì)量缺陷的原因B.撤銷對(duì)承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業(yè)主的職責(zé)D.為了檢驗(yàn)承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C33、與指定分包商簽訂分包合同的當(dāng)事人是()。A.業(yè)主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D34、根據(jù)《合同法》規(guī)定，招標(biāo)公告屬于()。A.要約邀請(qǐng)B.要約C.再要約D.承諾【答案】A35、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)的法律規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的下列工程建設(shè)項(xiàng)目，可以不進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的是()。A.全部使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目B.部分使用國(guó)有資金投資的項(xiàng)目C.施工主要技術(shù)采用特定的專利技術(shù)的項(xiàng)目D.使用外國(guó)政府貸款的項(xiàng)目【答案】C36、設(shè)備工程合同生效后，設(shè)備工程合同的變更，()。A.不能出自于業(yè)主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監(jiān)理工程師的建議D.既可以出自于業(yè)主的要求，也可以來(lái)自于承包商的建議【答案】D37、下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說(shuō)法中，正確的是()。A.對(duì)仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴B.協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議是具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力C.當(dāng)事人可以通過(guò)調(diào)解程序解決合同爭(zhēng)議D.對(duì)法院一審判決不服，可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁【答案】C38、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位新建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施必須與主體工程()。A.同時(shí)開(kāi)工、同時(shí)竣工B.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)開(kāi)工、同時(shí)竣工C.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用D.同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收【答案】C39、下列關(guān)于分包商的說(shuō)法，正確的是()。A.承包商選擇的材料供應(yīng)商應(yīng)取得工程師的事先同意B.承包商擬分包工程，應(yīng)提前28天通知工程師C.承包商應(yīng)當(dāng)對(duì)指定分包商的行為負(fù)責(zé)D.承包商可將整個(gè)工程分包給他人【答案】C40、在我國(guó)，下列知識(shí)產(chǎn)權(quán)中，保護(hù)期限為20年的是()。A.發(fā)明專利權(quán)B.實(shí)用新型專利權(quán)C.職務(wù)作品著作權(quán)D.商標(biāo)專用權(quán)【答案】A41、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽(tīng)證B.復(fù)議C.和解D.訴訟【答案】C42、根據(jù)《合同法》規(guī)定，甲方違約，乙方采取適當(dāng)措施減少了損失，為此多支出了合理費(fèi)用，該費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由()承擔(dān)。A.乙B.甲C.甲、乙共同D.甲、乙按比例【答案】B43、FIDIC“新黃皮書(shū)”中，，業(yè)主和承包商在簽訂合同時(shí)，中標(biāo)函和協(xié)議書(shū)中對(duì)實(shí)施、完成和修補(bǔ)設(shè)備工程所列明的金額是()。A.中標(biāo)合同金額B.合同價(jià)格C.承包商的報(bào)價(jià)金額D.評(píng)標(biāo)價(jià)格【答案】A44、一般情況下，設(shè)備采購(gòu)合同中設(shè)備毀損、滅失風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)原則是()。A.由出賣人負(fù)責(zé)B.由買受人承擔(dān)C.約定不明確時(shí)，由出賣人與買受人共同承擔(dān)D.設(shè)備交付之前由出賣人承擔(dān)，交付之后由買受人承擔(dān)【答案】D45、當(dāng)事人依法經(jīng)過(guò)協(xié)商，可以變更合同，當(dāng)事人對(duì)合同變更的內(nèi)容約定不明確的()。A.按變更的內(nèi)容確定B.由仲裁機(jī)構(gòu)裁決決定合同內(nèi)容C.推定為未變更D.重新確定合同內(nèi)容【答案】C46、采用FIDIC合同條件的設(shè)備工程合同，在()后，因法律變化引起工程費(fèi)用增加的，應(yīng)相應(yīng)調(diào)整合同價(jià)格。A.基準(zhǔn)日期B.合同生效C.工程師通知開(kāi)工D.開(kāi)工日期【答案】A47、在下列各項(xiàng)中，符合代理特征的是()。A.代理人不應(yīng)僅限于代理權(quán)限內(nèi)實(shí)施代理行為(濫用代理權(quán))B.代理人以自己的名義實(shí)施代理行為C.代理人在授權(quán)范圍內(nèi)獨(dú)立地表現(xiàn)自己的意思D.代理結(jié)果歸屬代理人【答案】C48、設(shè)備監(jiān)理工程師進(jìn)行索賠審核時(shí)，其主要工作之一是()。A.提出索賠事由B.核定實(shí)際損失C.提出索賠依據(jù)D.提出賠償金額【答案】B49、設(shè)備采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)束后，由評(píng)標(biāo)委員會(huì)編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告。評(píng)標(biāo)報(bào)告的內(nèi)容不應(yīng)當(dāng)包括()。A.爭(zhēng)議的解決方式B.評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成C.主要技術(shù)性能數(shù)據(jù)D.推薦的中標(biāo)候選人【答案】A50、FIDIC新黃皮書(shū)對(duì)扣除保留金的規(guī)定是()。A.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%B.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10%C.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的10%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標(biāo)合同金額的5%，每次支付時(shí)應(yīng)扣除的保留金為當(dāng)期支付金額的5%【答案】B多選題（共20題）1、非正常終止設(shè)備工程合同的情形有()。A.由業(yè)主終止B.由承包商終止C.因不可抗力終止D.根據(jù)法律終止E.因結(jié)清證明生效終止【答案】ABCD2、下列關(guān)于代理特征的表述，正確的有()。A.代理行為是代理人以被代理人的名義實(shí)施的行為B.代理行為產(chǎn)生的法律后果直接歸屬于被代理人C.代理人對(duì)任何行為均可實(shí)行代理D.被代理人必須具有民事行為能力E.代理權(quán)限是依據(jù)法律規(guī)定直接產(chǎn)生的【答案】AB3、導(dǎo)致承包商無(wú)法在合同規(guī)定的竣工時(shí)間內(nèi)完成整個(gè)設(shè)備工程或單位工程，承包商有權(quán)要求延長(zhǎng)竣工時(shí)間的情形有()。A.雨雪天氣不利于現(xiàn)場(chǎng)施工B.合同變更或某些工作量有大量變化C.流行病導(dǎo)致的無(wú)法預(yù)見(jiàn)的人員短缺D.當(dāng)?shù)卣驅(qū)е碌臒o(wú)法預(yù)見(jiàn)的物品短缺E.在現(xiàn)場(chǎng)的指定分包商造成的延誤【答案】BCD4、合同分析的基本原則有()。A.合法性B.準(zhǔn)確性和客觀性C.整體性D.公平性E.可操作性【答案】BCD5、設(shè)備工程合同正式簽字前，當(dāng)事人雙方的代表或其助手要復(fù)核準(zhǔn)備簽字的正式文本。雙方應(yīng)審查()。A.合同文件是否符合法律、行政法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定B.合同的完備性C.合同雙方的責(zé)、權(quán)、利的對(duì)等性D.合同語(yǔ)言文字的準(zhǔn)確性E.履約保證的有效性【答案】ABCD6、評(píng)標(biāo)程序一般分為()等階段。A.資質(zhì)預(yù)審B.初評(píng)C.詳評(píng)D.技術(shù)評(píng)審E.商務(wù)評(píng)審【答案】BC7、根據(jù)FIDIC《生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)計(jì)一施工合同條件》規(guī)定，下列關(guān)于履約證書(shū)的敘述，正確的有()。A.履約證書(shū)是對(duì)全部或部分工程符合合同的竣工要求的確認(rèn)B.履約證書(shū)確認(rèn)了承包商根據(jù)合同已履行了其所有義務(wù)時(shí)工程的價(jià)值C.履約證書(shū)的簽發(fā)，無(wú)須承包商提出申請(qǐng)D.履約證書(shū)可證實(shí)承包商的義務(wù)已經(jīng)完成，但合同應(yīng)被認(rèn)為仍然有效E.履約證書(shū)可證實(shí)承包商的義務(wù)已經(jīng)完成，合同終止【答案】CD8、按照《招投標(biāo)法》的規(guī)定，()可以不進(jìn)行招標(biāo)，采用直接發(fā)包的方式委托建設(shè)任務(wù)。A.施工單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬(wàn)元人民幣B.重要設(shè)備的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬(wàn)元人民幣C.監(jiān)理合同，單項(xiàng)合同估算價(jià)150萬(wàn)元人民幣D.項(xiàng)目總投資4000萬(wàn)元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬(wàn)元人民幣E.項(xiàng)目總投資2000萬(wàn)元，監(jiān)理合同單項(xiàng)合同估算價(jià)30萬(wàn)元人民幣【答案】A9、按照勞動(dòng)保護(hù)的相關(guān)規(guī)定，用人單位不得安排女職工和未成年工從事()。A.加班勞動(dòng)B.特種作業(yè)勞動(dòng)C.礦山井下勞動(dòng)D.國(guó)家規(guī)定的第四級(jí)體力勞動(dòng)E.國(guó)家規(guī)定的第三級(jí)體力勞動(dòng)【答案】CD10、甲建設(shè)單位和乙施工企業(yè)就施工材料質(zhì)量缺陷引發(fā)了施工合同糾紛后，甲準(zhǔn)備起訴乙。此時(shí)，甲可以向()的人民法院提起訴訟。A.甲建設(shè)單位所在地B.施工材料供方所在地C.施工合同訂立地D.工程所在地E.乙施工企業(yè)所在地【答案】D11、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權(quán)延長(zhǎng)工期的條件有()。A.業(yè)主未將地方政府部門制定的新規(guī)定告知承包商B.承包商已經(jīng)采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經(jīng)遵守了地方政府部門制定的程序D.地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E.承包商無(wú)法提前預(yù)見(jiàn)此類延誤或中斷【答案】CD12、下列有關(guān)仲裁的表述，正確的有()。A.是否選擇仲裁方式解決爭(zhēng)議實(shí)行當(dāng)事人自愿B.仲裁應(yīng)當(dāng)公開(kāi)進(jìn)行C.仲裁機(jī)構(gòu)與地方政府有隸屬關(guān)系D.當(dāng)事人對(duì)仲裁的裁決不服，可向人民法院提起訴訟E.一方當(dāng)事人不履行仲裁裁決時(shí)，另一方當(dāng)事人可以依法向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行【答案】A13、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，下列選項(xiàng)中，屬于工程監(jiān)理單位安全責(zé)任