竹溪縣兩館一中心工程施工合同

竹溪縣兩館一中心工程施工合同1.前言本合同是由甲方竹溪縣政府與乙方施工單位簽訂的竹溪縣兩館一中心工程施工合同。為確保合同雙方的權(quán)益，明確工程過程中的責(zé)任和義務(wù)，制定本合同。2.合同信息合同編號XXX-XXXX-XXXX簽訂時間XXXX年X月X日甲方竹溪縣政府乙方施工單位3.工程內(nèi)容本工程包括以下三個建筑項目：竹溪縣體育館竹溪縣博物館竹溪縣文化中心4.工期本工程工期為XX個月，自合同簽訂之日起生效，至工程竣工驗收合格之日止。5.施工單位的義務(wù)乙方施工單位在工程期間必須履行以下義務(wù)：按時完成工程，并保質(zhì)保量達(dá)到設(shè)計要求。嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)范，保障在施工過程中工人生命財產(chǎn)安全。遵守項目管理規(guī)定，確保施工期間沒有影響項目施工的因素。在工程施工期間，如發(fā)現(xiàn)工程中出現(xiàn)建設(shè)設(shè)計方面的問題，應(yīng)及時通知甲方，并提出相應(yīng)的方案和處理方法。完成工程驗收，并在竣工驗收后辦理相應(yīng)的開業(yè)手續(xù)。6.甲方的義務(wù)甲方政府在工程期間必須履行以下義務(wù)：按照要求向乙方施工單位提供必要的建設(shè)資料和設(shè)計方案。對乙方施工單位的建設(shè)過程進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督，做好工程質(zhì)量控制工作。按時支付協(xié)議約定的工程款項。7.工程質(zhì)量與驗收乙方施工單位在施工期間必須按照工程設(shè)計方案，保證工程質(zhì)量，達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。工程竣工后，乙方施工單位應(yīng)配合甲方進(jìn)行相關(guān)的驗收工作。8.違約責(zé)任在使用過程中，如設(shè)施發(fā)生損壞，所有修繕費用均由乙方施工單位承擔(dān)責(zé)任。如果由于乙方未能按照合同規(guī)定的時間完成工程，甲方有權(quán)在協(xié)議約定工程額外天數(shù)內(nèi)要求乙方進(jìn)行加班趕工，并裁定違約金。9.知識產(chǎn)權(quán)本工程的設(shè)計圖紙、施工圖紙、戶外廣告設(shè)計方案等相關(guān)軟件、技術(shù)文件，其版權(quán)屬于甲方及其委托設(shè)計單位，乙方施工單位不得私自使用、復(fù)制或外傳。10.爭議解決雙方在履行本合同過程中如產(chǎn)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地法院提起訴訟，訴訟地點及管轄法院以甲方所在地法院為準(zhǔn)。11.合同效力本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字蓋章之日起生效，具有法律效力。甲方簽字:_____