關(guān)于加工承攬合同三篇

關(guān)于加工承攬合同三篇

加工承攬合同篇1

承攬方：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號(hào)：

法定代表人：

定作方：

地址：

電話：

開戶銀行：

帳號(hào)：

法定代表人：

定作方托付承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

品名：

規(guī)格：

單位：

數(shù)量：

備注：

其次條加工成品質(zhì)量要求：

第三條原材料的供應(yīng)方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必需依照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，削減價(jià)款或退貨。

2、用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格供應(yīng)原材料。承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料要按合同規(guī)定準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)馬上通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方供應(yīng)的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

3、原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

第四條技術(shù)資料，圖紙供應(yīng)方法：

1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)覺供應(yīng)的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并準(zhǔn)時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對(duì)于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期供應(yīng)技術(shù)資料，圖紙等。

第五條價(jià)款或酬金：

價(jià)款或酬金，根據(jù)國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

1、根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)覺質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)染売啥斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)供應(yīng)檢驗(yàn)證明。

第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：

1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

2、交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；托付運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必需留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有商定的，按商定的方法計(jì)算。

第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：

第十條結(jié)算方式及期限：

第十一條其他：

1、依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

2、依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方商定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以懇求返還。

第十二條承攬方的違約責(zé)任：

1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍舊需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理；少交局部定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并擔(dān)當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元；（合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的”，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部價(jià)款總值的_________％（10％--30％幅度）或酬金總額的_________％（20％--60％幅度）違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。

7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并擔(dān)當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

8、由于保管不善致使定作方供應(yīng)的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作方供應(yīng)的原材料進(jìn)展檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)覺原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

10、擅自調(diào)換定作方供應(yīng)的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任。

第十三條定作方的違約責(zé)任：

1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方的未履行局部價(jià)款總值的_________％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方供應(yīng)原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的_________％（20％---60％的幅度）違約金。

3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方供應(yīng)原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的幫助工作和預(yù)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于酬勞、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償缺乏局部；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費(fèi)用。

第十四條不行抗力

在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不行抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)實(shí)行積極措施，盡量削減損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方拖延承受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同治理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨便變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

定作方（蓋章）：

代表人（簽字）：

_________年____月____日

承攬方（蓋章）：

代表人（簽字）：

_________年____月____日

加工承攬合同篇2

定作單位：某某工程經(jīng)理部（以下簡稱甲方）

承攬單位：某某鋼構(gòu)造制造有限公司（以下簡稱乙方）

依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場構(gòu)件加工制作托付給乙方承攬加工，結(jié)合詳細(xì)狀況，雙方本著公正合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商全都，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

第一條加工構(gòu)件品名與價(jià)款

一、加工品名：某某高爐大修工程鋼構(gòu)造工程風(fēng)口平臺(tái)出鐵場構(gòu)件加工制作,乙方不得以任何理由拒不承受甲方托付加工的構(gòu)件。

二、承攬方式：本加工構(gòu)件采納包人工、包輔材、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量、包安全及綜合單價(jià)包干、完工結(jié)算的承攬方式。

三、加工單價(jià)：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

四、本加工構(gòu)件綜合單價(jià)一次包定，不受市場物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的全部加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。

五、本加工構(gòu)件不含防腐涂裝，由甲方防腐涂裝分包單位在制作場地進(jìn)展防腐涂裝，乙方免費(fèi)供應(yīng)構(gòu)件機(jī)械翻身。

六、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開具發(fā)票。

其次條加工成品期限與交付

一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工挨次和出廠時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交付加工構(gòu)件。詳細(xì)交付日期甲方提前五天通知乙方。

二、交付狀態(tài)：按甲方供應(yīng)的加工制作轉(zhuǎn)換圖全部圖示狀態(tài)交付，并協(xié)作防腐涂裝。

三、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場地，甲方負(fù)責(zé)卸車。

第三條加工材料供給與選購

一、甲方負(fù)責(zé)供給的材料：本加工構(gòu)件的全部工程鋼材由甲方供給，并負(fù)責(zé)送貨到乙方指定地點(diǎn)，乙方負(fù)責(zé)卸貨。乙方應(yīng)設(shè)專人向甲方辦理甲供材的限額領(lǐng)料手續(xù)。甲供鋼材按乙方編制的材料預(yù)算經(jīng)甲方審核后，作為供料依據(jù)（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負(fù)責(zé)組織排版套材下料，排幅員必需經(jīng)過甲方確認(rèn)前方可下料切割，超供用料甲方負(fù)責(zé)回收或按市場廢鋼價(jià)在乙方工程款中扣除；如因乙方緣由超領(lǐng)用料或鋪張材料按同期市場價(jià)在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費(fèi)。

二、乙方負(fù)責(zé)供給的材料：本加工構(gòu)件的全部輔材、措施用料均由乙方自行選購；采納甲控乙供形式；全部材料必需符合施工圖設(shè)計(jì)要求。

三、乙方自行選購的材料、構(gòu)配件等應(yīng)具有產(chǎn)品合格證或質(zhì)量證明文件，沒有合格證書，且未經(jīng)鑒定或經(jīng)過試驗(yàn)定為不合格的材料、構(gòu)配件等，甲方有權(quán)制止使用，由此而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

四、具有合格證書的材料、構(gòu)配件等應(yīng)按規(guī)定復(fù)驗(yàn)，其檢驗(yàn)費(fèi)用由乙方擔(dān)當(dāng)，如屬不合格產(chǎn)品，其不合格產(chǎn)品由乙方在48小時(shí)內(nèi)清理出場。

五、材料代用，經(jīng)甲方批準(zhǔn)后，乙方方可使用代用材料；因乙方緣由使用時(shí)，由乙方擔(dān)當(dāng)發(fā)生的費(fèi)用。

第四條加工成品質(zhì)量與驗(yàn)收

一、依據(jù)設(shè)計(jì)施工圖、修改圖、轉(zhuǎn)化圖、變更通知、施工說明及有關(guān)技術(shù)文件資料，遵照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》、《建立工程質(zhì)量治理方法》和有關(guān)工程質(zhì)量的規(guī)定，由乙方確保本加工構(gòu)件質(zhì)量。

二、質(zhì)量等級(jí)：一次驗(yàn)收合格

三、保修期限：保修壹年。

四、技術(shù)資料：由甲方供應(yīng)壹套加工圖紙及加工技術(shù)說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。技術(shù)資料必需按甲方貫標(biāo)程序記錄整理，格式采納甲方供應(yīng)的表格格式。

加工承攬合同篇3

在法律實(shí)務(wù)中買賣合同與承攬合同有著明顯的區(qū)分，同時(shí)兩者也有著極大的相像性，其中買賣合同與承攬合同中承攬人供應(yīng)原材料的定作合同最為相象，比方中心空調(diào)定作合同、印刷合同等等。由于二者的相像性，給合同的定性和處理帶來了肯定的難度，因此在處理詳細(xì)案件時(shí)，首先應(yīng)當(dāng)對(duì)一份詳細(xì)合同的性質(zhì)做出精確推斷，然后才能選擇適用詳細(xì)案件的法律依據(jù)，基于此把握兩類合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)就成為一種必需。

一、買賣合同與承攬合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。

法律之所以區(qū)分各種出名合同，并在實(shí)體法和訴訟法中針對(duì)各類合同作出不同的法律規(guī)定，緣由在于立法者對(duì)各種契約關(guān)系中的利益關(guān)注程度不同。換句話說，在紛繁簡單的契約法律關(guān)系中，由于立法者更側(cè)重于對(duì)某一秩序的干預(yù)和調(diào)整,或?qū)δ骋焕娴膼圩o(hù)，因此通過成文法給予了相關(guān)一方當(dāng)事人某種不同與其他人的權(quán)利和義務(wù)，正是由于這些權(quán)利義務(wù)的不同，才形成了各種各樣的出名合同。首先，從實(shí)體法即《合同法》的規(guī)定來看，雖然加工承攬合同與買賣合同有著相像性，但是定作合同還是有著與買賣合同的顯著區(qū)分：比方合同法規(guī)定定作人對(duì)承攬人的工作有監(jiān)視、檢查權(quán)，定作人有單方轉(zhuǎn)變定作方案的權(quán)利，有單方要求承攬人停頓加工行為的權(quán)利，承攬方未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品等。法律給予定作人如此諸多的權(quán)利，其結(jié)果幾乎使定作人到達(dá)了掌握整個(gè)加工過程的程度。其實(shí)也就是讓定作人掌握整個(gè)加工過程，反過來也就是說，只有定作人掌握整個(gè)加工過程的合同，法律才確認(rèn)其為承攬合同。從合同當(dāng)事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控

制生產(chǎn)人生產(chǎn)過程、而相關(guān)商品生產(chǎn)人也同意定作人對(duì)自己的生產(chǎn)過程進(jìn)展必要掌握時(shí)，雙方才稱得上達(dá)成了“加工承攬”的合意；假如雙方雖然達(dá)成了某種合同合意，但該合意中不包含定作人對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)展必要掌握的內(nèi)容，則雙方達(dá)成的就不是“承攬”合意而是別的合同合意，雙方簽定的合同也就不是承攬合同而是別的合同。因此，在現(xiàn)實(shí)中，即便有的合同作了諸如“留置權(quán)”的商定，但假如該合同中沒有定作方掌握生產(chǎn)過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對(duì)生產(chǎn)方的必要掌握，則不管雙方在合同中如何商定留置權(quán)，都不能認(rèn)定雙方簽定的合同是承攬合同。

其次，從訴訟程序法來看。最高人民法院在關(guān)于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，這與買賣合同一般以標(biāo)的物交付地為合同履行地是有明顯不同。最高人民法院做如此規(guī)定，一般來說，，為了到達(dá)最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權(quán)的制度構(gòu)建，使法院最大可能的接近案件主要事實(shí)的發(fā)生地，以便利辦案。而最高法院將承攬合同的“加工地”作為承攬合同的履行地，并進(jìn)而將加工地作為訴訟管轄地，這說明司法機(jī)關(guān)關(guān)注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點(diǎn)也是加工過程中雙方當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的行使和履行。所以從這一方面來看，也說明法院系統(tǒng)亦認(rèn)為注意加工過程商定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注意加工過程而只注意標(biāo)的物交付和轉(zhuǎn)讓的合同的應(yīng)當(dāng)是買賣合同。

由此可以得出明確的結(jié)論：在承攬合同中，定作人注意的是對(duì)生產(chǎn)過程的掌握和監(jiān)視；假如一個(gè)合同規(guī)定了定作人對(duì)生產(chǎn)過程的必要的控

制權(quán)，而且這些掌握權(quán)明顯屬于該合同的重要局部，則該合同應(yīng)屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

二、區(qū)分買賣合同和承攬合同的詳細(xì)方式方法。

現(xiàn)實(shí)中的案件事實(shí)是多種多樣的，如何適用這一標(biāo)準(zhǔn)處理詳細(xì)案件仍須進(jìn)一步探討，否則即便把握了區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)也無任何好處。，在實(shí)務(wù)中應(yīng)針對(duì)不憐憫況做如下處理：

第一，在審查一份合同時(shí)，應(yīng)首先審查該合同有無意在強(qiáng)調(diào)標(biāo)的物的承受人（詳細(xì)合同中可能寫作購置人或承攬人）對(duì)生產(chǎn)進(jìn)展掌握的內(nèi)容。比方審查合同有沒有商定標(biāo)的物承受人享有材料選材或者生產(chǎn)過程的監(jiān)視檢查權(quán)、是不是享有單方設(shè)計(jì)變更權(quán)或終止定作權(quán)。這些商定不肯定全部具備，但是必需能顯示出定作人對(duì)生產(chǎn)過程的必要掌握，假如沒有表達(dá)對(duì)生產(chǎn)過程的掌握，，應(yīng)認(rèn)定為買賣合同。反之則認(rèn)定為承攬合同。

其次，標(biāo)的物的特定性一般不應(yīng)作為兩類合同的區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)，只能作為最終的幫助參考標(biāo)準(zhǔn)。但不是實(shí)質(zhì)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)。但需要指出的是，即使標(biāo)的物是特定的，但假如合同沒有表達(dá)定作方的任何生產(chǎn)掌握權(quán)（比方合同雖然商定由定作人供應(yīng)圖紙，但合同沒有商定或明確排斥了定作人的監(jiān)視權(quán)和隨便解除權(quán)，則可以視為雙方只有買賣特定物的合意，并無承攬的合意），也不能認(rèn)定是承攬合同。

第三、在前述兩種狀況仍不能確定合同性質(zhì)時(shí)，如何處理？，那要看合同的性質(zhì)和內(nèi)容，并加以區(qū)分對(duì)待：由于買賣合同更具有一般性，而承攬合同相對(duì)來說屬于一種“特別”合同，由于買賣合同的規(guī)定根本上

都適用承攬合同，而承攬合同的不肯定是用于買賣合同，既然該合同不具備承攬合同的特別要件，應(yīng)當(dāng)