欄桿制作安裝工程施工合同

欄桿制作安裝工程施工合同1.合同雙方本合同由以下兩方共同締結(jié)：甲方（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）：姓名/公司名稱：地址：聯(lián)系電話：乙方（以下簡(jiǎn)稱“乙方”）：姓名/公司名稱：地址：聯(lián)系電話：2.工程概況甲方委托乙方進(jìn)行欄桿制作和安裝工程，工程概況如下：工程名稱：工程地址：工程描述：工程周期：工程費(fèi)用：3.施工內(nèi)容根據(jù)甲方的要求，乙方將負(fù)責(zé)完成以下施工內(nèi)容：欄桿制作：根據(jù)甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙和要求，乙方將制作欄桿的主體結(jié)構(gòu)，包括材料采購、加工和組裝等工作。欄桿安裝：乙方將安裝制作好的欄桿，確保其牢固、穩(wěn)定，并滿足相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)要求。4.質(zhì)量要求甲方對(duì)欄桿制作和安裝工程有以下質(zhì)量要求：欄桿材料：使用高質(zhì)量、耐久的材料，確保欄桿的使用壽命和穩(wěn)定性。安裝工藝：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范和要求進(jìn)行安裝，確保欄桿的安全性和牢固性。外觀要求：欄桿的外觀應(yīng)符合甲方提供的設(shè)計(jì)圖紙和要求，工藝精細(xì)、美觀大方。5.工程費(fèi)用及支付方式根據(jù)工程概況和施工內(nèi)容，甲方應(yīng)支付給乙方以下費(fèi)用：總工程費(fèi)用：（具體金額，大寫數(shù)字及小寫數(shù)字）支付方式如下：工程訂金：甲方應(yīng)在合同簽訂之日起支付工程總費(fèi)用的30%作為工程訂金，共計(jì)（具體金額，大寫數(shù)字及小寫數(shù)字）。進(jìn)度付款：乙方完成工程的50%時(shí)，甲方應(yīng)支付工程費(fèi)用的40%作為進(jìn)度款，共計(jì)（具體金額，大寫數(shù)字及小寫數(shù)字）。工程竣工驗(yàn)收：乙方完成所有施工工作后，甲方應(yīng)支付工程的剩余費(fèi)用（工程費(fèi)用減去訂金和進(jìn)度款），共計(jì)（具體金額，大寫數(shù)字及小寫數(shù)字）。以上費(fèi)用應(yīng)在支付通知發(fā)出后的5個(gè)工作日內(nèi)支付至乙方指定賬戶。6.工期與延期本工程的工期為（具體天數(shù)）天，自合同生效之日起計(jì)算。如因以下原因?qū)е鹿て谘娱L(zhǎng)，甲方應(yīng)與乙方協(xié)商并書面確認(rèn)延期期限：不可抗力因素（如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政治因素等）；甲方原因?qū)е碌淖兏托薷?；違約行為導(dǎo)致的工程停工。7.違約責(zé)任若甲方未按合同約定支付工程款項(xiàng)，應(yīng)按日計(jì)算支付金額的1%向乙方支付違約金，直至款項(xiàng)支付完畢。乙方延遲交付工程的情況下，按日支付未支付工程款項(xiàng)金額的1%給甲方作為違約金。當(dāng)一方違約，導(dǎo)致對(duì)方無法繼續(xù)履行合同義務(wù)時(shí)，對(duì)方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求違約方承擔(dān)一切費(fèi)用和經(jīng)濟(jì)損失。8.竣工驗(yàn)收當(dāng)乙方完成所有施工工作后，甲方應(yīng)進(jìn)行工程的竣工驗(yàn)收。如甲方對(duì)工程有合理不滿意之處，應(yīng)書面提出，并乙方應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行整改，確保工程符合合同約定。9.合同解除和終止合同雙方經(jīng)協(xié)商一致，可以解除合同，解除合同時(shí)應(yīng)書面確認(rèn)，雙方相互清算。解除合同后，雙方無其他義務(wù)。若發(fā)生以下情況之一，將自動(dòng)解除合同：全部工程款項(xiàng)支付完畢；甲方因未支付工程款項(xiàng)被判決支付尚未支付金額的；10.法律適用和爭(zhēng)議解決合同的簽訂、效力、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)。若因合同履行發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，雙方同意將爭(zhēng)議提交至簽訂合同所在地的人民法院進(jìn)行解決。11.