10K配電工程施工承包合同正規(guī)范本(通用版)

10K配電工程施工承包合同合同背景本合同由承包商（簡稱“甲方”）與業(yè)主（簡稱“乙方”）共同簽署，旨在明確雙方在10K配電工程施工方面的權(quán)利和責任，并保障雙方的合法權(quán)益。一、工程說明工程名稱：10K配電工程施工工程地質(zhì)：（根據(jù)實際情況填寫）工程內(nèi)容：安裝配電設備布線及接線地線鋪設配電箱安裝環(huán)境保護措施等二、工期工期為自合同生效之日起，至工程完工驗收合格之日為止。工期延誤：若因天災、人禍等不可抗力因素導致工期延誤，雙方應協(xié)商解決。甲方延誤工期的，乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付違約金。三、質(zhì)量標準施工依據(jù)：國家配電工程建設標準及相關(guān)法律法規(guī)。乙方對工程質(zhì)量提出的合理要求。施工要求：施工過程中應按照相關(guān)規(guī)范和標準進行，確保工程質(zhì)量。工程完工后需進行必要的檢測和驗收，達到設計要求和國家標準。四、工程費用工程費用總額為10,0000元（人民幣），乙方應按合同約定的支付方式和支付時間支付工程款項給甲方。付款方式：工程款分期支付，具體支付時間和支付比例雙方可商議確定。最后一期款項應在工程竣工驗收后一周內(nèi)支付。工程款支付延遲：若乙方未按時支付工程款，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并暫停工程施工，直至乙方支付完畢。五、保修和維護驗收標準：工程完工后，雙方應進行工程驗收。驗收合格后，乙方應簽署保修協(xié)議。在保修期內(nèi)，當乙方發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量存在問題或設備故障時，應及時通知甲方，并由甲方進行保修和維護。保修期限：工程完工并驗收合格后，保修期限為一年。保修期內(nèi)，若出現(xiàn)由于甲方施工問題引起的質(zhì)量問題，甲方應負責免費維修。六、違約責任甲方違約責任：如甲方未按照合同約定的具體要求進行施工，乙方有權(quán)要求甲方按照約定時間和質(zhì)量要求進行整改。若甲方無法按約定完成整改，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付合同總額10%的違約金。乙方違約責任：如乙方未按時支付工程款，甲方有權(quán)暫停工程施工，并要求乙方支付違約金。若乙方嚴重違約，包括但不限于故意破壞工程質(zhì)量、拖欠工程款等，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付合同總額20%的違約金。七、爭議解決本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決。若協(xié)商無果，任何一方均可將爭議提交至合同簽訂地的人民法院管轄。八、其他約定本合同未盡事宜，雙方可通過補充協(xié)議進行約定。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（承包商）：_______________