分項工程施工承包協議范本_第1頁
分項工程施工承包協議范本_第2頁
分項工程施工承包協議范本_第3頁
分項工程施工承包協議范本_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁分項工程施工承包協議范本甲方：（全稱）地址：聯系人：電話：乙方：（全稱）地址：聯系人：電話：鑒于甲方（以下簡稱“業(yè)主”）擬委托乙方（以下簡稱“承包商”）承攬相關分項工程施工，經雙方協商一致，達成以下協議：第一條項目描述（1）甲方項目名稱：（2）項目規(guī)模：（3）項目位置：（4）項目進度計劃：（5）項目工期：（6）項目費用：第二條服務范圍（1）甲方委托乙方在項目工地進行有關分項工程施工的相關工作。（2）具體服務內容：（根據具體項目情況進行詳細描述）第三條技術要求（1）乙方承諾按照國家相關法律法規(guī)和技術規(guī)范，以及甲方要求進行施工，并保證施工質量。（2）乙方承諾施工過程中嚴格按照施工圖紙和項目要求進行，不得私自變動。（3）乙方承諾配備符合要求的技術人員和施工人員，并確保其具備相應資格和技能。第四條施工費用（1）項目費用總額為人民幣（大寫）。（2）支付方式：1）甲方應在合同簽訂后次日向乙方支付人民幣（大寫）作為工期表物資預付款；2）甲方應在乙方完成工程驗收合格后十日內，向乙方支付余下工程款項。（3）如甲方拖欠支付款項，乙方有權暫停施工，直到甲方支付所有款項為止。第五條保證金（1）甲方應在合同簽訂后次日，向乙方支付保證金人民幣（大寫）。（2）甲方在工程驗收合格且沒有違約行為的情況下，保證金應在工程完工后十日內無息退還給甲方。（3）若甲方發(fā)生違約行為，乙方有權扣留保證金作為違約金或索賠。第六條工期延誤（1）乙方應按照項目進度計劃進行施工，不得延誤工期。（2）若由于乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應違約責任，包括但不限于賠償甲方因此產生的損失。（3）若由于不可抗力等原因導致工期延誤，雙方應協商解決。第七條違約責任（1）若乙方違反本協議約定，未按時提供服務或施工質量不符合要求，甲方有權要求乙方返工或解除協議，并有權要求賠償相應損失。（2）若甲方違反本協議約定，未按時支付款項或提供必要協助，乙方有權要求甲方支付違約金或解除協議，并有權要求賠償相應損失。第八條爭議解決（1）本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成可向有管轄權的人民法院提起訴訟。（2）雙方確認，協議的解釋和執(zhí)行以中華人民共和國相關法律法規(guī)為準。第九條合同變更（1）經雙方協商一致，對本合同的修改、解釋和補充應作成書面協議，形成補充協議。（2）補充協議具有與本合同同等法律效力。第十條合同生效（1）本合同在雙方簽字蓋章后生效。（2）本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方簽章：乙方簽章：日期：日期：以上為分項工程施工承包協議的范本，具體協議內容應根據通常的法律、

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論