建筑工程的承攬合同范本

第頁(yè)共頁(yè)建筑工程的承攬合同范本承攬合同甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）地址：電話：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）地址：電話：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：本合同根據(jù)中華人民共和國(guó)相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定，以自愿、平等、公平的原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成，共同簽訂，以明確雙方在建筑工程承攬事項(xiàng)上的權(quán)利義務(wù)。第一條合同背景1.1甲方擬承建位于（工程地點(diǎn)）的建筑工程，根據(jù)相關(guān)規(guī)定向乙方發(fā)出承建請(qǐng)求，乙方同意根據(jù)甲方要求承建此工程。1.2乙方具備相應(yīng)的承建能力和執(zhí)照，并具備相關(guān)條件和設(shè)備，能夠按照約定的工程范圍、質(zhì)量要求、工期等完成建筑工程。第二條工程內(nèi)容和要求2.1本合同的工程名稱、工程范圍、工程地址和工程參考圖紙見(jiàn)附件1。2.2本合同要求乙方按照工程參考圖紙和規(guī)范要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合國(guó)家和地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并按照約定的工期保質(zhì)保量完成工程。2.3乙方在進(jìn)行施工過(guò)程中，應(yīng)保護(hù)好周邊環(huán)境，確保不對(duì)其他人或物體造成損害，并按照相關(guān)要求進(jìn)行安全防護(hù)。第三條工程報(bào)價(jià)和支付方式3.1甲方根據(jù)工程要求，向乙方提供詳細(xì)的工程報(bào)價(jià)單，乙方確認(rèn)并接受甲方給出的工程報(bào)價(jià)。3.2工程款項(xiàng)按照工程進(jìn)度進(jìn)行支付，具體支付進(jìn)度和方式雙方另行協(xié)商確定，并在附件2中詳細(xì)列明。3.3工程款項(xiàng)的支付時(shí)間應(yīng)各不超過(guò)自乙方提供開(kāi)票資料之日起30日內(nèi)進(jìn)行支付。第四條工期和延期4.1本工程的合同工期為（具體日期）。4.2乙方應(yīng)按照雙方約定的工期進(jìn)行施工，保證及時(shí)完成工程。如因乙方原因無(wú)法按時(shí)完成工程，乙方應(yīng)向甲方賠償相應(yīng)的違約金。具體違約金的數(shù)額雙方另行協(xié)商確定。4.3如因不可抗力因素（自然災(zāi)害、政府行為、法律限制等）導(dǎo)致工期無(wú)法按照約定完成，雙方應(yīng)協(xié)商解決，乙方應(yīng)盡量減少工期延誤的影響，并根據(jù)實(shí)際情況重新調(diào)整工期。第五條質(zhì)量保證5.1乙方承諾在工程完成后向甲方提供合格的工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并承擔(dān)相關(guān)的質(zhì)量保修義務(wù)。5.2工程在竣工驗(yàn)收后，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)修復(fù)。5.3如乙方未能及時(shí)修復(fù)工程質(zhì)量問(wèn)題，甲方有權(quán)自行修復(fù)，并向乙方追償所產(chǎn)生的費(fèi)用。第六條違約和解除6.1如一方未履行合同約定的義務(wù)，致使對(duì)方遭受經(jīng)濟(jì)、計(jì)劃等損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償損失。6.2如一方違反合同約定，致使對(duì)方無(wú)法繼續(xù)履行合同的，對(duì)方有權(quán)解除合同，并向違約方追究相應(yīng)的法律責(zé)任。第七條爭(zhēng)議解決7.1出現(xiàn)合同爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條合同變更和終止8.1雙方如需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。8.2本合同終止的情況包括但不限于：工程完成、一方違約、雙方協(xié)商一致解除等。第九條合同生效和備案9.1本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。9.2甲方負(fù)責(zé)將本合同備案，并按照要求支付備案費(fèi)用。第十條其他約定10.1本合同的附件構(gòu)成本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。10.2對(duì)于本合同未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并以書(shū)面形式確認(rèn)。甲方（蓋章）：乙方（蓋