2023個人住宅裝飾裝修施工合同

個人住宅裝飾裝修施工合同合同編號：X--甲方（委托方）：[甲方名稱]乙方（承包方）：[乙方名稱]鑒于甲乙雙方在裝飾裝修方面達(dá)成一致意見，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特制訂本合同，并共同遵守，以確保雙方的合法權(quán)益，請乙方仔細(xì)閱讀合同條款：一、裝修工程的范圍和內(nèi)容甲方委托乙方為甲方的住宅進(jìn)行裝修裝飾工程。裝修工程包括但不限于內(nèi)容：（裝修的具體工程項目）裝修工程的設(shè)計方案將由甲方提供，雙方在設(shè)計方案上達(dá)成一致后，乙方按照設(shè)計方案進(jìn)行施工。若裝修工程需要進(jìn)行修改或變更，需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂補充協(xié)議。二、工程款及支付方式甲方應(yīng)按照施工進(jìn)度支付工程款，工程款共計X萬元（人民幣）。工程款的支付方式為：（分期支付計劃）甲方應(yīng)按時支付工程款，逾期支付的，需額外支付每日千分之三的違約金。三、工期和交付雙方約定的工期為從本合同簽訂之日起X（天/月）。如因甲方原因造成工期延誤的，甲方應(yīng)支付乙方相應(yīng)的工期延誤費用。裝修工程竣工后，甲方應(yīng)進(jìn)行驗收，驗收合格后乙方交付甲方使用。四、保修期乙方對裝修工程提供X個月（不超過12個月）的免費維修保修期。在保修期內(nèi)，如因乙方施工不當(dāng)或材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的損壞，乙方將負(fù)責(zé)修復(fù)。在保修期外，如甲方需要維修保養(yǎng)，乙方將收取相應(yīng)費用。五、違約責(zé)任若甲方未按時支付工程款或提供必要的裝修材料，甲方應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的違約金。若乙方未按照約定工期完成工程，乙方應(yīng)向甲方支付相應(yīng)的工期延誤費用。除非另有約定，任何一方未履行合同義務(wù)均視為違約，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。六、爭議解決方式在履行本合同時，雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，雙方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。在訴訟期間，本合同其他條款的履行不受影響。七、附則本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。本合同自雙方蓋章之日起生效，并在工程完工后解除。本合同經(jīng)甲乙雙方充分閱讀、理解、確認(rèn)后簽訂，具有法律約束力。甲方（委托方）：乙方（承包方）：簽名：簽名：日期：日期：為個人住宅裝飾裝修施工合同的主要內(nèi)容，甲乙雙方應(yīng)在簽訂合同時仔細(xì)閱讀所有條款，并按照約定履行各自的義務(wù)。如有任何爭議，應(yīng)通過協(xié)商解決，若無法協(xié)商解決，則有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。此合同自雙方蓋章