園林建筑工程合同書

第頁共頁園林建筑工程合同書甲方（發(fā)包方）：地址：______________________郵編：______________________電話：______________________傳真：______________________乙方（承包方）：地址：______________________郵編：______________________電話：______________________傳真：______________________鑒于甲方急需進(jìn)行園林建筑工程，乙方具備相關(guān)工程施工能力，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成以下合同：第一條項(xiàng)目名稱園林建筑工程合同書（二）第二條工程內(nèi)容1.1甲方委托乙方進(jìn)行以下園林建筑工程項(xiàng)目：______________________。1.2工程范圍包括但不限于：（詳細(xì)列出工程范圍）1.3工程質(zhì)量：乙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保工程質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。第三條工期3.1工期為自雙方簽署合同之日起開始計(jì)算，至乙方完成工程驗(yàn)收合格之日止。3.2如果因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，甲方應(yīng)與乙方協(xié)商解決，并支付乙方因此產(chǎn)生的額外費(fèi)用。第四條工程報(bào)價(jià)及支付方式4.1乙方向甲方報(bào)價(jià)為：______________________。4.2付款方式：甲方應(yīng)按照以下方式向乙方支付工程費(fèi)用：（1）合同簽訂后，甲方應(yīng)支付工程款項(xiàng)的20%作為預(yù)付款。（2）工程進(jìn)展到一定階段，甲方應(yīng)支付工程款項(xiàng)的50%作為中期進(jìn)度款。（3）工程完工并驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)及時(shí)支付工程款項(xiàng)的30%作為尾款。4.3甲方拖欠乙方工程款項(xiàng)超過一周，乙方有權(quán)暫停工程的施工，并要求甲方支付延誤產(chǎn)生的損失及利息。第五條保證金5.1為確保工程質(zhì)量、工期等約定，甲方應(yīng)向乙方支付保證金：______________________。5.2工程完工并驗(yàn)收合格后，甲方如無任何異議，乙方應(yīng)立即歸還甲方支付的保證金。第六條雙方權(quán)利與義務(wù)6.1甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）提供工程所需的相關(guān)資料。（2）按照合同約定支付工程款項(xiàng)及保證金。（3）在工程施工過程中，提供必要的配合和支持。6.2乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）按照合同約定的時(shí)間和質(zhì)量要求完成工程。（2）負(fù)責(zé)工程材料的采購、加工及施工，確保工程質(zhì)量。（3）在工程施工過程中，保證工人的安全及施工場地的整潔。第七條變更與索賠7.1如因不可抗力導(dǎo)致工程進(jìn)展出現(xiàn)變更，則雙方應(yīng)協(xié)商進(jìn)行合理的變更，包括工程范圍、工期等。7.2如果工程進(jìn)展出現(xiàn)變更，雙方應(yīng)在書面合同中明確變更內(nèi)容及費(fèi)用，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。7.3如因乙方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)展延誤，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第八條違約責(zé)任8.1如甲方未按合同約定的付款方式支付工程款項(xiàng)或保證金，則視為違約，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金。8.2如乙方未按合同約定的工程質(zhì)量和工程進(jìn)度完成工程，則視為違約，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第九條爭議解決9.1本合同履行過程中如產(chǎn)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，應(yīng)通過訴訟解決，并以甲方所在地的人民法院為管轄法院。第十條合同終止10.1如雙方協(xié)商一致終止合同，應(yīng)在書面形式上簽署協(xié)議。10.2如因不可抗力導(dǎo)致工程無法繼續(xù)施工，本合同自動(dòng)終止。第十一條其他事項(xiàng)11.1本合同一式兩份，乙方和甲方各執(zhí)一份。11.2除非本合同中另行約定，合同中任何一方未行使的權(quán)利，不應(yīng)被視為放棄該權(quán)利。11.3本合同及其附件一經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并成為雙方之間的合同文件。甲方（蓋章）：