塑料擋土墻施工合同_第1頁
塑料擋土墻施工合同_第2頁
塑料擋土墻施工合同_第3頁
塑料擋土墻施工合同_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

塑料擋土墻施工合同1.合同雙方甲方（委托方）：公司名稱：________法定代表人：________聯(lián)系地質：________聯(lián)系方式：________乙方（承攬方）：公司名稱：________法定代表人：________聯(lián)系地質：________聯(lián)系方式：________2.工程概況本合同所涉及的工程項目為塑料擋土墻施工工程，項目具體信息如下：工程名稱：________工程地點：________工程內容：________3.工程合作內容進行塑料擋土墻施工的規(guī)劃、設計、測量及施工工作；配合甲方進行工程驗收，并按照甲方的要求進行修補或重做；按照相關法律法規(guī)和標準，保證施工質量和安全性；完成工程施工圖紙上規(guī)定的工程內容，并保持工程進度；提供施工所需的人員、設備和材料；遵守合同約定的其他條款。4.工程進度和驗收工程進度：乙方將在______日內完成工程施工，并按照約定的進度節(jié)點進行工作；工程驗收：乙方施工完成后，甲方有權進行驗收。如發(fā)現(xiàn)問題或不合格，乙方應按照甲方要求進行修補或重做，直至符合相關要求為止。5.付款方式總工程造價：________元；預付款：在合同簽訂后的______日內，甲方將預付總工程款的______%給乙方；進度款：工程進展到______%，甲方將支付相應的工程款項；竣工結算：工程完成后，經甲方驗收合格后，甲方將支付最后的工程款項。6.違約責任若任何一方未能履行合同約定的義務，應承擔相應的違約責任；若乙方未按時完成工程施工或質量不合格，甲方有權要求乙方進行修補或重做，并延誤工期；若甲方未按時支付工程款項，乙方有權暫停工作或要求延期完成工程；若一方因不可抗力因素無法履行合同義務，應及時通知對方，并商討解決辦法。7.法律適用和爭議解決本合同的解釋和執(zhí)行應適用于的法律。雙方如發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。8.合同生效和終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并持續(xù)有效，直至工程完工并甲方支付最后工程款項為止；如因一方違約，另一方有權隨時解除合同，并要求違約方承擔相應的違約費用。9.合同補充與變更本合同的補充協(xié)議和變更事項應以書面形式進行；未經雙方一致同意，任何一方不得擅自變更或解釋本合同的條款。甲方（蓋章）：簽

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論