土石方建設(shè)項(xiàng)目承攬合同詳細(xì)

第頁共頁土石方建設(shè)項(xiàng)目承攬合同詳細(xì)合同編號(hào)：*****本承攬合同（以下簡(jiǎn)稱“合同”）由以下雙方共同簽訂：甲方：（委托方名稱）地址：法定代表人：電話：傳真：郵編：乙方：（承攬方名稱）地址：法定代表人：電話：傳真：郵編：鑒于甲方擁有土石方建設(shè)項(xiàng)目，并希望委托乙方承攬?jiān)擁?xiàng)目，雙方根據(jù)平等協(xié)商的原則，達(dá)成以下約定：第一條項(xiàng)目概述甲方委托乙方承攬以下土石方建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”）：項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目地點(diǎn)：項(xiàng)目工期：項(xiàng)目規(guī)模：工程內(nèi)容：第二條合同價(jià)格1.甲方同意支付給乙方的工程款為人民幣（大寫）_____________（小寫）_____________元整（以下簡(jiǎn)稱“合同價(jià)格”）。2.甲方向乙方支付工程款的方式為：（1）首期支付：項(xiàng)目開始進(jìn)行之前，甲方向乙方支付合同價(jià)格的_______%作為首期款。（2）進(jìn)度支付：根據(jù)工程進(jìn)展情況，每完成相應(yīng)進(jìn)度，甲方向乙方支付相應(yīng)工程款項(xiàng)。（3）最后支付：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，甲方支付余下工程款。3.甲方支付工程款的時(shí)間和地點(diǎn)由雙方協(xié)商決定，并在合同附件中明確約定。4.乙方在接受首期款后，應(yīng)按照合同要求開展項(xiàng)目工作。第三條工期和竣工驗(yàn)收1.乙方應(yīng)按照合同約定的工期，完成項(xiàng)目建設(shè)。2.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)建筑工程質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)，通過竣工驗(yàn)收后，甲方支付余下工程款。第四條資金保障1.甲方在簽訂本合同后，應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式支付工程款。2.如甲方逾期支付工程款超過______天，乙方有權(quán)暫停工程施工，并要求甲方支付違約金，違約金比例為逾期未支付工程款總額的百分之______。第五條工程設(shè)計(jì)變更1.如項(xiàng)目施工過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方，并提供相關(guān)設(shè)計(jì)文件。2.設(shè)計(jì)變更產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。雙方應(yīng)在設(shè)計(jì)變更后重新商定工程款的支付和工期的調(diào)整事宜。第六條違約責(zé)任1.任何一方違反本合同的條款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此造成的損失。2.如果乙方違約，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償因此造成的損失。3.如果甲方違約，乙方有權(quán)暫停工程施工，并要求甲方賠償因此造成的損失。第七條保密條款雙方應(yīng)對(duì)合同涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)資料和商業(yè)信息進(jìn)行保密，并不得向第三方泄露。第八條糾紛解決因合同履行發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第九條合同生效及終止1.合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格并支付全部工程款項(xiàng)后終止。2.雙方協(xié)商可以解除合同，但需提前______個(gè)月書面通知對(duì)方。第十條其他約定事項(xiàng)1.本合同的附件為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.承攬方未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。3.本合同一式兩份，甲方和乙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：