加工定作物承攬合同模板合集3篇

加工定作物承攬合同模板(第一篇)此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。承攬方(甲方)：********定作方(乙方)：********甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱：********型號：********規(guī)格：********質(zhì)量要求：********計量單位：********數(shù)量：********加工費：********單位總價：********其次條加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用擔(dān)當(dāng)定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費擔(dān)當(dāng)。第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費擔(dān)當(dāng)定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款擔(dān)當(dāng)。第四條乙方供應(yīng)原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。材料名稱：********型號：********規(guī)格：********質(zhì)量要求：********計量單位：********數(shù)量：********單價：********總價：********圖紙、技：********術(shù)資料及：********交付時間：********第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱：********交付時間：********交付地點：********交付數(shù)量：********包裝要求：********檢驗方法：********運輸方法：********運費擔(dān)當(dāng)：********第六條加工費結(jié)算方法與時間****。第七條乙方應(yīng)于****年****月****日前向甲方交付定金****元；乙方應(yīng)于****年****月****日前向甲方交付預(yù)付款****元。乙方不履行合同的，無權(quán)懇求返還定金。甲方不履行合同的，除擔(dān)當(dāng)違約責(zé)任外，必需如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以懇求返還。第八條甲方的違約責(zé)任1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并擔(dān)當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍舊需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的****‰償付違約金。5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值****%的違約金。6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。第九條乙方的違約責(zé)任1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值****%的違約金。3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方供應(yīng)圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)擔(dān)當(dāng)因此而多支出的費用。第十條聲明及保證(一)甲方：****1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有力量履行本合同。2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、**機構(gòu)、**或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。(二)乙方：****1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有力量履行本合同。2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。3.在簽署本合同時，任何法院、**機構(gòu)、**或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或詳細行政行為。4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)隱秘(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)隱秘)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)隱秘的原供應(yīng)方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)隱秘的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有商定的除外。保密期限為****年。第十二條不行抗力本合同所稱不行抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避開并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀大事，包括但不限于自然災(zāi)難如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會大事如戰(zhàn)斗、**、政府行為等。如因不行抗力大事的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不行抗力的一方應(yīng)馬上將事故狀況書面告知另一方，并應(yīng)在****天內(nèi)，供應(yīng)事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或臨時延遲合同的履行。第十三條通知1.依據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必需用書面形式，可采納****(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可實行公告送達的方式。2.各方通訊地址如下：****。3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起****日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方擔(dān)當(dāng)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。第十四條爭議的處理1.本合同受****國法律管轄并按其進行解釋。2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第****種方式解決：(1)提交*******委員會**；(2)依法向人民法院起訴。第十五條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀便利而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第十六條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不行分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第十七條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為****年，自****年****月****日至****年****月****日。本合同正本一式****份，雙方各執(zhí)****份，具有同等法律效力；合同副本****份，送****留存一份。承攬方(蓋章)：********定作方(蓋章)：********法定代表人(簽字)：********法定代表人(簽字)：********地址：********地址：************年****月****日****年****月****日簽訂地點：********簽訂地點：********加工定作物承攬合同模板(第二篇)加工定作物承攬合同模板合同編號：[合同編號]甲方：[甲方全稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系方式]乙方：[乙方全稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系方式]鑒于，甲、乙雙方均具備從事加工定作物的能力和經(jīng)驗，現(xiàn)甲方希望委托乙方對以下加工定作物進行加工定作。一、加工定作物描述：甲方將提供以下加工定作物（以下簡稱“定作物”）：1.[定作物名稱]2.[定作物名稱]（在合同簽訂之日，甲方應(yīng)提供詳細的定作物清單和規(guī)格要求）二、合作期限：本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，至定作物加工完成驗收合格之日止。三、加工費用：1.加工費用：乙方應(yīng)根據(jù)甲方提供的定作物清單和規(guī)格要求，提供加工費用報價，甲方同意支付乙方所報價項下的加工費用。2.支付方式：甲方應(yīng)于約定的加工開始日期之前支付合同總金額的[支付比例]%作為預(yù)付款，余款應(yīng)在定作物完成并經(jīng)甲方驗收合格后[余款支付期限]內(nèi)支付給乙方。四、加工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量：1.加工標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求嚴(yán)格按照合同約定的定作物名稱、規(guī)格和要求進行加工定作，并確保定作物的質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量保證：乙方對加工定作物的質(zhì)量和合格性承擔(dān)保證責(zé)任，如甲方在[保修期限]內(nèi)發(fā)現(xiàn)定作物存在質(zhì)量問題，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)進行修復(fù)或重新加工。3.驗收標(biāo)準(zhǔn)：甲方有權(quán)對定作物進行驗收。如定作物在驗收過程中不符合加工標(biāo)準(zhǔn)或約定的質(zhì)量要求，甲方有權(quán)要求乙方進行重新加工或進行索賠。五、保密條款：甲、乙雙方應(yīng)對自本合同簽訂之日起知悉的對方的商業(yè)秘密和其他保密信息予以保密，并不得向第三方透露或泄露。如因違反保密義務(wù)造成對方損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。六、爭議解決：凡因本合同而發(fā)生的爭議，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他事項：本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。八、合同生效：本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，自簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽字：簽字：日期：日期：摘要（中文）：本合同為甲方與乙方之間關(guān)于加工定作物的承攬合同。合同約定了加工定作物的描述、合作期限、加工費用、加工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量、保密條款、爭議解決等內(nèi)容。雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。如有爭議，應(yīng)友好協(xié)商解決。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（以上內(nèi)容僅為范例，具體合同內(nèi)容可根據(jù)實際情況進行調(diào)整和修改。如需法律咨詢，請咨詢相關(guān)專業(yè)律師。）加工定作物承攬合同模板(第三篇)合同編號：[編號]加工定作物承攬合同甲方（委托方）：地址：電話：身份證號碼（法定代表人）：乙方（承攬方）：地址：電話：身份證號碼（法定代表人）：根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方加工定作物一事，達成以下合同：第一條加工定作物內(nèi)容甲方委托乙方進行加工定作物工作（以下簡稱“定作物”），具體內(nèi)容及規(guī)格如下：1.項目：____________________2.詳細描述：____________________3.規(guī)格要求：__________________4.加工時限：__________________5.其他補充約定：__________________第二條價格及支付方式1.加工費用：甲方向乙方支付定作物加工費用為：_________人民幣（大寫：____________元整）。2.支付方式：甲方在簽署本合同時向乙方支付_____元（人民幣），剩余款項應(yīng)在定作物交付完成之日起_____日內(nèi)一次性支付給乙方。第三條定作物交付及驗收1.甲方根據(jù)約定的加工時限，將定作物交付給乙方。2.乙方在收到定作物后，應(yīng)立即進行驗收。如發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題或不符合約定要求的情況，乙方應(yīng)及時通知甲方，雙方協(xié)商解決。第四條違約責(zé)任1.如甲方未按約定交付定作物或不按約定支付費用，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償乙方因此受到的損失。2.如乙方未按約定加工定作物或提供合格品質(zhì)的定作物，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此受到的損失。第五條保密條款雙方同意在執(zhí)行本合同時對涉及到的商業(yè)秘密、技術(shù)與工藝等信息進行