安裝承攬合同樣書范文

第頁共頁安裝承攬合同樣書范文承攬合同樣書甲方：（以下簡稱“甲方”）地址：電話：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：乙方：（以下簡稱“乙方”）地址：電話：統(tǒng)一社會信用代碼：法定代表人：鑒于甲方有承攬工程的需要，乙方有從事相關(guān)工程的能力和資質(zhì)，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，達成如下合同：第一條合同的目的和范圍甲方根據(jù)自身的需要，委托乙方承攬以下工程的設(shè)計、施工或服務(wù)等內(nèi)容（詳細列舉工程內(nèi)容）。第二條合同的價款和支付方式2.1合同的總價款為人民幣（大寫）：______元整（￥_______）。2.2甲方應(yīng)在乙方完成合同約定的工程后，按約定支付合同價款。合同價款的支付方式如下：（1）合同訂立之日，甲方應(yīng)支付合同總價款的＿％作為預(yù)付款；（2）乙方完成合同工程后＿日內(nèi)，甲方應(yīng)支付合同總價款的＿％作為工程進度款；（3）驗收合格后，甲方應(yīng)支付合同總價款的＿％作為尾款。2.3合同價款的支付方式為：_________。第三條工程的質(zhì)量要求和驗收標(biāo)準3.1工程的質(zhì)量應(yīng)符合國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準和規(guī)范的要求。3.2工程竣工后，甲方有權(quán)組織驗收。驗收合格后，甲方應(yīng)及時支付合同總價款的尾款。第四條工期和延期責(zé)任4.1合同工期為自本合同簽訂之日起____個月。4.2因不可抗力或其他不可預(yù)見的情況導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)及時通知甲方，并以書面形式報告有關(guān)部門備案。甲方有權(quán)視情況進行工期的調(diào)整，但不承擔(dān)因此產(chǎn)生的費用。第五條保證和質(zhì)量責(zé)任5.1乙方應(yīng)按照合同約定的標(biāo)準和要求，保證工程的質(zhì)量符合國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準和規(guī)范。5.2工程竣工后，乙方應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量的保修責(zé)任。保修期為____個月，自竣工驗收合格之日起計算。5.3在保修期內(nèi)，如工程發(fā)生非人為損壞或其他質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方進行維修或更換，乙方應(yīng)積極響應(yīng)并保證及時維修或更換。第六條違約責(zé)任6.1如乙方不按照合同約定的工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金的金額為延誤天數(shù)×合同每日工程款。6.2如乙方未按照合同約定的質(zhì)量要求完成工程，甲方有權(quán)要求乙方進行整改或賠償，賠償金額由雙方協(xié)商確定。6.3若一方違反本合同的任何約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第七條爭議解決7.1凡因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。7.2本合同的履行地為_______。第八條其他約定事項8.1本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同自雙方印章蓋章之日起生效。8.2本合同的附件和補充協(xié)議與本合同具有同等效力，他們共同構(gòu)成本合同的有效組成部分。甲方：乙方：法定代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：日期：日期：安裝承攬合同樣書范文（二）承攬合同樣書甲方：（合同甲方單位名稱）地址：聯(lián)系人：電話：傳真：乙方：（合同乙方單位名稱）地址：聯(lián)系人：電話：傳真：鑒于甲方有意委托乙方進行承攬業(yè)務(wù)，為明確各方權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，達成如下承攬合同：第一條承攬的內(nèi)容1.1甲方承攬乙方從事的業(yè)務(wù)范圍：（列舉具體承攬業(yè)務(wù)內(nèi)容）1.2承攬期限：甲方和乙方約定的承攬期限為（具體期限）。第二條承攬費用及支付方式2.1甲方向乙方支付的承攬費用為（具體金額）。2.2甲方支付承攬費用的方式為（具體支付方式）。第三條知識產(chǎn)權(quán)保護3.1乙方在承攬過程中創(chuàng)作的各種作品（包括但不限于商標(biāo)、標(biāo)識、設(shè)計等），知識產(chǎn)權(quán)歸屬于乙方。3.2甲方對乙方創(chuàng)作的各種作品享有使用權(quán)，但未經(jīng)乙方書面同意，不得將其用于商業(yè)目的或以任何形式發(fā)布、傳播。第四條違約責(zé)任4.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對方因此造成的損失。第五條保密條款5.1雙方應(yīng)對合同涉及的商業(yè)秘密和涉密信息進行保密，不得向第三方披露。5.2合同終止后，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行保密義務(wù)，不得以任何形式透露或使用已經(jīng)知悉的商業(yè)秘密和涉密信息。第六條合同變更與解除6.1未經(jīng)雙方協(xié)商一致，本合同不得擅自變更或解除。6.2如因不可抗力導(dǎo)致合同無法履行，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，并盡量減少損失。第七條爭議解決7.1凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的一切爭議，由雙方友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條其他事項8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為承攬期限屆滿。8.2本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：單位名稱：單位名稱：簽字：簽字：日期：日期：安裝承攬合同樣書范文（三）承攬合同范本合同編號：[合同編號]當(dāng)事方：甲方：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯(lián)系人：[甲方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[甲方聯(lián)系電話]乙方：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯(lián)系人：[乙方聯(lián)系人]聯(lián)系電話：[乙方聯(lián)系電話]一、合同背景甲方是一家從事[業(yè)務(wù)領(lǐng)域]的公司，擬委托乙方進行相關(guān)工作的承攬。雙方經(jīng)充分協(xié)商，就具體工作事項、合作方式、費用等達成一致意見，并依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)訂立本合同。二、合同目的甲方委托乙方承攬以下工作：1.[具體工作事項1]2.[具體工作事項2]3.[具體工作事項3]三、合同內(nèi)容1.工作內(nèi)容和要求1.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和標(biāo)準，完成委托的工作。1.2完成工作的時間要求：乙方應(yīng)按照合同約定的時間節(jié)點完成工作，并在工作完成后及時向甲方提交相關(guān)報告。1.3工作質(zhì)量要求：乙方應(yīng)保證工作質(zhì)量符合甲方的要求，并保證其在承攬工作過程中不侵犯第三方的合法權(quán)益。2.工作期限本合同工作期限為[起始日期]至[截止日期]，合同期滿后，本合同自動終止，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致而延長。3.報酬和支付方式3.1乙方應(yīng)按合同約定的工作完成情況及質(zhì)量要求，獲得相應(yīng)的費用報酬。3.2報酬支付方式：甲方應(yīng)在工作完成后的[天數(shù)]內(nèi)，將相應(yīng)的報酬支付給乙方。3.3報酬金額及支付方式詳見附件。4.違約責(zé)任4.1乙方如未按合同約定的時間節(jié)點完成工作，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方因此遭受的損失等。4.2乙方如在承攬工作中違反法律法規(guī)規(guī)定或侵犯第三方合法權(quán)益，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任，并保留追究相應(yīng)法律責(zé)任的權(quán)利。5.保密條款5.1雙方應(yīng)對在合作過程中獲得的商業(yè)秘密、技術(shù)機密、客戶信息等保密，并不得向第三方泄露。5.2本條款的保密期限為[保密期限]，期滿后無需再保密。6.法律適用及爭議解決本合同的解釋、效力、履行和爭議解決應(yīng)適用中華人民共和國法律。雙方如在履行過程中發(fā)生爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。四、其他1.本合同自雙方蓋章之