建筑工程設計施工進度控制一體化協(xié)議

PAGEPAGE1協(xié)議編號：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就建筑工程設計施工進度控制一體化事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程規(guī)模：_______1.4工程類型：_______二、合作內(nèi)容2.1乙方負責本工程的設計、施工及進度控制工作，確保工程按照甲方的要求和合同約定的工期完成。2.2乙方應根據(jù)甲方提供的設計圖紙、技術規(guī)范和施工要求，制定詳細的施工方案和進度計劃，并報甲方審核批準。2.3乙方應嚴格按照甲方批準的施工方案和進度計劃進行施工，并定期向甲方報告工程進度情況。2.4乙方應保證工程質(zhì)量和安全，遵守國家有關建筑工程的法律法規(guī)和標準，接受甲方的監(jiān)督和檢查。三、合作期限3.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收合格并交付甲方使用之日止。3.2乙方應按照甲方的要求和合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應承擔相應的違約責任。四、費用及支付4.1乙方應按照甲方的要求和合同約定的工期完成工程，并按照實際發(fā)生的工程量和合同約定的單價計算工程費用。4.2甲方應按照合同約定的付款方式和期限向乙方支付工程費用，如甲方逾期支付，應按照中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付滯納金。4.3乙方應保證工程質(zhì)量和安全，如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量和安全出現(xiàn)問題，乙方應承擔相應的賠償責任。五、違約責任5.1雙方應嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自的義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。5.2乙方應按照甲方的要求和合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應按照合同約定的標準向甲方支付違約金。5.3甲方應按照合同約定的付款方式和期限向乙方支付工程費用，如甲方逾期支付，應按照中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付滯納金。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至工程所在地人民法院訴訟解決。七、其他約定7.1本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽名）：_______乙方代表（簽名）：_______簽訂日期：_______簽訂地點：_______協(xié)議編號：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就2024年度建筑工程設計施工進度控制一體化事宜，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：_______1.2工程地點：_______1.3工程規(guī)模：_______1.4工程類型：_______二、合作內(nèi)容2.1乙方負責本工程的設計、施工及進度控制工作，確保工程按照甲方的要求和合同約定的工期完成。2.2乙方應根據(jù)甲方提供的設計圖紙、技術規(guī)范和施工要求，制定詳細的施工方案和進度計劃，并報甲方審核批準。2.3乙方應嚴格按照甲方批準的施工方案和進度計劃進行施工，并定期向甲方報告工程進度情況。2.4乙方應保證工程質(zhì)量和安全，遵守國家有關建筑工程的法律法規(guī)和標準，接受甲方的監(jiān)督和檢查。三、合作期限3.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收合格并交付甲方使用之日止。3.2乙方應按照甲方的要求和合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應承擔相應的違約責任。四、費用及支付4.1乙方應按照甲方的要求和合同約定的工期完成工程，并按照實際發(fā)生的工程量和合同約定的單價計算工程費用。4.2甲方應按照合同約定的付款方式和期限向乙方支付工程費用，如甲方逾期支付，應按照中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付滯納金。4.3乙方應保證工程質(zhì)量和安全，如因乙方原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量和安全出現(xiàn)問題，乙方應承擔相應的賠償責任。五、違約責任5.1雙方應嚴格按照本協(xié)議的約定履行各自的義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。5.2乙方應按照甲方的要求和合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應按照合同約定的標準向甲方支付違約金。5.3甲方應按照合同約定的付款方式和期限向乙方支付工程費用，如甲方逾期支付，應按照中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付滯納金。六、爭議解決6.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至工程所在地人民法院訴訟解決。七、其他約定7.1本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行協(xié)商補充。7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______甲方代表（簽名）：_______乙方代表（簽名）：_______簽訂日期：_______簽訂地點：_______附件：1.工程設計圖紙和技術規(guī)范2.施工方案和進度計劃3.工程費用計算明細4.付款方式和期限5.違約責任和解決方式附件列表：1.工程設計圖紙和技術規(guī)范2.施工方案和進度計劃3.工程費用計算明細4.付款方式和期限5.違約責任和解決方式法律名詞及解釋：1.《中華人民共和國合同法》：我國規(guī)定合同訂立、履行、變更、解除、轉讓和終止等基本原則和規(guī)定的法律。2.違約責任：當一方未履行或未完全履行合同約定的義務時，應承擔的法律責任。3.訴訟：當雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，無法通過協(xié)商解決時，可以向法院提起訴訟，請求法院判決。4.甲方：合同中的委托方，負責提供工程的設計圖紙、技術規(guī)范和施工要求，支付工程費用等。5.乙方：合同中的承包方，負責工程的設計、施工及進度控制工作，保證工程質(zhì)量和安全等。實際執(zhí)行過程中可能遇到的相關問題及注意事項：1.工期延誤：乙方應嚴格按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方應承擔相應的違約責任。為避免工期延誤，乙方應制定詳細的施工方案和進度計劃，并報甲方審核批準。同時，甲乙雙方應保持良好的溝通，及時解決施工過程中出現(xiàn)的問題。2.工程質(zhì)量和安全：乙方應保證工程質(zhì)量和安全，遵守國家有關建筑工程的法律法規(guī)和標準。甲乙雙方應簽訂安全生產(chǎn)責任書，明確安全生產(chǎn)責任。在施工過程中，甲方有權對乙方進行監(jiān)督和檢查，乙方應積極配合。3.工程費用支付：甲方應按照合同約定的付款方式和期限向乙方支付工程費用。如甲方逾期支付，應按照中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付滯納金。為避免糾紛，甲乙雙方在簽訂合同時應明確付款方式和期限，并在合同執(zhí)行過程中嚴格按照約定執(zhí)行。4.爭議解決：雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至工程所在地人民法院訴訟解決。為降低訴訟風險，甲乙雙方在簽訂合同時應明確