裝修承攬合同

PAGEPAGE1裝修承攬合同（收藏）本裝修承攬合同（以下簡(jiǎn)稱“本合同”）由以下雙方于2024年3月16日簽訂：甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】鑒于甲方希望對(duì)其擁有的房產(chǎn)進(jìn)行裝修，乙方愿意承擔(dān)該項(xiàng)裝修工作，雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下合同條款：第一條項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱：【項(xiàng)目名稱】1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：【項(xiàng)目地點(diǎn)】1.3裝修范圍：【裝修范圍】1.4裝修風(fēng)格：【裝修風(fēng)格】第二條承攬內(nèi)容2.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和設(shè)計(jì)方案進(jìn)行裝修施工，包括但不限于拆除、水電改造、泥瓦工、木工、油漆工、安裝工程等。2.2乙方應(yīng)按照甲方的要求提供裝修材料，并保證材料的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求提供裝修施工圖紙，并按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工。第三條合同金額3.1本合同的裝修工程總金額為：【金額】元人民幣（大寫：【金額大寫】元整）。3.2甲方應(yīng)按照本合同的約定支付裝修款項(xiàng)。第四條支付方式4.1預(yù)付款：甲方在本合同簽訂后【預(yù)付款金額】日內(nèi)向乙方支付預(yù)付款，即合同總金額的【預(yù)付款比例】%。4.2中期款：乙方完成裝修工程的【中期款比例】%后，甲方應(yīng)向乙方支付中期款，即合同總金額的【中期款比例】%。4.3竣工款：乙方完成裝修工程并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)向乙方支付竣工款，即合同總金額的【竣工款比例】%。4.4保留款：甲方應(yīng)在本合同簽訂后【保留款金額】日內(nèi)向乙方支付保留款，即合同總金額的【保留款比例】%。保留款用于保證裝修工程的質(zhì)保期，質(zhì)保期結(jié)束后，乙方無(wú)違約行為的，甲方應(yīng)將保留款支付給乙方。第五條工期5.1乙方應(yīng)在合同簽訂后【開工日期】日內(nèi)開始施工。5.2乙方應(yīng)在【工期】日內(nèi)完成裝修工程。第六條質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝修施工，并保證裝修工程的質(zhì)量。6.2乙方應(yīng)提供裝修工程的質(zhì)保期，質(zhì)保期為【質(zhì)保期】年。第七條違約責(zé)任7.1甲方未按照本合同的約定支付裝修款項(xiàng)的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的【逾期付款違約金比例】%作為違約金。7.2乙方未按照本合同的約定完成裝修工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額的【逾期完工違約金比例】%作為違約金。第八條爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條合同的變更和解除9.1本合同在履行過(guò)程中，如需變更或解除，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。9.2本合同的變更或解除不影響雙方在變更或解除前已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。第十條合同的生效和終止10.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至裝修工程質(zhì)保期屆滿之日終止。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】簽訂日期：【簽訂日期】以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況和需求進(jìn)行修改。裝修承攬合同（收藏）目錄一、合同雙方二、裝修項(xiàng)目概況三、承攬內(nèi)容四、合同金額與支付方式五、工期六、質(zhì)量保證七、違約責(zé)任八、爭(zhēng)議解決九、合同的變更和解除十、合同的生效和終止十一、附件正文一、合同雙方甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】二、裝修項(xiàng)目概況2.1項(xiàng)目名稱：【項(xiàng)目名稱】2.2項(xiàng)目地點(diǎn)：【項(xiàng)目地點(diǎn)】2.3裝修范圍：【裝修范圍】2.4裝修風(fēng)格：【裝修風(fēng)格】三、承攬內(nèi)容3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和設(shè)計(jì)方案進(jìn)行裝修施工，包括但不限于拆除、水電改造、泥瓦工、木工、油漆工、安裝工程等。3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求提供裝修材料，并保證材料的質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求。3.3乙方應(yīng)按照甲方的要求提供裝修施工圖紙，并按照?qǐng)D紙進(jìn)行施工。四、合同金額與支付方式4.1本合同的裝修工程總金額為：【金額】元人民幣（大寫：【金額大寫】元整）。4.2甲方應(yīng)按照本合同的約定支付裝修款項(xiàng)。4.3預(yù)付款：甲方在本合同簽訂后【預(yù)付款金額】日內(nèi)向乙方支付預(yù)付款，即合同總金額的【預(yù)付款比例】%。4.4中期款：乙方完成裝修工程的【中期款比例】%后，甲方應(yīng)向乙方支付中期款，即合同總金額的【中期款比例】%。4.5竣工款：乙方完成裝修工程并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方應(yīng)向乙方支付竣工款，即合同總金額的【竣工款比例】%。4.6保留款：甲方應(yīng)在本合同簽訂后【保留款金額】日內(nèi)向乙方支付保留款，即合同總金額的【保留款比例】%。保留款用于保證裝修工程的質(zhì)保期，質(zhì)保期結(jié)束后，乙方無(wú)違約行為的，甲方應(yīng)將保留款支付給乙方。五、工期5.1乙方應(yīng)在合同簽訂后【開工日期】日內(nèi)開始施工。5.2乙方應(yīng)在【工期】日內(nèi)完成裝修工程。六、質(zhì)量保證6.1乙方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行裝修施工，并保證裝修工程的質(zhì)量。6.2乙方應(yīng)提供裝修工程的質(zhì)保期，質(zhì)保期為【質(zhì)保期】年。七、違約責(zé)任7.1甲方未按照本合同的約定支付裝修款項(xiàng)的，每逾期一日，應(yīng)向乙方支付逾期付款金額的【逾期付款違約金比例】%作為違約金。7.2乙方未按照本合同的約定完成裝修工程的，每逾期一日，應(yīng)向甲方支付逾期完工金額的【逾期完工違約金比例】%作為違約金。八、爭(zhēng)議解決8.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、合同的變更和解除9.1本合同在履行過(guò)程中，如需變更或解除，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。9.2本合同的變更或解除不影響雙方在變更或解除前已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。十、合同的生效和終止10.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，至裝修工程質(zhì)保期屆滿之日終止。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（委托方）：【甲方名稱】乙方（承攬方）：【乙方名稱】簽訂日期：【簽訂日期】附件：附件1：裝修設(shè)計(jì)方案附件2：裝修材料清單附件3：裝修施工圖紙以上內(nèi)容僅供參考，具體合同內(nèi)容請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況和需求進(jìn)行修改。附件列表：1.裝修設(shè)計(jì)方案2.裝修材料清單3.裝修施工圖紙違約行為羅列及認(rèn)定：1.甲方未按照約定支付裝修款項(xiàng)。-認(rèn)定：甲方未在約定的支付期限內(nèi)支付相應(yīng)的款項(xiàng)，即視為違約。2.乙方未按照約定完成裝修工程。-認(rèn)定：乙方未在約定的工期內(nèi)完成裝修工程，即視為違約。3.乙方提供的裝修材料不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。-認(rèn)定：經(jīng)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，乙方提供的裝修材料不符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，即視為違約。4.乙方未按照設(shè)計(jì)方案和施工圖紙進(jìn)行施工。-認(rèn)定：乙方未按照設(shè)計(jì)方案和施工圖紙進(jìn)行施工，即視為違約。法律名詞及解釋：1.承攬合同：指承攬人承擔(dān)按照委托人的要求完成一定的工作，委托人支付報(bào)酬的合同。2.裝修工程：指對(duì)建筑物進(jìn)行改造、翻新、裝飾等工程活動(dòng)。3.質(zhì)保期：指裝修工程完成后，承攬人對(duì)裝修工程的質(zhì)量承擔(dān)保證責(zé)任的期限。4.違約金：指合同當(dāng)事人違反合同約定，應(yīng)向守約方支付的一定金額的賠償金。5.爭(zhēng)議解決：指合同當(dāng)事人就合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等方式解決。相關(guān)問(wèn)題及注意事項(xiàng)：1.裝修設(shè)計(jì)方案變更：在裝修過(guò)程中，甲方可能會(huì)對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行變更，雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確變更內(nèi)容、費(fèi)用和工期的影響。2.裝修材料的質(zhì)量問(wèn)題：乙方提供的裝修材料應(yīng)符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，雙方可以約定第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行材料檢測(cè)，確保材料質(zhì)量。3.工期延誤：乙方應(yīng)按照約定的工期完成裝修工程，如因特殊情況導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)簽訂書面協(xié)議，明確工期延誤的原因和延期時(shí)間。4.質(zhì)量問(wèn)題的處理：裝修工程完成后，甲方應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)，直至符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.違約金的計(jì)算與支付：雙方應(yīng)明確違約金的計(jì)算方法和支付時(shí)間，避免發(fā)生糾紛。適用場(chǎng)景：本合同