建筑內裝修設計工程承攬合同范本

PAGEPAGE1建筑內裝修設計工程承攬合同范本（實用文檔）甲方（委托方）：________乙方（承攬方）：________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔建筑內裝修設計工程事宜，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：________1.2工程地點：________1.3工程規(guī)模：________1.4工程內容：室內裝修設計、施工圖繪制、裝修施工等。二、合同工期2.1本合同工期自甲方支付預付款之日起計算，共計______天。2.2如遇不可抗力因素導致工期延誤，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。三、合同價款及支付方式3.1本工程合同價款為人民幣（大寫）：____億元整（小寫）：____元整。3.2甲方支付預付款，預付款為合同價款的____%，即人民幣（大寫）：____億元整（小寫）：____元整。3.3工程進度達到____%時，甲方支付乙方合同價款的____%，即人民幣（大寫）：____億元整（小寫）：____元整。3.4工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的____%，即人民幣（大寫）：____億元整（小寫）：____元整。3.5工程質保金為合同價款的____%，即人民幣（大寫）：____億元整（小寫）：____元整。質保期滿后，無質量問題，甲方支付乙方質保金。四、設計要求4.1乙方應根據甲方提供的建筑平面圖、立面圖等資料進行室內裝修設計。4.2乙方應按照甲方的要求進行設計修改，直至甲方滿意。4.3乙方應保證設計成果符合國家相關規(guī)范和標準。五、施工要求5.1乙方應按照設計圖紙和甲方的要求進行施工。5.2乙方應確保施工質量，嚴格遵守施工安全規(guī)定。5.3乙方應按照合同約定的工期完成施工。六、驗收及質保6.1工程竣工驗收合格后，甲乙雙方應簽訂工程竣工驗收單。6.2工程質保期為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。6.3質保期內，乙方應負責對工程進行維修和保養(yǎng)。七、違約責任7.1如乙方未按合同約定的工期完成施工，每逾期一天，乙方應支付合同價款的____%作為違約金。7.2如甲方未按合同約定的付款期限支付款項，每逾期一天，甲方應支付合同價款的____%作為違約金。八、爭議解決8.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（委托方）：________乙方（承攬方）：________簽訂日期：____年____月____日附件：1.工程平面圖、立面圖等資料2.設計圖紙3.工程竣工驗收單注意事項：1.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。2.本合同附件是合同的重要組成部分，與合同正文具有同等法律效力。3.本合同簽訂前，甲乙雙方應仔細閱讀合同內容，確保雙方權益。2024帶目錄帶附件詳細版-建筑內裝修設計工程承攬合同范本（實用文檔）目錄一、合同雙方基本信息二、工程概況三、合同工期四、合同價款及支付方式五、設計要求六、施工要求七、驗收及質保八、違約責任九、爭議解決十、其他約定十一、附件正文甲方（委托方）：________乙方（承攬方）：________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方承擔建筑內裝修設計工程事宜，經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：________1.2工程地點：________1.3工程規(guī)模：________1.4工程內容：室內裝修設計、施工圖繪制、裝修施工等。二、合同工期2.1本合同工期自甲方支付預付款之日起計算，共計______天。2.2如遇不可抗力因素導致工期延誤，甲乙雙方應友好協(xié)商解決。三、合同價款及支付方式3.1本工程合同價款為人民幣（大寫）：____億元整（小寫）：____元整。3.2甲方支付預付款，預付款為合同價款的____%，即人民幣（大寫）：____億元整（小寫）：____元整。3.3工程進度達到____%時，甲方支付乙方合同價款的____%，即人民幣（大寫）：____億元整（小寫）：____元整。3.4工程竣工驗收合格后，甲方支付乙方合同價款的____%，即人民幣（大寫）：____億元整（小寫）：____元整。3.5工程質保金為合同價款的____%，即人民幣（大寫）：____億元整（小寫）：____元整。質保期滿后，無質量問題，甲方支付乙方質保金。四、設計要求4.1乙方應根據甲方提供的建筑平面圖、立面圖等資料進行室內裝修設計。4.2乙方應按照甲方的要求進行設計修改，直至甲方滿意。4.3乙方應保證設計成果符合國家相關規(guī)范和標準。五、施工要求5.1乙方應按照設計圖紙和甲方的要求進行施工。5.2乙方應確保施工質量，嚴格遵守施工安全規(guī)定。5.3乙方應按照合同約定的工期完成施工。六、驗收及質保6.1工程竣工驗收合格后，甲乙雙方應簽訂工程竣工驗收單。6.2工程質保期為____年，自工程竣工驗收合格之日起計算。6.3質保期內，乙方應負責對工程進行維修和保養(yǎng)。七、違約責任7.1如乙方未按合同約定的工期完成施工，每逾期一天，乙方應支付合同價款的____%作為違約金。7.2如甲方未按合同約定的付款期限支付款項，每逾期一天，甲方應支付合同價款的____%作為違約金。八、爭議解決8.1本合同在履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。8.2如協(xié)商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十、附件10.1工程平面圖、立面圖等資料10.2設計圖紙10.3工程竣工驗收單注意事項：1.本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。2.本合同附件是合同的重要組成部分，與合同正文具有同等法律效力。3.本合同簽訂前，甲乙雙方應仔細閱讀合同內容，確保雙方權益。甲方（委托方）：________乙方（承攬方）：________簽訂日期：____年____月____日附件列表：1.工程平面圖、立面圖等資料2.設計圖紙3.工程竣工驗收單違約行為羅列及認定：1.乙方未按合同約定的工期完成施工。2.甲方未按合同約定的付款期限支付款項。3.乙方設計成果不符合國家相關規(guī)范和標準。4.乙方施工質量不符合要求。5.甲方未按照合同約定提供必要的施工條件。法律名詞及解釋：1.合同法：指中華人民共和國合同法，規(guī)定了合同的訂立、履行、變更、解除和終止等方面的法律規(guī)則。2.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭等。3.違約金：指合同當事人違反合同約定，應當支付給守約方的違約賠償金。4.質保期：指乙方對工程進行維修和保養(yǎng)的一定期限。5.爭議解決：指合同當事人通過協(xié)商、調解、仲裁或訴訟等方式解決合同糾紛。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.工期延誤：需要注意工期延誤的原因，是否屬于不可抗力因素，以及如何協(xié)商解決。2.設計不符合要求：甲方需要明確提供設計要求和反饋，乙方需要及時修改設計。3.施工質量問題：乙方需要嚴格按照施工圖紙和規(guī)范進行施工，甲方需要進行現(xiàn)場監(jiān)督和質量驗收。4.支付款項問題：甲方需要按照約定的付款期限及時支付款項，乙方需要提供正規(guī)的發(fā)票和支付憑證。解決方法：1.工期延誤：如屬于不可抗力因素，雙方應友好協(xié)商解決；如屬于乙方原因，乙方應支付違約金。2.設計不符合要求：乙方應按照甲方的要求進行設計修改，直至甲方滿意。3.施工質量問