逾期交房違約金承諾書_第1頁
逾期交房違約金承諾書_第2頁
逾期交房違約金承諾書_第3頁
逾期交房違約金承諾書_第4頁
逾期交房違約金承諾書_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

PAGEPAGE1逾期交房違約金承諾書甲方(賣方):________身份證號(hào):________乙方(買方):________身份證號(hào):________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上,就甲方逾期交付房屋給乙方造成的損失,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下承諾:一、甲方承諾按照《商品房買賣合同》的約定,于____年__月__日前將位于______的房屋(以下簡稱“該房屋”)交付給乙方。如甲方未能按照約定時(shí)間交付該房屋,甲方同意按照本承諾書的約定向乙方支付逾期交房違約金。二、逾期交房違約金的計(jì)算方式如下:1.自合同約定的交付期限屆滿次日起至實(shí)際交付之日止,甲方每日按該房屋總價(jià)的萬分之五向乙方支付違約金。2.如逾期交付期限超過90天,乙方有權(quán)解除本合同。甲方應(yīng)在解除合同之日起15日內(nèi)退還乙方已支付的購房款,并按照本條第1款約定支付違約金。三、甲方應(yīng)在逾期交付房屋之日起5日內(nèi),將逾期交房違約金支付給乙方。如甲方未按時(shí)支付違約金,甲方同意自逾期之日起,按照應(yīng)付違約金金額的萬分之五向乙方支付滯納金。四、甲方保證在交付房屋時(shí),該房屋符合約定的質(zhì)量、功能及配套設(shè)施。如甲方交付的房屋存在質(zhì)量問題,甲方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任,并按照實(shí)際修復(fù)費(fèi)用向乙方支付賠償金。五、本承諾書自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。六、本承諾書未盡事宜,可由甲乙雙方另行協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。甲方(賣方):________乙方(買方):________簽訂日期:____年__月__日注:本承諾書僅供參考,具體內(nèi)容請根據(jù)實(shí)際情況修改。在簽訂合同前,請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見。2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-逾期交房違約金承諾書目錄一、定義與術(shù)語二、逾期交房違約金的計(jì)算與支付三、房屋質(zhì)量及配套設(shè)施的保證四、承諾書的生效與終止五、爭議解決六、附件附件一:房屋交付時(shí)間及逾期違約金計(jì)算表附件二:房屋質(zhì)量及配套設(shè)施保證書正文一、定義與術(shù)語1.1“甲方”指甲方(賣方),即出售房屋的自然人、法人或其他組織。1.2“乙方”指甲方(買方),即購買房屋的自然人、法人或其他組織。1.3“逾期交房”指甲方未能在合同約定的交付期限內(nèi)將房屋交付給乙方。1.4“逾期交房違約金”指甲方根據(jù)本承諾書的約定,向乙方支付的違約金。二、逾期交房違約金的計(jì)算與支付2.1甲方承諾按照《商品房買賣合同》的約定,于____年__月__日前將位于______的房屋(以下簡稱“該房屋”)交付給乙方。2.2如甲方未能按照約定時(shí)間交付該房屋,甲方同意按照本承諾書的約定向乙方支付逾期交房違約金。逾期交房違約金的計(jì)算方式如下:2.2.1自合同約定的交付期限屆滿次日起至實(shí)際交付之日止,甲方每日按該房屋總價(jià)的萬分之五向乙方支付違約金。2.2.2如逾期交付期限超過90天,乙方有權(quán)解除本合同。甲方應(yīng)在解除合同之日起15日內(nèi)退還乙方已支付的購房款,并按照本條第2.2.1款約定支付違約金。2.3甲方應(yīng)在逾期交付房屋之日起5日內(nèi),將逾期交房違約金支付給乙方。如甲方未按時(shí)支付違約金,甲方同意自逾期之日起,按照應(yīng)付違約金金額的萬分之五向乙方支付滯納金。三、房屋質(zhì)量及配套設(shè)施的保證3.1甲方保證在交付房屋時(shí),該房屋符合約定的質(zhì)量、功能及配套設(shè)施。3.2如甲方交付的房屋存在質(zhì)量問題,甲方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任,并按照實(shí)際修復(fù)費(fèi)用向乙方支付賠償金。四、承諾書的生效與終止4.1本承諾書自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效。4.2本承諾書自甲方按照本承諾書的約定履行完畢后終止。五、爭議解決5.1本承諾書未盡事宜,可由甲乙雙方另行協(xié)商解決。5.2協(xié)商不成的,可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、附件6.1附件一:房屋交付時(shí)間及逾期違約金計(jì)算表6.2附件二:房屋質(zhì)量及配套設(shè)施保證書甲方(賣方):________乙方(買方):________簽訂日期:____年__月__日注:本承諾書僅供參考,具體內(nèi)容請根據(jù)實(shí)際情況修改。在簽訂合同前,請務(wù)必咨詢專業(yè)律師意見。附件列表:1.附件一:房屋交付時(shí)間及逾期違約金計(jì)算表2.附件二:房屋質(zhì)量及配套設(shè)施保證書法律名詞及解釋:1.逾期交房:指甲方未能在合同約定的交付期限內(nèi)將房屋交付給乙方。2.逾期交房違約金:指甲方根據(jù)本承諾書的約定,向乙方支付的違約金。3.滯納金:指甲方未按時(shí)支付逾期交房違約金時(shí),按照應(yīng)付違約金金額的萬分之五向乙方支付的額外費(fèi)用。4.賠償金:指甲方交付的房屋存在質(zhì)量問題,甲方應(yīng)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任,并按照實(shí)際修復(fù)費(fèi)用向乙方支付的賠償金額。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng):1.房屋交付時(shí)間的確定:確保合同中約定的交付時(shí)間明確,避免因交付時(shí)間模糊導(dǎo)致的糾紛。2.違約金的計(jì)算與支付:明確違約金的計(jì)算方式,確保甲方在逾期交房時(shí)按照約定支付違約金。3.房屋質(zhì)量及配套設(shè)施的保證:要求甲方在交付房屋時(shí)提供質(zhì)量保證書,確保房屋符合約定的質(zhì)量、功能及配套設(shè)施。4.合同解除與退款:如逾期交付期限超過90天,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方退還已支付的購房款及支付違約金。5.爭議解決:在合同中明確爭議解決的方式,如協(xié)商不成可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。解決辦法:1.在合同中明確交付時(shí)間,并要求甲方向乙方提供房屋交付時(shí)間及逾期違約金計(jì)算表,以便乙方核對。2.在合同中明確違約金的計(jì)算方式,并要求甲方在逾期交房時(shí)按照約定支付違約金。3.要求甲方在交付房屋時(shí)提供房屋質(zhì)量及配套設(shè)施保證書,并要求甲方在房屋存在質(zhì)量問題時(shí)承擔(dān)修復(fù)責(zé)任及支付賠償金。4.在合同中明確合同解除與退款的相關(guān)條款,并要求甲方在解除合同后按照約定時(shí)間退還已

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論