2024年承攬合同書樣本

2024年承攬合同書樣本-PAGE2024年承攬合同書樣本-PAGE承攬合同書樣本合同編號：__________第一章：合同雙方1.1定義1.2甲方信息甲方為（填寫甲方名稱），地址位于（填寫甲方地址），法定代表人為（填寫甲方法定代表人）。1.3乙方信息乙方為（填寫乙方名稱），地址位于（填寫乙方地址），法定代表人為（填寫乙方法定代表人）。第二章：合同標的2.1合同標的本合同的標的為（填寫合同標的名稱），具體范圍和內(nèi)容如下：（1）工作范圍：包括但不限于（填寫工作范圍的具體內(nèi)容）；（2）工作內(nèi)容：包括但不限于（填寫工作內(nèi)容的具體內(nèi)容）；（3）工作要求：包括但不限于（填寫工作要求的具體內(nèi)容）。2.2合同標的的變更在合同履行過程中，如甲方需對合同標的進行變更，應提前書面通知乙方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補充協(xié)議。未經(jīng)乙方同意，甲方不得擅自變更合同標的。第三章：合同價格與支付3.1合同價格本合同的總價為人民幣（大寫：____元整，小寫：____元整）。3.2支付方式（1）預付款：在合同簽訂后（填寫預付款的百分比）個工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同價款的（填寫預付款的百分比）作為預付款；（2）進度款：根據(jù)合同履行進度，甲方應按照雙方約定的進度支付乙方相應的進度款；（3）尾款：在合同標的全部交付并經(jīng)驗收合格后（填寫尾款支付的期限），甲方支付乙方剩余的合同價款。3.3稅費合同價格已包含乙方應繳納的稅費，乙方不再另行向甲方開具發(fā)票。第四章：合同履行期限4.1合同履行期限本合同的履行期限自合同簽訂之日起至（填寫合同履行期限的具體日期）止。4.2履行地點乙方應在（填寫履行地點）履行本合同。4.3履行方式乙方應按照甲方的要求和合同約定進行履行，確保合同標的的質(zhì)量和進度。第五章：違約責任5.1甲方違約責任如甲方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成乙方損失的，甲方應承擔違約責任，向乙方支付違約金，并賠償乙方的損失。5.2乙方違約責任如乙方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成甲方損失的，乙方應承擔違約責任，向甲方支付違約金，并賠償甲方的損失。5.3不可抗力在合同履行過程中，如因不可抗力事件導致合同無法履行或需要變更、解除的，雙方應及時通知對方，并按照相關法律規(guī)定和合同約定處理。第六章：質(zhì)量保證6.1質(zhì)量標準乙方應按照國家有關標準和行業(yè)標準進行施工，確保工程質(zhì)量符合約定的質(zhì)量標準。6.2材料設備乙方應使用符合國家標準的材料、設備，并應甲方要求提供材料、設備的合格證明、質(zhì)保書、檢測報告等文件。6.3隱蔽工程乙方在進行隱蔽工程施工前，應通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后及時進行驗收。隱蔽工程驗收合格后，甲方應在驗收記錄上簽字確認。6.4中間驗收乙方應按照工程進度，及時通知甲方進行中間驗收。甲方應在接到通知后及時進行驗收。中間驗收合格后，甲方應在驗收記錄上簽字確認。6.5竣工驗收工程全部竣工后，乙方應通知甲方進行竣工驗收。甲方應在接到通知后及時進行驗收?？⒐を炇蘸细窈?，甲方應在驗收記錄上簽字確認。6.6質(zhì)量問題處理如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后及時進行整改，直至達到約定的質(zhì)量標準。第七章：工期延誤7.1不可抗力導致的工期延誤如因不可抗力導致工期延誤，乙方應在不可抗力事件結束后及時通知甲方，雙方協(xié)商確定延長工期。7.2甲方原因?qū)е碌墓て谘诱`如因甲方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應在發(fā)生延誤情況后及時通知甲方，甲方應承擔由此產(chǎn)生的額外費用，并相應延長工期。7.3乙方原因?qū)е碌墓て谘诱`如因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應在發(fā)生延誤情況后及時通知甲方，乙方應承擔由此產(chǎn)生的額外費用，并相應延長工期。第八章：變更與解除8.1變更在合同履行過程中，如甲方要求變更合同內(nèi)容，應書面通知乙方。乙方應在接到通知后及時進行評估，并與甲方協(xié)商確定變更內(nèi)容、費用和工期。雙方應簽訂書面變更協(xié)議。8.2解除在合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因?qū)е潞贤瑹o法履行，一方有權書面通知對方解除合同。解除合同的通知應明確解除原因、解除日期和解除后的善后處理。合同解除后，雙方應按照合同約定和法律規(guī)定處理已履行部分和未履行部分的事宜。第九章：爭議解決9.1協(xié)商解決在合同履行過程中，如發(fā)生爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。9.2仲裁解決如協(xié)商無果，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地的人民法院訴訟解決。9.3訴訟解決在訴訟過程中，雙方應遵守訴訟法的規(guī)定，服從法院的判決。第十章：其他約定10.1技術資料乙方應向甲方提供與工程相關的技術資料，包括設計文件、施工方案、施工圖紙等。技術資料應經(jīng)甲方確認后施工。10.2保密義務雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密和技術秘密，應予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得泄露給第三方。10.3環(huán)保要求乙方應遵守國家環(huán)保法律法規(guī)，采取措施保護施工現(xiàn)場環(huán)境，確保施工過程中不發(fā)生環(huán)境污染事故。10.4安全生產(chǎn)乙方應遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)，加強施工現(xiàn)場安全管理，確保施工過程中不發(fā)生安全事故。10.5勞動保護乙方應遵守國家勞動法律法規(guī)，保障工人合法權益，加強勞動保護，確保不發(fā)生勞動糾紛。10.6遵守法律法規(guī)雙方在合同履行過程中，應遵守國家法律法規(guī)，不得有違法行為。10.7合同效力本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至合同履行完畢。本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。第十一章：知識產(chǎn)權11.1權屬歸屬除非雙方另有約定，乙方在履行合同過程中產(chǎn)生的所有知識產(chǎn)權，包括但不限于專利權、著作權、商標權等，均歸乙方所有。11.2使用許可乙方應許可甲方在合同范圍內(nèi)使用乙方擁有的知識產(chǎn)權，以履行合同目的。未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得將乙方知識產(chǎn)權用于任何其他目的。11.3知識產(chǎn)權保護雙方應遵守相關知識產(chǎn)權法律法規(guī)，尊重和保護對方的知識產(chǎn)權。如任何一方發(fā)現(xiàn)對方侵犯其知識產(chǎn)權，應及時通知對方，并采取必要措施制止侵權行為。第十二章：保險12.1保險責任根據(jù)合同性質(zhì)和法律規(guī)定，雙方應辦理相應的保險，包括但不限于建筑工程一切險、第三方責任險等。12.2保險辦理乙方應在合同生效后及時辦理保險，并將保險單副本交付給甲方。甲方應確保保險的有效性和覆蓋范圍。12.3保險賠償在保險期間，如發(fā)生保險事故，雙方應按照保險合同的約定，及時向保險公司提出索賠，并協(xié)助對方處理索賠事宜。第十三章：不可抗力13.1不可抗力定義不可抗力指不能預見、不能避免且不能克服的客觀情況，如自然災害、戰(zhàn)爭、罷工等。13.2不可抗力通知如任何一方因不可抗力無法履行合同，應在不可抗力發(fā)生后及時通知對方，并在合理時間內(nèi)提供相關證明。13.3不可抗力影響不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行時，雙方應根據(jù)不可抗力對合同履行的影響程度，協(xié)商確定是否延期履行、部分履行或者解除合同。第十四章：違約責任14.1違約行為如任何一方違反合同約定，視為違約。違約行為包括但不限于未按約定時間、方式履行合同義務，提供不符合質(zhì)量要求的標的物等。14.2違約責任違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失、繼續(xù)履行等。雙方應在本合同中約定違約金的計算方法和標準。14.3違約救濟守約方有權選擇要求違約方支付違約金、賠償損失或者繼續(xù)履行。守約方要求違約方繼續(xù)履行的，違約方應繼續(xù)履行合同義務。第十五章：合同解除與終止15.1合同解除雙方協(xié)商一致，可以解除合同。任何一方有權在