2024-橋梁工程勞務承包合同范本

橋梁工程勞務承包合同范本合同編號：__________第一章定義與術語1.1定義1.1.1“合同”指本橋梁工程勞務承包合同及其附件、附錄和補充協(xié)議。1.1.2“承包人”指甲方，即橋梁工程勞務承包方。1.1.3“發(fā)包人”指乙方，即橋梁工程勞務委托方。1.1.4“工程”指甲方承包的橋梁工程。1.1.5“合同價格”指甲方為完成工程所應得的報酬。1.1.6“合同期限”指從合同生效之日起至工程竣工驗收合格之日止的時間。第二章承包人義務2.1工程施工2.1.1承包人應按照發(fā)包人的要求、圖紙、規(guī)范和施工組織設計進行施工。2.1.2承包人應確保工程施工質量，達到國家相關標準和規(guī)定。2.1.3承包人應按照合同約定的進度計劃完成工程，并接受發(fā)包人的監(jiān)督和檢查。2.2勞務人員2.2.1承包人應自行配備合格的勞務人員，確保其具備相應的專業(yè)技能和資格。2.2.2承包人應對勞務人員進行培訓、考核和管理，確保其遵守施工現場的規(guī)章制度。2.3安全生產2.3.1承包人應制定并實施安全生產制度和措施，確保工程施工安全。2.3.2承包人應按照國家有關規(guī)定為勞務人員提供勞動保護用品，并對其進行安全教育。第三章發(fā)包人義務3.1提供施工條件3.1.1發(fā)包人應提供符合施工要求的場地、道路、水電等基礎設施。3.1.2發(fā)包人應辦理與工程相關的各項審批手續(xù)，并承擔相應費用。3.2提供圖紙和規(guī)范3.2.1發(fā)包人應在合同約定的時間內提供施工圖紙、技術規(guī)范等相關資料。3.2.2發(fā)包人應對圖紙和規(guī)范的準確性、完整性負責。3.3支付合同價款3.3.1發(fā)包人應按照合同約定的付款方式和期限向承包人支付合同價款。3.3.2發(fā)包人未按時支付合同價款的，應按照合同約定支付違約金。第四章工程變更4.1工程變更范圍4.1.1工程變更包括發(fā)包人書面通知的圖紙、規(guī)范、施工方法等的變更。4.1.2工程變更不包括因承包人原因導致的返工、停工等情況。4.2工程變更程序4.2.1發(fā)包人提出工程變更，應書面通知承包人，并說明變更原因、內容和要求。4.2.2承包人收到工程變更通知后，應在合同約定的時間內向發(fā)包人提出變更報價。4.2.3發(fā)包人收到承包人變更報價后，應在合同約定的時間內予以確認或提出異議。4.3工程變更費用4.3.1工程變更導致合同價格增加的，發(fā)包人應按照承包人變更報價予以補償。4.3.2工程變更導致合同價格減少的，承包人應按照變更報價退還相應款項。第五章工程驗收與保修5.1工程驗收5.1.1工程完工后，承包人應向發(fā)包人提交竣工驗收申請報告。5.1.2發(fā)包人應在合同約定的時間內組織驗收，并出具驗收合格證明。5.2竣工資料5.2.1工程驗收合格后，承包人應向發(fā)包人提交完整的竣工資料。5.2.2竣工資料包括施工圖紙、技術規(guī)范、施工記錄、驗收報告等。5.3工程保修5.3.1承包人應按照國家有關規(guī)定和合同約定承擔工程保修責任。5.3.2保修期內，承包人應按照發(fā)包人的要求及時修復工程質量問題。5.3.3保修期滿且無遺留問題，承包人應向發(fā)包人出具保修責任終止證明。第六章工程進度與延期6.1工程進度6.1.1承包人應按照合同約定的工程進度計劃進行施工，并及時報告工程進展情況。6.1.2發(fā)包人有權對承包人的施工進度進行監(jiān)督和檢查，并提出合理化建議。6.2工程延期6.2.1因發(fā)包人原因導致工程延期的，發(fā)包人應承擔相應責任，并賠償承包人因此造成的損失。6.2.2因承包人原因導致工程延期的，承包人應采取措施加快進度，并承擔因此造成的費用增加和違約責任。第七章工程質量與檢驗7.1工程質量7.1.1承包人應按照國家相關標準和合同約定保證工程質量，并接受發(fā)包人及其委托的第三方機構的檢驗。7.1.2發(fā)包人有權對工程質量進行監(jiān)督和檢查，并要求承包人整改不合格部分。7.2工程檢驗7.2.1工程施工過程中，承包人應定期進行自檢，并留存檢驗記錄。7.2.2工程完工后，承包人應向發(fā)包人提交工程竣工報告，申請竣工驗收。7.2.3發(fā)包人應在合同約定的時間內組織竣工驗收，并出具驗收合格證明。第八章合同價格與支付8.1合同價格8.1.1合同價格應包括承包人完成工程所需的全部費用，包括但不限于勞務費、材料費、設備使用費等。8.1.2合同價格應在合同中明確約定，并附有價格明細表。8.2支付方式8.2.1發(fā)包人應按照合同約定的付款方式和期限向承包人支付合同價款。8.2.2發(fā)包人未按時支付合同價款的，應按照合同約定支付違約金。8.3預付款與進度款8.3.1發(fā)包人應在合同生效后向承包人支付預付款，預付款金額和支付時間應在合同中約定。8.3.2承包人完成階段性工程后，發(fā)包人應按照合同約定支付進度款。第九章違約責任9.1承包人違約9.1.1承包人未能按照合同約定完成工程的，應承擔違約責任，并賠償發(fā)包人因此造成的損失。9.1.2承包人提供的勞務人員不符合合同約定要求的，應立即更換，并承擔因此造成的費用增加和違約責任。9.2發(fā)包人違約9.2.1發(fā)包人未能按照合同約定提供施工條件或支付合同價款的，應承擔違約責任，并賠償承包人因此造成的損失。9.2.2發(fā)包人無故要求終止合同或拒絕接收工程的，應承擔違約責任，并賠償承包人因此造成的損失。第十章爭議解決10.1協(xié)商解決10.1.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。10.1.2協(xié)商解決爭議的期限為30天，自爭議發(fā)生之日起計算。10.2仲裁解決10.2.1若協(xié)商解決不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地或工程所在地的仲裁委員會進行仲裁。10.2.2仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。10.3訴訟管轄10.3.1若協(xié)商解決不成，且雙方未選擇仲裁解決爭議的，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地或工程所在地的法院進行訴訟。10.3.2訴訟過程中，雙方應遵守法院的訴訟程序和裁判結果。第十一章不可抗力11.1不可抗力定義11.1.1“不可抗力”指在合同履行過程中，雙方無法預見、無法避免并且無法克服的客觀情況。11.1.2不可抗力包括但不限于自然災害、戰(zhàn)爭、政治動蕩、法律法規(guī)變更等。11.2不可抗力影響11.2.1因不可抗力導致合同無法履行或部分無法履行的，受影響的一方應立即通知對方，并在合理時間內提供相關證明。11.2.2雙方應協(xié)商確定不可抗力對合同履行的影響，并根據情況調整合同條款或終止合同。第十二章保密條款12.1保密義務12.1.1雙方在合同履行過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術秘密、個人信息等，應予以嚴格保密。12.1.2未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或允許第三方使用上述保密信息。12.2保密期限12.2.1保密義務自本合同生效之日起生效，至合同終止或履行完畢之日止。12.2.2雙方同意，即使合同終止或履行完畢，保密義務仍繼續(xù)有效。第十三章知識產權13.1知識產權歸屬13.1.1雙方確認，合同履行過程中產生的知識產權歸各自所有。13.1.2承包人對其提供的施工技術、工藝等享有知識產權，發(fā)包人對其提供的工程設計、圖紙等享有知識產權。13.2知識產權許可13.2.1雙方同意，為履行合同需要，相互授予對方必要的知識產權許可。13.2.2許可范圍為合同約定的工程范圍，許可方式為非獨占、不可轉讓、不可分許可。第十四章合同解除14.1合同解除條件14.1.1雙方協(xié)商一致，可以解除合同。14.1.2發(fā)生不可抗力，致使合同無法履行或部分無法履行的，受影響的一方有權解除合同。14.1.3一方嚴重違約，導致合同無法履行或失去履行意義的，另一方有權解除合同。14.2合同解除程序14.2.1解除合同的一方應書面通知對方，并說明解除原因。14.2.2合同解除后，雙方應按照合同約定處理已履行部分和未履行部分的事宜。第十五章其他條款15.1合同效力15.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。15.1.2合同的修改、補充等，應以書面形式作出，并經雙方簽字（或蓋章）確認。15.2合同附件15.2.1本合同附件包括但不限于：工