2024建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同

2024建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同合同編號(hào)：__________建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話：____________________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：____________________4.聯(lián)系電話：____________________第一條工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點(diǎn)：____________________1.3工程規(guī)模：____________________1.4工程內(nèi)容：包括但不限于鋼結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、制造、運(yùn)輸、安裝、調(diào)試等工作。第二條工程進(jìn)度及工期2.1工程預(yù)計(jì)開工日期：____________________2.2工程預(yù)計(jì)竣工日期：____________________2.3工程進(jìn)度及工期延誤的處理：（1）承攬方應(yīng)按照雙方約定的工程進(jìn)度計(jì)劃完成工程。如因承攬方原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。（2）如因不可抗力或其他不可預(yù)見的原因?qū)е鹿こ踢M(jìn)度延誤，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況合理順延工期。第三條工程質(zhì)量及驗(yàn)收3.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：本工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。3.2工程驗(yàn)收：工程完成后，委托方應(yīng)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的，承攬方應(yīng)按照委托方的要求及時(shí)整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.3工程保修：承攬方應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定對(duì)工程進(jìn)行保修，保修期自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。第四條合同價(jià)格及支付4.1合同總價(jià)：本工程的合同總價(jià)為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________________元。4.2支付方式：（1）委托方應(yīng)在合同簽訂后七個(gè)工作日內(nèi)，向承攬方支付合同總價(jià)的一定比例作為預(yù)付款。（2）承攬方應(yīng)在工程進(jìn)度達(dá)到雙方約定的節(jié)點(diǎn)后，向委托方提交進(jìn)度款申請(qǐng)。委托方應(yīng)在核實(shí)后七個(gè)工作日內(nèi)支付相應(yīng)進(jìn)度款。（3）工程驗(yàn)收合格后，委托方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書中簽字確認(rèn)，并向承攬方支付合同總價(jià)的剩余部分。第五條違約責(zé)任5.1承攬方違約：（1）如承攬方未按照約定的工程進(jìn)度完成工程，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。（2）如承攬方工程質(zhì)量不符合約定，應(yīng)承擔(dān)整改、維修等費(fèi)用，并支付違約金。5.2委托方違約：（1）如委托方未按照約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。（2）如委托方未按照約定進(jìn)行工程驗(yàn)收，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第六條爭(zhēng)議解決本合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗(yàn)收合格之日止。甲方（委托方）：____________________乙方（承攬方）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙2.工程預(yù)算書3.工程進(jìn)度計(jì)劃4.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)5.保修條款6.支付憑證7.違約金計(jì)算公式二、違約行為及認(rèn)定：1.承攬方未按照約定的工程進(jìn)度完成工程：認(rèn)定：未按照合同約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工程進(jìn)度，視為違約。違約行為：按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、順延工期等。2.承攬方工程質(zhì)量不符合約定：認(rèn)定：工程質(zhì)量不符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定。違約行為：承擔(dān)整改、維修等費(fèi)用，并支付違約金。3.委托方未按照約定支付預(yù)付款、進(jìn)度款：認(rèn)定：未按照合同約定的時(shí)間及金額支付款項(xiàng)。違約行為：承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、順延工期等。4.委托方未按照約定進(jìn)行工程驗(yàn)收：認(rèn)定：未在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成工程驗(yàn)收。違約行為：承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于支付違約金、順延工期等。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指具備相應(yīng)資質(zhì)和能力，承擔(dān)建筑鋼結(jié)構(gòu)工程施工的法人或其他組織。2.委托方：指具有建筑鋼結(jié)構(gòu)工程施工需求，并與承攬方簽訂合同的法人或其他組織。3.違約金：指一方未履行合同約定的義務(wù)，按照約定向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。4.保修：指承攬方在工程驗(yàn)收合格后，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定對(duì)工程提供的保修服務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整工程進(jìn)度計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況合理順延工期。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：承攬方按照委托方的要求及時(shí)整改，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.支付糾紛：解決辦法：雙方按照合同約定的支付方式和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行支付，如發(fā)生糾紛，可通過協(xié)商解決或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。4.工程驗(yàn)收不合格：解決辦法：承攬方按照委托方的要求及時(shí)