個人裝修瓦工承攬合同模板

個人裝修瓦工承攬合同模板合同編號：__________甲方（委托方）：地址：聯(lián)系電話：乙方（承攬方）：地址：聯(lián)系電話：鑒于甲方需要對房屋進(jìn)行裝修，乙方具備相應(yīng)的瓦工技能，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就甲方房屋裝修瓦工承攬事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、工程概述1.1工程地點(diǎn)：__________1.2工程內(nèi)容：本次裝修工程包括但不限于瓦工施工、瓷磚鋪設(shè)、防水處理等。具體工程內(nèi)容以雙方另行簽訂的《裝修工程詳細(xì)清單》為準(zhǔn)。1.3工程工期：雙方協(xié)商確定，具體工期以《裝修工程詳細(xì)清單》為準(zhǔn)。二、工程費(fèi)用及支付方式2.1工程總價：根據(jù)《裝修工程詳細(xì)清單》確定的工程內(nèi)容和數(shù)量，雙方協(xié)商確定工程總價。2.2支付方式：甲方按照乙方提交的進(jìn)度報告和完成的工程量，分期支付工程款項。具體支付方式雙方另行簽訂《工程款支付協(xié)議》。2.3質(zhì)保金：甲方應(yīng)在工程驗收合格后支付質(zhì)保金，質(zhì)保金為工程總價的5%，質(zhì)保期為驗收合格之日起一年。質(zhì)保期內(nèi)，如乙方發(fā)生質(zhì)量問題，甲方有權(quán)從質(zhì)保金中扣除相應(yīng)款項。質(zhì)保期滿后，甲方應(yīng)支付剩余的質(zhì)保金。三、工程質(zhì)量及驗收3.1乙方應(yīng)按照約定的工程內(nèi)容、施工標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。3.2工程驗收：工程完成后，甲方應(yīng)組織驗收。驗收合格的，雙方簽署《工程驗收單》。驗收不合格的，乙方應(yīng)按照甲方的要求進(jìn)行整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.3驗收時間：雙方協(xié)商確定，具體驗收時間以《工程驗收單》為準(zhǔn)。四、違約責(zé)任4.1乙方未按照約定的工程內(nèi)容、施工標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行施工，甲方有權(quán)要求乙方整改，并有權(quán)解除本合同。4.2甲方未按照約定支付工程款項，乙方有權(quán)暫停施工，并有權(quán)解除本合同。4.3雙方因履行本合同發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、其他約定5.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。5.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且質(zhì)保期滿后失效。5.3本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：乙方（承攬方）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.《裝修工程詳細(xì)清單》2.《工程款支付協(xié)議》3.《工程驗收單》二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按照約定的工程內(nèi)容、施工標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行施工，甲方有權(quán)要求乙方整改，并有權(quán)解除本合同。2.甲方未按照約定支付工程款項，乙方有權(quán)暫停施工，并有權(quán)解除本合同。3.雙方未按照約定履行合同義務(wù)，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指委托方，承擔(dān)合同義務(wù)，支付工程款項，并有權(quán)要求乙方按照約定進(jìn)行施工的一方。2.乙方：指承攬方，承擔(dān)合同義務(wù)，按照甲方要求進(jìn)行施工，并有權(quán)要求甲方支付工程款項的一方。3.工程驗收：指甲方對乙方完成的工程進(jìn)行檢查，確認(rèn)工程質(zhì)量是否符合合同約定的一項活動。4.質(zhì)保金：指為保證乙方在質(zhì)保期內(nèi)對工程進(jìn)行維修、更換等義務(wù)而暫扣的一部分工程款項。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：若乙方未能按照約定的工期完成工程，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金或要求乙方采取補(bǔ)救措施。2.工程質(zhì)量問題：若乙方完成的工程存在質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行整改或重新施工，并有權(quán)從質(zhì)保金中扣除相應(yīng)款項。3.工程款項支付爭議：若甲方未能按照約定支付工程款項，乙方有權(quán)暫停施工。雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決爭議，或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場