2024年工程承攬合同簡易版（三篇）

第3頁共3頁2024年工程承攬合同簡易版承攬方:_____有限公司分公司(以下稱乙方)定作方:_____有限責(zé)任公司(以下稱甲方)根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。1、承攬名稱：_____a、承攬項目名稱：_____b、承攬項目地點：_____c、本工程自____年____月____日開工自____年____月____日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。d、承攬方式：包工不包料。e、承攬價格：以實際粘貼面積____元計算。f、工程量計算方法：每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。2、承攬工程內(nèi)容：窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。3、質(zhì)量標準：a、材料由甲方自行進場。b、施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。4、付款方式：工程完工驗收后天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的____%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。5、驗收方法：工程完工當(dāng)天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。6、工程保修期限：本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的____%保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責(zé)。7、工期：根據(jù)定作方的要求而定。8、安全施工條例：1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。2)、承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負責(zé)。9、糾紛的處理：發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。10、期限與其它：本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。定作方：_____承攬方：_____定作方代表：_____承攬方代表：_________年____月____日2024年工程承攬合同簡易版（2）合同編號：[合同編號]合同簽訂日期：[簽訂日期]甲方：[甲方名稱]地址：[甲方地址]電話：[甲方聯(lián)系電話]郵箱：[甲方郵箱]乙方：[乙方名稱]地址：[乙方地址]電話：[乙方聯(lián)系電話]郵箱：[乙方郵箱]鑒于甲方具備項目需求，乙方有能力和經(jīng)驗承攬該項目，雙方根據(jù)平等、自愿和互利的原則，達成以下合同：第一條項目簡介1.1甲方委托乙方承攬的項目為：[項目名稱]。1.2項目概述：[詳細描述項目的內(nèi)容和范圍]。第二條合同價款及結(jié)算方式2.1本合同的總價款為：[合同總價款]，含稅金額為：[含稅總價款]。2.2結(jié)算方式：[詳細說明結(jié)算方式，如預(yù)付款、進度款、最終結(jié)算款等]。第三條工期3.1本項目的工期為：[項目總工期]，自合同生效之日起計算。3.2工期延誤責(zé)任：若由于乙方原因?qū)е鹿て谘诱`，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第四條乙方的權(quán)利和義務(wù)4.1乙方應(yīng)按合同約定的內(nèi)容和工期進行項目施工，保證施工質(zhì)量符合相關(guān)法律、法規(guī)和技術(shù)標準要求。4.2乙方應(yīng)配備足夠的工程師和技術(shù)人員，保證項目施工進度。4.3乙方應(yīng)按時向甲方提供項目進展情況和工作報告。4.4如發(fā)生一下情況之一，乙方須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：a)違反合同約定的工期要求；b)未按照約定標準完成工作；c)未在規(guī)定時間內(nèi)向甲方提供報告；d)擅自將項目轉(zhuǎn)包給第三方；e)其他違反合同約定的行為。第五條甲方的權(quán)利和義務(wù)5.1甲方應(yīng)按時向乙方支付合同價款，支付方式詳見第二條約定。5.2甲方應(yīng)確保提供給乙方的項目信息真實準確，提供必要的協(xié)助。5.3甲方有權(quán)對項目的進展情況進行檢查和評估。5.4如發(fā)生一下情況之一，甲方須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任：a)未按時支付合同價款；b)未向乙方及時提供項目信息和協(xié)助；c)其他違反合同約定的行為。第六條雙方合作6.1雙方應(yīng)本著友好合作的原則，共同完成項目，并保持良好的溝通和協(xié)商。6.2雙方應(yīng)盡力解決因合同履行過程中的爭議，如無法達成一致意見，可通過友好協(xié)商或法律途徑解決。第七條違約責(zé)任7.1若因一方違反合同約定導(dǎo)致對方受到損失，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對方的損失。7.2若因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行，雙方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并協(xié)商解決措施。第八條合同的解除和變更8.1合同解除：a)乙方未按照合同約定的工期和質(zhì)量完成工作的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任；b)甲方未按時支付合同價款的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2合同變更：雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽署書面變更協(xié)議，方可對合同進行變更。第九條合同的生效與終止9.1合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并具有法律約束力。9.2合同在以下情況下終止：a)項目完成并驗收合格；b)雙方協(xié)商一致解除合同；c)依法解除合同。第十條保密條款10.1雙方應(yīng)對合同各項內(nèi)容進行嚴格保密，不得向第三方泄露信息。10.2雙方對于獲得的對方商業(yè)秘密和機密信息，應(yīng)采取必要的措施進行保護。第十一條爭議解決11.1合同的訂立、生效、解釋和履行適用中華人民共和國法律。11.2如發(fā)生合同糾紛，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第十二條其他事項12.1本合同自雙方簽字蓋章后生效。12.2本合同共計[頁數(shù)]頁，甲、乙雙方各執(zhí)[相應(yīng)頁數(shù)]份，具有同等法律效力。甲方：乙方：簽字：簽字：日期：日期：2024年工程承攬合同簡易版（3）工程承攬合同一、合同簽訂雙方甲方（承包方）：地址：法定代表人：聯(lián)系人：電話：乙方（發(fā)包方）：地址：法定代表人：聯(lián)系人：電話：以上雙方一致同意簽訂工程承攬合同，共同遵守以下約定：二、工程內(nèi)容1.甲方承攬乙方委托的XXX工程項目，具體包括工程的設(shè)計、施工、設(shè)備采購及工程配套服務(wù)等。2.工程期限為XXX天/月，具體工期按雙方商定的工程進度計劃進行。三、工程費用及支付方式1.工程總費用為XXX元（大寫），具體費用包括人工費、材料費、機械費、設(shè)備費等。2.工程費用支付方式為XXX，分期支付或一次性支付，雙方商定具體支付時間及進度。四、工程質(zhì)量保證1.根據(jù)相關(guān)國家標準和要求，甲方承諾按照設(shè)計要求、施工標準完成工程項目，確保工程質(zhì)量符合合同約定。2.工程施工過程中如出現(xiàn)質(zhì)量問題，甲方承諾及時處理并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。五、違約責(zé)任1.任何一方如未按約定時間履行合同義務(wù)或未達到合同約定標準，均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.如因不可抗力等原因?qū)е鹿こ虩o法按期完成，兩方應(yīng)協(xié)商解決，并可根據(jù)實際情況調(diào)整工程進度和費用支付方式。六、合同變更與解除1.工程承攬合同若有變更，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂書面變更協(xié)議。2.若因不可抗力等原因需要解除合同，應(yīng)通過友好協(xié)商達成解除合同協(xié)議，避免造成不必要的損失。七、爭議解決方式