地磚施工合同合作義務(wù)履行_第1頁
地磚施工合同合作義務(wù)履行_第2頁
地磚施工合同合作義務(wù)履行_第3頁
地磚施工合同合作義務(wù)履行_第4頁
地磚施工合同合作義務(wù)履行_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

地磚施工合同合作義務(wù)履行合同編號:__________根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著平等、自愿、公平、誠信的原則,就甲方委托乙方進(jìn)行地磚施工事宜,達(dá)成如下協(xié)議:一、工程概況1.1工程名稱:____________________1.2工程地點(diǎn):____________________1.3工程規(guī)模:____________________1.4工程內(nèi)容:乙方按照甲方的要求,進(jìn)行地磚施工,包括但不限于地磚的鋪設(shè)、切割、拼接、清理等工作。二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣(大寫):____元整(小寫):_____元。2.2乙方在合同簽訂后____個工作日內(nèi),向甲方提交施工預(yù)算,經(jīng)甲方確認(rèn)后,按照預(yù)算金額進(jìn)行施工。三、合同履行3.1甲方義務(wù)(1)甲方應(yīng)按照約定時間向乙方支付合同價款;(2)甲方應(yīng)按照約定提供施工場地,保證乙方施工順利進(jìn)行;(3)甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理施工所需的相關(guān)手續(xù);(4)甲方應(yīng)對乙方施工過程中出現(xiàn)的問題提供必要的協(xié)助和配合。3.2乙方義務(wù)(1)乙方應(yīng)按照約定的工期完成施工任務(wù);(2)乙方應(yīng)按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn);(3)乙方應(yīng)按照約定的材料品牌、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行施工;(4)乙方應(yīng)在施工過程中,采取措施保護(hù)環(huán)境,防止污染;(5)乙方應(yīng)承擔(dān)施工過程中發(fā)生的安全事故的責(zé)任。四、合同價款的支付與結(jié)算4.1本合同價款分三次支付:(1)合同簽訂后____個工作日內(nèi),甲方支付乙方合同價款的30%;(2)乙方完成施工進(jìn)度達(dá)到____%后,甲方支付乙方合同價款的30%;(3)乙方完成施工,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付乙方合同價款的40%。4.2甲方支付價款時,應(yīng)扣除乙方已支付的預(yù)付款、進(jìn)度款等。4.3乙方應(yīng)當(dāng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,為甲方開具合法的稅務(wù)發(fā)票。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定,導(dǎo)致合同無法履行或者造成對方損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金,違約金為本合同價款的____%。5.2乙方未按照約定工期完成施工的,應(yīng)當(dāng)按照逾期天數(shù)向甲方支付逾期違約金,違約金為本合同價款的____%。六、爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至合同約定的工程驗(yàn)收合格之日終止。甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________簽訂日期:____________________一、附件列表:1.施工預(yù)算2.施工設(shè)計(jì)圖紙3.材料采購清單4.施工進(jìn)度計(jì)劃5.施工安全措施6.環(huán)保措施方案7.稅務(wù)發(fā)票二、違約行為及認(rèn)定:1.甲方未按約定時間支付價款,認(rèn)定為違約行為。2.甲方未按約定提供施工場地,影響乙方施工,認(rèn)定為違約行為。3.甲方未按約定協(xié)助乙方辦理施工手續(xù),認(rèn)定為違約行為。4.乙方未按約定工期完成施工,認(rèn)定為違約行為。5.乙方未按約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,工程質(zhì)量不符合要求,認(rèn)定為違約行為。6.乙方未按約定使用材料品牌、規(guī)格、數(shù)量等,認(rèn)定為違約行為。7.乙方在施工過程中發(fā)生安全事故,未承擔(dān)責(zé)任,認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋:1.合同法:《中華人民共和國合同法》2.違約金:違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金。3.工期:合同約定的完成施工的時間。4.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):國家相關(guān)法律法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)。5.環(huán)保措施:施工過程中采取的防止污染的措施。6.安全事故:施工過程中發(fā)生的人身傷亡或者財(cái)產(chǎn)損失事件。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.甲方延遲支付價款:乙方可以與甲方協(xié)商,要求甲方按時支付價款;協(xié)商不成的,乙方可以依法向法院提起訴訟。2.甲方未提供施工場地:乙方可以與甲方協(xié)商,要求甲方提供施工場地;協(xié)商不成的,乙方可以依法向法院提起訴訟。3.甲方未協(xié)助辦理施工手續(xù):乙方可以與甲方協(xié)商,要求甲方協(xié)助辦理施工手續(xù);協(xié)商不成的,乙方可以依法向法院提起訴訟。4.乙方未按工期完成施工:甲方可以與乙方協(xié)商,要求乙方按時完成施工;協(xié)商不成的,甲方可以依法向法院提起訴訟。5.乙方未按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工:甲方可以與乙方協(xié)商,要求乙方按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;協(xié)商不成的,甲方可以依法向法院提起訴訟。6.乙方未按約定使用材料:甲方可以與乙方協(xié)商,要求乙方按照約定使用材料;協(xié)商不成的,甲方可以依法向法院提起訴訟。7.乙方發(fā)生安全事故未承擔(dān)責(zé)任:甲方可以與乙方協(xié)商,要求乙方承擔(dān)安全事故的責(zé)任;協(xié)商不成的,甲方可以依法向法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景:1.適用于各類建筑地磚施工項(xiàng)目。2.適用于甲方為房

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論