地熱井建設合同范例

地熱井建設合同范例合同編號：__________鑒于甲方擬建設地熱井項目，乙方具有建設地熱井的資質和能力，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方委托乙方建設地熱井項目事宜達成如下協(xié)議：一、項目內容1.1項目名稱：地熱井建設項目1.2項目地點：____________________1.3項目規(guī)模：____________________1.4項目預算：人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元1.5項目質量標準：符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方要求。二、項目工期2.1工期自雙方簽訂合同之日起計算，預計____個月完成。2.2乙方應按照約定的工期完成項目，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。三、項目費用及支付方式3.1雙方確認，項目費用為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。（1）合同簽訂后七個工作日內，支付人民幣____元整作為預付款；（2）項目進度達到____%時，支付人民幣____元整；（3）項目完成后，支付剩余的人民幣____元整。3.3支付方式：銀行轉賬。四、乙方的義務和責任4.1乙方應按照甲方提供的技術要求和施工圖紙進行施工，確保項目質量符合約定標準。4.2乙方應按照約定的工期完成項目，如有延誤，應承擔相應的違約責任。4.3乙方應保證項目施工過程中的人員安全和設備安全，如因乙方原因造成人員傷亡或設備損壞，乙方應承擔全部責任。4.4乙方應在項目完成后向甲方提供完整的施工資料和驗收資料。五、甲方的義務和責任5.1甲方應按照約定的時間和金額向乙方支付項目費用。5.2甲方應提供乙方所需的施工圖紙和技術要求，確保乙方能夠順利進行施工。5.3甲方應對乙方施工過程中遇到的問題提供必要的協(xié)助和支持。5.4甲方應在項目完成后對乙方的工作進行驗收，并按照約定時間支付剩余的項目費用。六、違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，違約金為合同金額的____%。6.2乙方如未能按照約定工期完成項目，應按照逾期天數(shù)向甲方支付逾期違約金，違約金為合同金額的____‰。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為____年。8.3本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：________年____月____日一、附件列表：1.施工圖紙和技術要求2.項目預算明細表3.進度付款申請表4.違約金計算公式5.驗收報告6.施工記錄7.安全評估報告8.施工人員名單9.設備清單10.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付預付款2.甲方未按約定進度支付項目費用3.乙方未按約定工期完成項目4.乙方施工質量不符合約定標準5.乙方施工過程中發(fā)生安全事故6.乙方未提供完整的施工資料和驗收資料7.任何一方未履行合同約定的其他義務三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中指定的委托方。2.乙方：指合同中指定的承攬方。3.項目費用：指完成地熱井建設項目所需的總費用。4.工期：指合同約定的項目完成時間。5.違約金：指違約方應支付給守約方的賠償金。6.驗收：指甲方對乙方完成的項目進行質量、安全等方面的檢查。7.補充協(xié)議：指對主合同未盡事宜進行補充約定的協(xié)議。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.遇到地質條件復雜，導致施工進度延誤：解決辦法：重新約定合理的工期，并根據(jù)實際情況調整項目費用。2.甲方未按約定時間支付預付款：解決辦法：甲方應及時支付預付款，否則乙方有權暫停施工。3.乙方施工質量不符合約定標準：解決辦法：乙方應按照約定標準進行整改，直至達到甲方要求。4.乙方施工過程中發(fā)生安全事故：解決辦法：乙方應立即報告甲方，并采取措施防止事故擴大，同時承擔相應責任。5.乙方未提供完整的施工資料和驗收資料：解決辦法：乙方應在甲方要求的時間內提供相關資料，否則甲方有權拒絕支付尾款。五、所有應用場景：1.甲方為地熱資源開發(fā)企業(yè)，需建設地熱井。2.乙方為具有地熱井建設資質的企業(yè)，愿意承攬該工程。3.雙方就地熱井建設項