城市透水磚施工合同

城市透水磚施工合同合同編號：__________鑒于甲方為進行城市建設，需要鋪設透水磚，乙方具有鋪設透水磚的資質(zhì)和能力，自愿承攬此項工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程內(nèi)容1.1乙方負責在甲方指定的施工地點鋪設透水磚，包括地面鋪設、接縫處理等全部施工內(nèi)容。1.2乙方應按照甲方的要求，保證施工質(zhì)量，確保透水磚鋪設工程的正常使用。第二條工程質(zhì)量2.1乙方應按照國家標準和行業(yè)規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.2乙方應選用符合甲方要求的透水磚材料，并提供材料合格證明。2.3乙方在施工過程中，應確保工程安全，防止意外事故的發(fā)生。第三條工程進度3.1乙方應按照甲方指定的工期完成施工，確保工程按時交付。3.2乙方應提前向甲方報告工程進度，如有特殊情況導致工程進度延誤，乙方應立即通知甲方，并采取措施予以解決。第四條工程驗收4.1工程完成后，乙方應按照甲方的要求進行自檢，確保工程質(zhì)量符合合同約定。4.2甲方應按照約定時間組織驗收，如甲方對工程質(zhì)量有異議，應在驗收合格后七個工作日內(nèi)提出，并提供書面材料。4.3乙方對甲方提出的工程質(zhì)量問題，應按照甲方要求及時整改，確保工程質(zhì)量符合合同約定。第五條合同價格5.1本合同的合同價為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。5.2乙方應按照合同約定的價格，完成工程的施工。第六條付款方式6.1甲方在本合同簽訂后七個工作日內(nèi)，向乙方支付合同價款的百分之三十作為預付款。6.2甲方在工程驗收合格后，向乙方支付合同價款的百分之六十。6.3剩余的百分之十作為質(zhì)保金，自工程驗收合格之日起一年內(nèi)，如乙方履行合同義務，無違約行為，質(zhì)保金予以退還。第七條違約責任7.1乙方未按照約定時間完成工程的，應按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：合同價款的千分之五。7.2乙方未按照約定質(zhì)量完成工程的，甲方有權(quán)要求乙方拆除不合格工程，重新施工，乙方應承擔由此產(chǎn)生的費用。7.3甲方未按照約定時間支付預付款的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：預付款的千分之五。7.4甲方未按照約定時間支付工程款的，應按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：應付款項的千分之五。第八條爭議解決8.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.透水磚材料合格證明2.乙方施工資質(zhì)證明3.工程設計圖紙4.施工方案和施工組織設計5.工程驗收標準和方法6.付款憑證和轉(zhuǎn)賬記錄7.違約金計算依據(jù)和相關(guān)法律文件二、違約行為及認定：1.乙方未按約定時間完成工程，認定標準為逾期超過合同約定的工期。2.乙方未按約定質(zhì)量完成工程，認定標準為工程質(zhì)量不符合國家標準和行業(yè)規(guī)范。3.甲方未按約定時間支付預付款，認定標準為逾期超過合同約定的付款時間。4.甲方未按約定時間支付工程款，認定標準為逾期超過合同約定的付款時間。三、法律名詞及解釋：1.透水磚：一種具有透水功能的建筑材料，用于鋪設地面，可以使雨水迅速滲透到地下。2.施工資質(zhì)：指乙方具有從事透水磚施工的資格和能力，符合相關(guān)行業(yè)標準和要求。3.工程驗收：指甲方對乙方完成的工程進行檢查和評估，以確定工程質(zhì)量是否符合合同約定。4.違約金：指違約方按照合同約定向守約方支付的賠償金，用于彌補守約方的損失。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應與甲方溝通，及時報告工程進度，并采取措施加快施工進度。2.工程質(zhì)量問題：乙方應及時整改，確保工程質(zhì)量符合合同約定，如甲方仍有異議，可申請第三方檢測機構(gòu)進行評估。3.付款問題：甲方應按照合同約定時間支付款項，如發(fā)生逾期，乙方可與甲方溝通，要求及時支付。4.爭議解決：雙方應通過友好協(xié)商解決爭議，如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五