下載本文檔
版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
建筑維修工程承攬合同合同編號:__________建筑維修工程承攬合同甲方(委托方):地址:聯(lián)系電話:乙方(承攬方):地址:聯(lián)系電話:一、工程內(nèi)容1.1工程名稱:____________________1.2工程地點:____________________1.3工程規(guī)模:____________________1.4工程單價:____________________1.5工程總價:____________________二、工程期限2.1工程預(yù)計開工日期:____________________2.2工程預(yù)計竣工日期:____________________2.3工程實際開工日期:____________________2.4工程實際竣工日期:____________________三、工程質(zhì)量3.1乙方應(yīng)按照甲方的要求和國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行施工,保證工程質(zhì)量。3.2乙方應(yīng)確保工程的安全、環(huán)保、節(jié)能等指標(biāo)符合國家規(guī)定的要求。3.3工程驗收不合格的,乙方應(yīng)按照甲方的要求及時整改,直至達到驗收標(biāo)準(zhǔn)。四、工程價款及支付4.1工程價款根據(jù)工程量、工程單價及工程總價確定。4.2甲方按照雙方約定的付款節(jié)點和付款比例支付工程價款。4.3乙方應(yīng)提供正規(guī)發(fā)票,甲方按照稅收法律法規(guī)的規(guī)定進行報銷。五、工程變更及解除5.1工程變更應(yīng)書面簽訂補充協(xié)議,并明確變更內(nèi)容、價款及工期等。5.2雙方協(xié)商一致可以解除本合同,解除合同后乙方應(yīng)按照約定辦理工程移交手續(xù),并支付相關(guān)費用。六、違約責(zé)任6.1乙方未按照約定完成工程,甲方有權(quán)按照約定要求乙方支付違約金。6.2甲方未按照約定支付工程價款,乙方有權(quán)按照約定要求甲方支付滯納金。6.3雙方因違反本合同約定造成對方損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。七、爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。7.2協(xié)商不成的,可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期至工程竣工并驗收合格之日止。甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________簽訂日期:____________________一、附件列表:1.工程設(shè)計圖紙和技術(shù)要求2.工程量清單3.乙方資質(zhì)證明文件4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法5.工程變更協(xié)議6.支付憑證和發(fā)票7.工程移交手續(xù)相關(guān)文件二、違約行為及認(rèn)定:1.乙方未按照約定完成工程,包括但不限于工期延誤、工程質(zhì)量不符合要求等。2.甲方未按照約定支付工程價款,包括但不限于遲延支付、少付、拒付等。3.雙方未按照約定履行合同義務(wù),導(dǎo)致工程無法按期完成或驗收不合格。三、法律名詞及解釋:1.建筑維修工程:指對建筑物進行修繕、加固、改善等施工活動。2.工程價款:指根據(jù)工程量、工程單價計算出的乙方承攬工程應(yīng)得的報酬。3.違約金:指一方違反合同約定應(yīng)向另一方支付的賠償金。4.滯納金:指甲方未按照約定支付工程價款應(yīng)支付的逾期賠償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度緩慢:及時溝通,乙方加大施工力度,甲方協(xié)調(diào)相關(guān)手續(xù)和資源。2.工程質(zhì)量問題:立即停工整改,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)直至符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.付款糾紛:查看合同條款,甲方按時支付工程價款,乙方提供正規(guī)發(fā)票。4.工程變更:書面簽訂補充協(xié)議,明確變更內(nèi)容、價款及工期等。5.爭議解決:友好協(xié)商解決,協(xié)商不成則向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場景:1.適用于各類建筑物的維修、加固、改善等工程。2.適用于甲方為進行建筑維修工程需要,
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024物業(yè)資產(chǎn)讓與擔(dān)保合同 資產(chǎn)方與受讓方協(xié)議
- 二零二四年免租金科研機構(gòu)租賃合同規(guī)范文本3篇
- 2025年管道檢測與修復(fù)水管安裝合同樣本3篇
- 2025年酒店布草租賃與智能化管理服務(wù)合同2篇
- 二零二五年度草料種植基地土壤治理合同3篇
- 二零二五年度租賃房屋租賃保證金監(jiān)管服務(wù)合同范本3篇
- 2025年校園體育設(shè)施平整施工合同6篇
- 二零二五年度數(shù)據(jù)中心場地租賃合同及數(shù)據(jù)安全保障與服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)3篇
- 二零二五惠州法務(wù)專員招聘與法律知識普及培訓(xùn)合同3篇
- 2024金融機構(gòu)貸款擔(dān)保合同
- 電梯安全守則及乘客須知
- IT硬件系統(tǒng)集成項目質(zhì)量管理方案
- 水下炸礁施工組織設(shè)計
- 《容幼穎悟》2020年江蘇泰州中考文言文閱讀真題(含答案與翻譯)
- 3dmin軟件3dmine教程基礎(chǔ)知識
- API520-安全閥計算PART1(中文版)
- 政府采購專家評審實務(wù)培訓(xùn)XXXX
- 2023年廣東省廣州地鐵城際鐵路崗位招聘筆試參考題庫附帶答案詳解
- 2023年一級健康管理師《基礎(chǔ)知識》考前沖刺題庫資料(含答案)
- 直流電機電樞繞組簡介
- GB/T 524-2007平型傳動帶
評論
0/150
提交評論