混凝土施工合同協(xié)議書樣式

混凝土施工合同協(xié)議書樣式合同編號：__________協(xié)議書甲方：__________乙方：__________鑒于甲方為混凝土施工項目的發(fā)包方，乙方為混凝土施工項目的承包方，雙方為明確雙方的權(quán)利義務，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內(nèi)容：__________二、合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2合同價格包括但不限于：人工費、材料費、設備費、施工機具費、管理費、利潤及風險費用等。2.3合同價格采取固定價格方式，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得調(diào)整。三、合同履行3.1乙方應當按照約定的工期、質(zhì)量、安全等要求完成本工程的施工。3.2乙方應當嚴格按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術(shù)要求進行施工，確保工程質(zhì)量。3.3乙方應當遵守施工現(xiàn)場的管理規(guī)定，確保施工安全，防止安全事故的發(fā)生。3.4乙方應當做好施工現(xiàn)場的環(huán)保工作，遵守環(huán)保法規(guī)，防止環(huán)境污染。四、付款及結(jié)算4.1甲方應當按照約定的付款節(jié)點和付款比例向乙方支付合同價款。4.2乙方應當按照合同約定提交工程進度報告、工程質(zhì)量報告等相關(guān)資料，以便甲方進行付款。4.3工程驗收合格后，甲方應當在驗收報告出具之日起10日內(nèi)向乙方支付合同價款的95%，留5%作為質(zhì)量保證金。4.4質(zhì)量保證期內(nèi)，如乙方所施工的工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應當負責修復，并承擔修復費用。質(zhì)量保證期結(jié)束后，甲方應當在質(zhì)量保證期內(nèi)向乙方支付剩余的5%合同價款。五、違約責任5.1乙方未按照約定完成施工的，應當按照逾期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為合同價款的0.5‰。5.2乙方未按照約定質(zhì)量標準完成施工的，乙方應當負責修復，并承擔修復費用。5.3甲方未按照約定支付合同價款的，應當按照逾期天數(shù)向乙方支付違約金，違約金計算方式為：每日違約金金額為應付款項的0.5‰。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應當通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程驗收合格且質(zhì)量保證期結(jié)束之日止。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程圖紙2.施工方案3.技術(shù)要求4.工程進度報告5.工程質(zhì)量報告6.驗收報告7.付款憑證8.工程修復記錄9.法院判決書（如有）二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定完成施工：認定：以合同約定的工期為準，乙方未能按時完成施工即為違約。2.乙方未按照約定質(zhì)量標準完成施工：認定：以合同約定的質(zhì)量標準為準，乙方所施工的工程未達到約定標準即為違約。3.甲方未按照約定支付合同價款：認定：以合同約定的付款節(jié)點和付款比例為準，甲方未能按時支付合同價款即為違約。三、法律名詞及解釋：1.合同價款：指雙方約定的完成工程所需支付的金額。2.工期：指雙方約定的完成工程施工的時間。3.質(zhì)量保證金：用于保證乙方所施工工程質(zhì)量的一種費用，通常為合同價款的5%。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.質(zhì)量保證期：指乙方對所施工工程質(zhì)量承擔責任的期限。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：解決辦法：雙方協(xié)商調(diào)整施工計劃，確保工程按時完成。如有必要，甲方可以要求乙方支付違約金。2.工程質(zhì)量問題：解決辦法：乙方負責修復，并承擔修復費用。如乙方未能在質(zhì)量保證期內(nèi)修復，甲方可以要求乙方支付違約金。3.付款爭議：解決辦法：雙方核對付款憑證，如仍有爭議，可以協(xié)商解決或向法院提起訴訟。4.合同爭議：解決辦法：通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.混凝土施工項目的發(fā)包方與承包方之間的合同。2.適用于工程規(guī)模、工程內(nèi)容、