建筑工程承攬合同范本

建筑工程承攬合同范本合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：第一條工程內(nèi)容1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程性質(zhì)：__________1.5工程預(yù)算：__________第二條工程期限2.1本工程的開工日期為__________年__________月__________日。2.2本工程的竣工日期為__________年__________月__________日。2.3工程延期及違約責(zé)任按本合同第九條約定執(zhí)行。第三條工程質(zhì)量3.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及要求。3.2工程驗收不合格的，承攬方應(yīng)按委托方要求整改，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。第四條工程費用4.1工程總造價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2支付方式及進(jìn)度：（1）委托方在合同簽訂后__________日內(nèi)支付承攬方工程預(yù)付款人民幣__________元整。（2）工程進(jìn)度達(dá)到__________%時，委托方支付承攬方進(jìn)度款人民幣__________元整。（3）工程竣工并驗收合格后，委托方支付承攬方剩余款項人民幣__________元整。4.3承攬方應(yīng)開具等額的正規(guī)發(fā)票。第五條材料供應(yīng)5.1委托方負(fù)責(zé)提供工程所需的全部材料，并應(yīng)保證材料質(zhì)量符合工程要求。5.2材料供應(yīng)的時間、地點、數(shù)量及要求按雙方約定的《材料供應(yīng)明細(xì)表》執(zhí)行。第六條保密條款6.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，應(yīng)予以嚴(yán)格保密。6.2保密期限自本合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。7.2承攬方如未按約定時間完成工程，應(yīng)按委托方要求支付逾期竣工違約金，具體金額按雙方約定的《逾期竣工違約金計算公式》計算。第八條爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。9.2本合同未盡事宜，可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.材料供應(yīng)明細(xì)表2.逾期竣工違約金計算公式3.工程進(jìn)度計劃4.工程驗收標(biāo)準(zhǔn)5.工程設(shè)計圖紙6.施工方案7.安全生產(chǎn)管理制度8.環(huán)保措施方案9.工程變更協(xié)議10.補(bǔ)充協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.未按約定時間完成工程：指承攬方未按照合同約定的竣工日期完成工程。2.工程質(zhì)量不符合約定：指工程驗收不合格，未達(dá)到合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.材料供應(yīng)不符合要求：指委托方提供的材料質(zhì)量不合格或供應(yīng)不及時。4.保密信息泄露：指未履行保密義務(wù)，泄露對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。5.未按約定支付工程款項：指委托方未按照合同約定的時間、金額支付工程款項。三、法律名詞及解釋：1.建筑工程承攬合同：指委托方委托承攬方完成建筑工程的設(shè)計、施工、驗收等任務(wù)，并支付相應(yīng)報酬的合同。2.違約金：指一方違約時，按照合同約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。3.工程驗收：指對完成的工程進(jìn)行質(zhì)量、安全、功能等方面的檢查，以確定是否符合合同約定。4.進(jìn)度款：指按照工程進(jìn)度，委托方支付給承攬方的相應(yīng)款項。5.預(yù)付款：指合同簽訂后，委托方支付給承攬方的預(yù)先付款。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進(jìn)度延誤：制定合理的施工計劃，確保工程按期完成。如有延誤，及時協(xié)商調(diào)整工期。2.工程質(zhì)量問題：加強(qiáng)質(zhì)量控制，定期對工程進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保工程質(zhì)量。3.材料供應(yīng)不及時：與供應(yīng)商加強(qiáng)溝通，提前做好材料供應(yīng)計劃，確保工程材料充足。4.保密信息泄露：簽訂保密協(xié)議，加強(qiáng)內(nèi)部管理，對涉及保密信息的人員進(jìn)行培訓(xùn)。5.工程款項支付糾紛：明確付款條款，按照合同約定及時支付工程款項。如有糾紛，及時協(xié)商