標準私人施工合同范本_第1頁
標準私人施工合同范本_第2頁
標準私人施工合同范本_第3頁
標準私人施工合同范本_第4頁
標準私人施工合同范本_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

標準私人施工合同范本合同編號:__________鑒于甲方為建設工程需要,委托乙方進行施工,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特訂立本合同,以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱:__________1.2工程地點:__________1.3工程內容:__________1.4工程規(guī)模:__________1.5工程預算:__________第二條合同價格2.1本工程合同價格為人民幣(大寫):__________元整(小寫):__________元。2.2乙方報價包括但不限于:材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等。2.3合同價格如需調整,應由雙方協(xié)商一致,并簽訂補充協(xié)議。第三條合同工期3.1合同約定的工期為__________天。3.2乙方應當按照約定的工期完成工程。如因乙方原因導致工程延期,甲方有權按照逾期天數(shù)向乙方追討違約金,違約金計算方式為:每天__________元。3.3甲方應當按時提供施工場地、材料、設備等,確保工程順利進行。如因甲方原因導致工程延期,乙方應當順延工期,并根據(jù)實際情況調整合同價格。第四條質量標準4.1乙方應當按照國家及行業(yè)標準、規(guī)范進行施工,確保工程質量。4.2工程驗收合格后,乙方應當承擔保修責任,保修期為__________年。4.3工程驗收不合格的,乙方應當負責整改,直至達到驗收標準。第五條付款方式5.1甲方支付乙方工程款項,分為三個階段:(1)合同簽訂后__________天內支付__________%;(2)工程進度達到__________時支付__________%;(3)工程驗收合格后支付剩余__________%。5.2乙方應當按照約定的時間和比例向甲方提交工程進度報告和工程款支付申請。5.3甲方支付工程款時,有權扣除乙方應繳納的稅金、違約金等。第六條違約責任6.1乙方未按照約定的工期完成工程的,應當按照本合同第三條第2款約定向甲方支付違約金。6.2甲方未按照約定的時間支付工程款的,應當按照同期銀行貸款利率支付乙方利息。6.3雙方違反合同約定的其他條款的,應當承擔相應的違約責任。第七條爭議解決7.1本合同履行過程中發(fā)生的爭議,雙方應當協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。7.2雙方同意適用__________法律解決本合同爭議。第八條其他約定8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,至工程驗收合格且款項結清之日終止。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________代表(簽名):__________代表(簽名):__________簽訂日期:__________簽訂日期:__________附件:1.工程設計圖紙2.工程預算明細表3.施工方案4.材料供應合同5.設備租賃合同6.施工人員名單7.工程驗收標準和方法8.保修條款一、附件列表:1.工程設計圖紙2.工程預算明細表3.施工方案4.材料供應合同5.設備租賃合同6.施工人員名單7.工程驗收標準和方法8.保修條款二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定的工期完成工程的,認定為違約行為。2.甲方未按照約定的時間支付工程款的,認定為違約行為。3.雙方違反合同約定的其他條款的,認定為違約行為。三、法律名詞及解釋:1.合同:雙方或多方當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。2.甲方:指承擔工程項目建設任務的當事人。3.乙方:指承擔工程施工的當事人。4.工程驗收:指工程項目完成后,由甲方組織進行的質量、安全、進度等方面的檢查、評定。5.保修:乙方在工程驗收合格后,對工程質量問題承擔修復、更換等責任。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.工程進度延誤:乙方應及時與甲方溝通,制定整改措施,順延工期,并根據(jù)實際情況調整合同價格。2.工程質量問題:乙方應立即整改,直至達到驗收標準。3.工程款支付延誤:甲方應及時支付工程款,并向乙方支付同期銀行貸款利率的利息。4.合同爭議:雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。五、所有應用場景:1.甲方為建設工程需要,委托乙方進行施工。2.乙方按照國家及行業(yè)標準、規(guī)范進行施

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論