木工協(xié)議合同范本

木工協(xié)議合同范本第1篇木工協(xié)議合同范本第1篇甲方：（業(yè)主）：

乙方：（施工方）：

按照《_合同法》和《河南省建筑市場(chǎng)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，結(jié)合店面裝飾工程交易規(guī)則及工程具體情況，雙方達(dá)成以下協(xié)議：

一、合同主要內(nèi)容：

1、甲方將自己位于區(qū)（縣）小區(qū)（街道）店面（店名）以形式交給乙方承做。

2、工程總造價(jià)：（大寫）（￥）

1、設(shè)計(jì)費(fèi)元（此費(fèi)在總預(yù)算之內(nèi)）。

2、工期天，從年月日起至年月日。

4、工程保修期：一年（因甲方使用不當(dāng)造成損壞），不在保修范圍之內(nèi)。

5、甲方代表（簽字）

6、乙方代表（簽字）

7、工程內(nèi)容：施工圖紙報(bào)價(jià)單，并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。

8、乙方提供主要材料及設(shè)備情況表。

9、本合同簽定生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款。不得擅自變更或解除合同，否則違約方將付給對(duì)方工程總造價(jià)20%的違約金，并承擔(dān)因此造成的其它經(jīng)濟(jì)損失。

二、合同細(xì)節(jié)說(shuō)明：

1、甲方工作

（1）開工前，向乙方提供確認(rèn)的施工圖紙或有關(guān)作法說(shuō)明一份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰出或部分騰出屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰出的房屋中所帶留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施，并與乙方簽定協(xié)議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備、并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)，辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，費(fèi)用有甲方自理。

（2）甲方代表對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，甲方其他成員歸工程及乙方的意見均需通過(guò)甲方代表與乙方接觸

（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系，保證乙方每日十二小時(shí)施工時(shí)間，否則工期順延。補(bǔ)誤工費(fèi)。

（4）如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。

（5）協(xié)調(diào)有關(guān)部門作好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

（6）施工期間，甲方將屋門鑰匙交給乙方。工程驗(yàn)收結(jié)算余額后，原鑰匙交給甲方。

2、乙方工作

（1）組織施工圖交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，必要時(shí)與甲方審定并簽字認(rèn)可。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或有關(guān)說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收、編制工程預(yù)算。

（3）遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備線、古樹名木不受損壞。做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作，處理好由于施工所帶來(lái)的'擾民問(wèn)題及與周圍單位（住戶）的關(guān)系。

（4）施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆原建筑物結(jié)構(gòu)及各設(shè)備管線。工程竣工末移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

3、工期

（1）甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，支付乙方趕工費(fèi)并簽定工期變更協(xié)議。

（2）因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延，對(duì)乙方造成誤工的應(yīng)付誤工費(fèi)。

（3）因設(shè)備變更或非乙方原因造成的停水、停電、停氣及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工四小時(shí)以上（一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算），工期相應(yīng)順延。因此造成乙方的誤工損失費(fèi)用雙方協(xié)商解決。

4、工程質(zhì)量及驗(yàn)收

（1）工程以施工圖紙，設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容為依據(jù)。施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，申請(qǐng)相關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證。經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，人證過(guò)程支出的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。經(jīng)認(rèn)證工程，質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

（2）甲、乙應(yīng)雙方及時(shí)辦理階段工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。乙方應(yīng)提前一天通知甲方參加驗(yàn)收，甲方不按時(shí)參加階段工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予以承認(rèn)驗(yàn)收、簽單。否則乙方有權(quán)停工處理，所造成的誤工費(fèi)由甲方負(fù)擔(dān)，且工期順延。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。

（3）由于甲方提供的材料，設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。

5、變更

如在工程施工過(guò)程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增添減工程項(xiàng)目時(shí)，須提前與乙方代表聯(lián)系，在簽字變更后方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工，增添款項(xiàng)隨時(shí)結(jié)清。凡私自與工人商量更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負(fù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)賠償相應(yīng)損失。

6、結(jié)算

工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并為甲方開據(jù)保修單。

7、材料供應(yīng)

（1）本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料，設(shè)備必須有材料設(shè)備表，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。由甲方供應(yīng)的材料，設(shè)計(jì)發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或差異，對(duì)工程造成損失，負(fù)責(zé)由甲方承擔(dān)。

（2）凡由乙方采購(gòu)的主要材料，設(shè)備必須在材料設(shè)備表中注明品牌，規(guī)格或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可，如與材料表不符，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

8、安全生產(chǎn)和防火

（1）甲方或乙方提供的施工圖紙或說(shuō)明，應(yīng)符合《_消防條例》和有關(guān)防火設(shè)備規(guī)范。

（2）乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》。

（3）如果甲方提供的圖紙或作法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

（4）如果乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程，消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

9、獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

（1）由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方應(yīng)支付乙方50/天的誤工費(fèi);甲方如果不按合同的約定撥付款，每拖延一天，按工程總價(jià)款的1%支付滯納金，且工期順延。

（2）由于乙方原因，逾期一天，乙方支付甲方50/天的違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工費(fèi)用外，每提前一天，甲方支付乙方1%作為獎(jiǎng)勵(lì)。

（3）甲方未辦理任何手續(xù)，擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

（4）未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)，且視為驗(yàn)收合格。

（5）因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

10、爭(zhēng)議或糾紛處理

（1）本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。

（2）當(dāng)事人不愿意通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決問(wèn)題或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí)，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

11、補(bǔ)充條款

12、附件

（1）本合同正、副本各兩份、甲方、乙方、各持一份。

（2）本合同履行完成后自動(dòng)終止。簽字（章）有效。

13、附件

（1）施工圖紙

（2）工程預(yù)算表及報(bào)價(jià)表

（3）甲方提供材料、設(shè)備清單

（4）主要材料說(shuō)明

（5）工程變更單

（6）工程驗(yàn)收單

（7）工程結(jié)算單

（8）其它

甲方：

地址：

電話：

乙方：

代理人：

電話：

年月日

木工協(xié)議合同范本第2篇承攬方：

身份證號(hào)：

電話：

定作方：_____________家具有限公司

法定代理人：

電話：

_____________家具有限公司（定作方）委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條：加工產(chǎn)品及工價(jià)（見產(chǎn)品清單）

第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求（依照定作方公司品質(zhì)部要求）

第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法

1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見。

2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的.復(fù)制品。

3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬（有特殊約定的除外）；

第五條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。

第六條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫(kù)，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。

第七條：結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時(shí)借支除外）。

第八條：其他約定

1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。

2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無(wú)關(guān)。

第九條：承攬方的違約責(zé)任

1、承攬方未按合同規(guī)定（生產(chǎn)排產(chǎn)單）的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理（返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé)），經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任；

3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品（定作方公司欠料所致除外），不得延期．否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失；

4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。

第十條：定作方公司的責(zé)任

1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等；

2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿，水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé)；

3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐；

第十一條：糾紛的處理

合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。

本合同自_______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；

定作方（代表人）________________________

簽訂地點(diǎn)：

_______年___月___日

承攬方（代表人）：________________________

簽訂地點(diǎn)：

_______年___月___日

木工協(xié)議合同范本第3篇發(fā)包人：

承包人：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：廣州嘉華醫(yī)院(暫定)室內(nèi)裝修工程

二、工程承包范圍及承包方式

承包范圍：按發(fā)包人確認(rèn)的施工圖紙、圖紙會(huì)審紀(jì)錄和有關(guān)變更文件、資料、招標(biāo)文件、承包人投標(biāo)文件以及雙方簽訂的有關(guān)協(xié)議所包含的內(nèi)容。發(fā)包人有權(quán)根據(jù)工程實(shí)施情況對(duì)承包范圍進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

承包方式：包工、包料、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工。綜合單價(jià)包干，措施項(xiàng)目按合價(jià)包干。綜合單價(jià)因市場(chǎng)價(jià)格變化、人員工資、福利調(diào)整以及其他政策性文件的下達(dá)而調(diào)整超過(guò)±5%時(shí)，則作相應(yīng)的調(diào)整。±5%內(nèi)綜合單價(jià)不作調(diào)整。

三、合同工期

開工日期：20__年3月日（暫定開工日期，具體以建設(shè)單位開工令為準(zhǔn)）。

竣工日期：20__年6月日前竣工。合同總工期：日歷天

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（根據(jù)工程的特點(diǎn)為：合格）。

五、合同價(jià)款

招標(biāo)范圍內(nèi)工程合同價(jià)暫按中標(biāo)價(jià)，暫計(jì)為（大寫）：玖佰壹拾捌萬(wàn)捌仟陸佰伍拾陸元零角零分（人民幣）（9，188，元）。

六、組成合同的文件

1.本協(xié)議書中所用術(shù)語(yǔ)的含義與下文提到的合同條款中相應(yīng)術(shù)語(yǔ)的含義相同。2.下列文件應(yīng)被認(rèn)為是組成本協(xié)議書的一部分，并互為補(bǔ)充和解釋的，如上述各部分存在不一致之處，以先后排列次序?yàn)閮?yōu)先。

（1）本合同協(xié)議書

（2）中標(biāo)通知書

（3）招標(biāo)文件（包括補(bǔ)充、修改、澄清文件、答疑紀(jì)要、工程量清單及總說(shuō)明等）

（4）投標(biāo)書及其附件

（5）本合同專用條款

（6）本合同通用條款

（7）圖紙

（8）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同