麻石工程承攬方

麻石工程承攬方合同編號：__________甲方（委托方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________乙方（承攬方）：__________地址：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為麻石工程項目的業(yè)主，委托乙方為該項目的承攬方，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就麻石工程項目達成如下協(xié)議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：__________1.4工程規(guī)模：__________1.5工程預(yù)算：__________二、合同金額2.1本合同的合同金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價應(yīng)包含所有工程材料、人工、設(shè)備、稅費等費用。2.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供相關(guān)工程進度付款和最終驗收付款的詳細清單。三、工程進度及工期3.1乙方應(yīng)按照雙方約定的工程進度計劃完成工程。3.2乙方若因自身原因?qū)е鹿こ踢M度延誤，應(yīng)按照甲方造成的損失進行賠償。3.3工程工期自雙方簽訂合同之日起至工程驗收合格之日止。四、質(zhì)量標準4.1乙方應(yīng)嚴格按照國家相關(guān)標準和規(guī)范進行施工，保證工程質(zhì)量。4.2工程驗收不合格的，乙方應(yīng)負責(zé)返工、修復(fù)，并承擔(dān)相應(yīng)費用。五、材料供應(yīng)5.1乙方負責(zé)采購工程所需的所有材料，并保證材料質(zhì)量。5.2甲方有權(quán)對乙方采購的材料進行驗收，對不符合要求的材料，甲方有權(quán)要求乙方更換。六、知識產(chǎn)權(quán)6.1乙方應(yīng)保證工程涉及的圖紙、設(shè)計等不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。6.2工程驗收合格后，乙方應(yīng)將所有工程資料交付甲方。七、保密條款7.1雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業(yè)秘密和機密信息，應(yīng)予以嚴格保密。7.2保密期限自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。八、違約責(zé)任8.1雙方應(yīng)嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2乙方若違反合同導(dǎo)致工程質(zhì)量、進度等問題，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方賠償損失。九、爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。9.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。10.2本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設(shè)計圖紙2.工程預(yù)算明細表3.材料供應(yīng)清單4.工程進度計劃5.知識產(chǎn)權(quán)證書6.保密協(xié)議7.補充協(xié)議二、違約行為及認定：1.乙方未按約定進度完成工程，視為違約。2.乙方提供的材料不符合要求，視為違約。3.乙方泄露甲方商業(yè)秘密，視為違約。4.乙方違反合同導(dǎo)致工程質(zhì)量、進度等問題，甲方有權(quán)解除合同。三、法律名詞及解釋：1.承攬方：指承擔(dān)工程承包責(zé)任的一方。2.委托方：指委托承攬方進行工程承包的一方。3.合同金額：指雙方約定的工程總金額。4.工程進度：指工程按照約定的時間表進行的過程。5.質(zhì)量標準：指國家相關(guān)標準和規(guī)范。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應(yīng)按照實際情況及時調(diào)整進度計劃，并提前通知甲方。2.材料質(zhì)量問題：乙方應(yīng)重新采購符合要求的材料，并承擔(dān)相應(yīng)費用。3.知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)：乙方應(yīng)保證工程涉及的圖紙、設(shè)計等不侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。4.保密信息泄露：乙方應(yīng)加強保密意識，簽訂保密協(xié)議，確保信息不外泄。五、所有應(yīng)用場景：1.適用于各類麻石工程項目的承攬合同。2