承攬合同模板

承攬合同模板合同編號：__________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：__________________4.聯(lián)系電話：________________1.名稱：____________________2.地址：____________________3.聯(lián)系人：__________________4.聯(lián)系電話：________________第一條項目范圍及要求1.1委托方同意將其______項目的承攬工作全部或部分委托給承攬方。1.2承攬方同意按照委托方的要求，完成______項目的承攬工作。1.3項目具體要求如下：（1）項目內(nèi)容：________________（2）項目地點(diǎn)：________________（3）項目時間：________________（4）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________________第二條合同價格及支付方式2.1承攬方同意按照下列價格承攬本項目：（1）承攬費(fèi)用：________________元；（2）其他費(fèi)用：________________元。2.2委托方應(yīng)按照下列方式支付承攬費(fèi)用：（1）預(yù)付款：委托方應(yīng)在合同簽訂后______天內(nèi)，向承攬方支付承攬費(fèi)用的______%；（2）進(jìn)度款：承攬方完成項目進(jìn)度達(dá)到______%，委托方應(yīng)支付相應(yīng)的承攬費(fèi)用；（3）尾款：承攬方完成本項目并經(jīng)委托方驗收合格后，委托方應(yīng)支付承攬費(fèi)用的剩余部分。第三條合同履行及驗收3.1承攬方應(yīng)按照本合同約定的項目范圍及要求，按時完成項目的承攬工作。3.2委托方應(yīng)按照本合同約定的時間節(jié)點(diǎn)，向承攬方支付相應(yīng)的承攬費(fèi)用。3.3項目驗收：（1）委托方應(yīng)在承攬方完成項目后，組織相關(guān)人員對項目進(jìn)行驗收；（2）驗收合格后，委托方應(yīng)支付承攬費(fèi)用的尾款；（3）驗收不合格的，承攬方應(yīng)按照委托方的要求，采取補(bǔ)救措施，直至達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)。第四條保密條款4.1雙方在履行本合同過程中，應(yīng)對對方提供的技術(shù)資料、商業(yè)秘密等予以保密。4.2保密期限自本合同簽訂之日起，至本合同終止或履行完畢之日止。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為本合同總價款的______%。5.2承攬方未按照約定時間完成項目的，應(yīng)按照逾期天數(shù)向委托方支付逾期違約金，逾期違約金為本合同總價款的______%。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。7.2本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________一、附件列表：1.項目詳細(xì)說明2.技術(shù)規(guī)范或設(shè)計圖紙3.質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)4.項目進(jìn)度計劃5.保密協(xié)議6.付款憑證7.驗收報告二、違約行為及認(rèn)定：1.未能按照約定的時間完成項目的承攬方，視為違約。2.未能按照約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成項目的承攬方，視為違約。3.未能按照約定的項目范圍完成的承攬方，視為違約。4.委托方未能按照約定的時間節(jié)點(diǎn)支付相應(yīng)的承攬費(fèi)用，視為違約。5.任何一方未履行保密義務(wù)，泄露對方提供的技術(shù)資料或商業(yè)秘密，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.承攬合同：一方承諾按照他方的要求完成某項工作，他方接受工作成果并支付報酬的合同。2.違約金：當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，并支付違約金。3.保密義務(wù)：合同雙方在合同履行過程中對對方提供的保密信息予以保密的義務(wù)。4.驗收：委托方對承攬方完成的工作成果進(jìn)行審查，以確認(rèn)是否符合合同約定的質(zhì)量、數(shù)量等要求。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.項目進(jìn)度延誤：解決辦法：委托方與承攬方協(xié)商，制定補(bǔ)救措施，如調(diào)整進(jìn)度計劃、增加人員或設(shè)備等。2.質(zhì)量問題：解決辦法：委托方及時向承攬方反饋質(zhì)量問題，承攬方根據(jù)要求采取補(bǔ)救措施或重新制作。3.支付糾紛：解決辦法：雙方核對付款憑證，如有爭議，可通過協(xié)商解決或依法解決。4.保密泄露：解決辦法：違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，賠償對方