2024版消防工程施工合同協(xié)議書范本模板

2024版消防工程施工合同協(xié)議書范本模板合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規(guī)模：__________1.4工程內容：__________1.5工程預算：__________1.6工程進度：__________1.7工程質量標準：__________二、甲方的權利和義務2.1甲方應向乙方提供完整的工程設計文件、施工圖紙和技術要求等相關資料，并保證資料的真實性、準確性和完整性。2.2甲方應按照約定向乙方支付工程進度款和工程結算款，具體支付方式和時間按照雙方約定的付款條款執(zhí)行。2.3甲方應負責辦理工程所需的各類審批、驗收手續(xù)，并承擔相關費用。2.4甲方應協(xié)調解決乙方在施工過程中遇到的問題，提供必要的協(xié)助和支持。2.5甲方應按照合同約定履行合同義務，不得無故拖延工程進度或者拖欠工程款。三、乙方的權利和義務3.1乙方應按照合同約定完成施工任務，并保證工程質量符合相關法律法規(guī)和標準要求。3.2乙方應按照約定的工期完成工程，如有特殊情況需要延期，應提前向甲方提出申請，并征得甲方同意。3.3乙方應按照約定的工程預算控制成本，如有超出預算的情況，應向甲方報告并按照甲方意見處理。3.4乙方應承擔施工過程中發(fā)生的安全事故和質量問題，并承擔相應責任。3.5乙方應按照合同約定履行合同義務，不得無故拖延工程進度或者拖欠款項。四、工程價款及支付4.1工程總價款為：__________元（大寫：____________________________元整）。4.2甲方按照約定的付款條款向乙方支付工程進度款和工程結算款。4.3乙方應當按照合同約定開具合法的發(fā)票，以便甲方進行財務核算和報銷。五、合同的解除和終止5.1在合同履行過程中，如甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除或者終止合同。5.2如乙方嚴重違約，甲方有權解除合同，并有權要求乙方支付違約金。5.3如因不可抗力等原因導致合同無法履行，甲乙雙方可以解除或者終止合同。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至合同約定的工程竣工并驗收合格之日終止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：一、附件列表：1.工程設計文件

2.施工圖紙

3.技術要求

4.工程預算書

5.工程進度計劃

6.審批、驗收手續(xù)相關文件

7.付款憑證

8.工程質量檢測報告

9.安全事故報告

10.合同解除或終止協(xié)議

11.法律文件（如法院判決書、調解書等）二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程進度款或工程結算款，視為違約。

2.乙方未按約定工期完成工程，視為違約。

3.乙方工程質量不符合約定或相關法律法規(guī)，視為違約。

4.乙方未按約定控制成本，導致超出預算，視為違約。

5.甲方未按約定提供完整資料、協(xié)助和支持，視為違約。

6.不可抗力因素導致合同無法履行，不視為違約。三、法律名詞及解釋：1.消防工程施工：指按照消防法律法規(guī)和消防技術標準，進行建筑消防設施的設計、安裝、調試、檢測、維護、維修等活動。

2.甲方：指承擔消防工程施工任務的單位或個人。

3.乙方：指具有消防工程施工資質的單位。

4.工程進度：指工程按照約定的時間節(jié)點完成的情況。

5.工程質量：指工程滿足設計文件、施工圖紙和技術要求的能力。

6.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方拖延支付工程款。

解決辦法：按照合同約定的付款條款催促甲方支付，必要時可尋求法律途徑。2.問題：乙方延期交付工程。

解決辦法：與乙方協(xié)商，根據實際情況順延工期，必要時可要求乙方支付違約金。3.問題：工程質量不合格。

解決辦法：要求乙方按照合同約定進行整改或重新施工，必要時可尋求法律途徑。4.問題：合同爭議無法協(xié)商解決。

解決辦法：向有管轄權的人民法院提起訴訟，通過司法程序解決爭議。5.問題：不可抗力導致合同無法履行。

解決辦法：根據合同約定和相關法律法規(guī)，協(xié)商解除或終止合同。五、所有應用場景：1.各類建筑物的