2024年期房屋建設腳手架施工合同范本

標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年期房屋建設腳手架施工合同范本本合同目錄一覽1.定義與術語1.1合同各方1.2腳手架1.3施工期1.4工程質量1.5工程量1.6施工方案1.7施工安全2.合同金額與支付2.1合同金額2.2支付方式2.3進度付款2.4最終付款2.5支付條件3.施工許可與手續(xù)3.1施工許可3.2相關手續(xù)3.3許可變更3.4許可終止4.施工期限與延期4.1施工期限4.2延期申請4.3延期批準4.4延期費用5.工程質量與檢驗5.1工程質量標準5.2檢驗程序5.3質量問題處理5.4復驗與驗收6.施工安全與保險6.1施工安全要求6.2安全防護措施6.3安全事故處理6.4保險責任7.合同變更與解除7.1合同變更7.2變更程序7.3合同解除7.4解除后果8.違約責任與賠償8.1違約行為8.2違約責任8.3賠償計算8.4賠償責任限制9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2協(xié)商與調解9.3仲裁程序9.4法院訴訟10.合同的成立、生效與終止10.1合同成立10.2合同生效10.3合同終止10.4合同檔案保管11.保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3保密義務11.4保密違約責任12.合同的轉讓與分包12.1合同轉讓12.2轉讓條件12.3分包管理12.4分包責任13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力后果13.3不可抗力通知13.4不可抗力后果處理14.其他條款14.1合同修改14.2合同補充14.3附件說明14.4法律適用14.5爭議解釋14.6合同語言版本第一部分：合同如下：第一條定義與術語1.1合同各方甲方：__________乙方：__________1.2腳手架腳手架指用于房屋建設施工的臨時支架結構，包括立桿、橫桿、斜桿、連墻件等組成部分，以及與腳手架相關的配件和設施。1.3施工期施工期指自合同簽訂之日起至工程竣工交付之日止的期間。1.4工程質量工程質量指腳手架施工符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和設計要求，確保施工安全、穩(wěn)定、可靠。1.5工程量工程量指根據(jù)施工圖紙和施工方案確定的腳手架搭設、拆除的總面積、高度、長度等數(shù)量。1.6施工方案施工方案指為實現(xiàn)腳手架施工目標而編制的施工組織設計、施工工藝、安全防護措施、施工進度計劃等文件。1.7施工安全施工安全指在腳手架施工過程中，采取必要的安全防護措施，確保人身和財產(chǎn)安全，防止事故發(fā)生。第二條合同金額與支付2.1合同金額合同金額為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2支付方式支付方式為銀行轉賬，賬號信息如下：開戶行：__________戶名：__________賬號：__________2.3進度付款進度付款按照施工進度分階段支付，具體付款比例和時間如下：（1）__________%；__________日前支付（2）__________%；__________日前支付（3）__________%；__________日前支付2.4最終付款工程驗收合格后，甲方應在驗收報告書上簽字確認，并在__________日內支付剩余合同金額的__________%。2.5支付條件乙方完成約定的施工內容，且質量符合合同約定，甲方應及時支付相應的款項。第三條施工許可與手續(xù)3.1施工許可乙方應依法辦理施工許可相關手續(xù)，并將相關文件提交甲方備案。3.2相關手續(xù)相關手續(xù)包括但不限于：施工許可證、安全施工證、臨時占地許可等。3.3許可變更如遇施工許可變更，乙方應及時通知甲方，并按照變更后的要求進行施工。3.4許可終止施工許可終止后，乙方應按照甲方要求拆除腳手架，清理施工現(xiàn)場。第四條施工期限與延期4.1施工期限腳手架施工期限為__________日。4.2延期申請如需延期，乙方應提前__________日向甲方提出書面延期申請，并說明延期理由。4.3延期批準甲方應在收到延期申請后__________日內予以批準或拒絕。4.4延期費用延期期間，乙方應支付合同金額的__________%作為延期費用。第五條工程質量與檢驗5.1工程質量標準腳手架施工質量應符合國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和設計要求。5.2檢驗程序乙方應按照施工方案和質量標準進行施工，并接受甲方和監(jiān)理單位的檢查、驗收。5.3質量問題處理如發(fā)現(xiàn)質量問題，乙方應立即停止施工，查找原因，并按照甲方的要求進行整改。5.4復驗與驗收工程驗收合格后，乙方應提交完整的施工資料和驗收報告，甲方應在驗收報告上簽字確認。第六條施工安全與保險6.1施工安全要求乙方應嚴格按照國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定進行施工，確保施工安全。6.2安全防護措施乙方應采取必要的安全防護措施，包括但不限于：安全網(wǎng)、防護欄桿、警示標志等。6.3安全事故處理如發(fā)生安全事故，乙方應立即報告甲方和相關部門，并按照甲方要求進行處理。6.4保險責任乙方應購買__________萬元的人身意外傷害保險，并提交保險單復印件給甲方備案。第八條合同變更與解除8.1合同變更合同變更應書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。變更內容應明確、具體。8.2變更程序變更程序如下：1）乙方提出書面變更申請，說明變更理由及內容；2）甲方收到申請后，應在__________日內回復乙方；3）雙方就變更內容達成一致，簽訂書面變更協(xié)議；4）變更協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章確認后生效。8.3合同解除合同解除應書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。解除原因包括但不限于：1）雙方協(xié)商一致；2）甲方違反合同約定，導致乙方無法繼續(xù)履行；3）不可抗力事件導致合同無法履行。8.4解除后果合同解除后，乙方應按照甲方要求拆除腳手架，清理施工現(xiàn)場。甲方應在合同解除后__________日內支付乙方合同金額的__________%作為賠償。第九條違約責任與賠償9.1違約行為違約行為包括但不限于：1）甲方未按約定時間支付款項；2）乙方未按約定時間完成施工；3）乙方施工質量不符合合同約定。9.2違約責任違約方應承擔違約責任，包括但不限于：1）支付違約金；2）賠償對方因此造成的損失。9.3賠償計算賠償金額根據(jù)違約程度、損失大小等因素確定。具體計算方式由雙方協(xié)商確定。9.4賠償責任限制違約方的賠償責任總額不得超過合同金額的__________%。第十條爭議解決10.1爭議解決方式1）調解；2）仲裁；3）訴訟。10.2協(xié)商與調解雙方應保持溝通，積極協(xié)商，爭取達成一致意見。必要時，可以邀請第三方調解。10.3仲裁程序如選擇仲裁，仲裁地點為__________，仲裁機構為__________。仲裁裁決為終局裁決，對雙方均有約束力。10.4法院訴訟如選擇訴訟，管轄法院為__________。第十一條合同的成立、生效與終止11.1合同成立本合同自雙方簽字蓋章之日起成立。11.2合同生效本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.3合同終止合同終止指合同約定的權利義務全部履行完畢，雙方合同關系消滅。11.4合同檔案保管合同及相關文件、資料的保管責任由甲方承擔。第十二條保密條款12.1保密內容保密內容包括但不限于：合同內容、技術秘密、商業(yè)秘密等。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同終止之日止。12.3保密義務雙方對保密內容承擔保密義務，不得向第三方泄露。12.4保密違約責任違反保密義務的一方應承擔違約責任，包括但不限于：支付違約金、賠償損失等。第十三條合同的轉讓與分包13.1合同轉讓未經(jīng)甲方同意，乙方不得將合同權利義務全部或部分轉讓給第三方。13.2轉讓條件1）取得甲方書面同意；2）受讓人具備相應的資質和能力；3）轉讓不得增加甲方負擔。13.3分包管理乙方不得將合同工程分包給不具備相應資質的單位或個人。分包管理應遵循合同約定和相關規(guī)定。13.4分包責任分包單位應按照分包合同約定承擔相應責任。如分包單位違約，乙方應承擔連帶責任。第十四條其他條款14.1合同修改合同修改應書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。14.2合同補充合同補充應書面協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認。14.3附件說明合同附件為合同不可分割的一部分，與合同具有同等法律效力。14.4法律適用本合同適用中華人民共和國法律。14.5爭議解釋本合同爭議由合同當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按合同約定選擇第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：合同協(xié)議書附件2：施工方案及安全防護措施附件3：施工圖紙附件4：施工進度計劃附件5：施工人員名單及資質證明附件6：施工材料明細表附件7：質量檢驗標準及方法附件8：保險單復印件附件9：施工許可及相關手續(xù)文件附件10：合同變更協(xié)議附件11：違約金計算公式附件12：調解協(xié)議書附件13：仲裁裁決書附件14：法院判決書附件詳細要求和說明：附件1：合同協(xié)議書本附件為合同的核心文件，明確了雙方的權利義務和合同條款。附件2：施工方案及安全防護措施本附件詳細說明了施工的具體方案和安全防護措施，包括腳手架的搭設、拆除方法及安全要求。附件3：施工圖紙本附件提供了施工所需的圖紙，包括腳手架的布置圖、結構圖等。附件4：施工進度計劃本附件詳細列出了施工的時間安排和進度計劃，包括各階段的開始和結束時間。附件5：施工人員名單及資質證明本附件列出了施工人員的名單及其相關資質證明，以確保施工團隊的專業(yè)能力。附件6：施工材料明細表本附件詳細列出了施工所需的材料種類、數(shù)量和規(guī)格。附件7：質量檢驗標準及方法本附件明確了質量檢驗的標準和方法，以確保施工質量符合要求。附件8：保險單復印件本附件提供了乙方購買的人身意外傷害保險的保險單復印件，以證明保險的有效性。附件9：施工許可及相關手續(xù)文件本附件包含了施工許可及相關手續(xù)的文件，證明了乙方已合法辦理施工許可。附件10：合同變更協(xié)議本附件用于記錄合同變更的內容和雙方的責任，如有變更事項，需雙方簽字確認。附件11：違約金計算公式本附件提供了違約金的計算公式，用于計算違約行為導致的違約金金額。附件12：調解協(xié)議書本附件用于記錄雙方在爭議解決過程中的調解協(xié)議，經(jīng)雙方簽字確認后生效。附件13：仲裁裁決書本附件記錄了仲裁委員會對爭議的裁決結果，具有法律效力。附件14：法院判決書本附件記錄了法院對爭議的判決結果，具有法律效力。說明二：違約行為及責任認定：1.甲方未按約定時間支付款項2.乙方未按約定時間完成施工3.乙方施工質量不符合合同約定4.乙方未采取合同約定的安全防護措施5.乙方未按施工方案進行施工違約責任認定標準：1.甲方未按約定時間支付款項，乙方有權要求甲方支付違約金，違約金計算方式詳見附件11。2.乙方未按約定時間完成施工，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金計算方式詳見附件11。3.乙方施工質量不符合合同約定，甲方有權要求乙方進行整改，必要時可要求乙方支付賠償金。4.乙方未采取合同約定的安全防護措施，甲方有權要求乙方立即采取補救措施，并支付因此造成的損失。5.乙方未按施工方案進行施工，甲方有權要求乙方按照施工方案進行施工，并支付因此造成的損失。示例說明：如果甲方未按約定時間支付款項，乙方可以要求甲方支付違約金。假設合同金額為100萬元，甲方遲延支付1個月，根據(jù)附件11的違約金計算公式，甲方應支付違約金為合同金額的1%即1萬元。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力事件：指不