2024銷售擔保合同

2024最新銷售擔保合同合同編號：__________合同各方：1.賣方：（詳細信息：名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等）2.買方：（詳細信息：名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式等）鑒于賣方擁有商品的完全所有權和知識產權，愿意向買方銷售該商品，買方愿意購買該商品，雙方經協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條商品及價格1.商品名稱：__________2.商品數量：__________3.商品單價：__________4.總價款：__________第二條支付方式1.買方應在合同簽訂后__________日內，向賣方支付總價款的__________%。2.買方在支付首款后，賣方應按照約定的進度，向買方交付商品。3.買方在收到商品后，應在驗收合格后__________日內支付剩余款項。第三條交付及驗收1.賣方應按照合同約定的時間、地點和方式，向買方交付商品。2.買方應在收到商品后__________日內進行驗收，并將驗收結果通知賣方。3.如買方對商品有異議，應在驗收合格后__________日內向賣方提出，并提供書面材料。第四條擔保1.賣方應對所銷售的商品質量、性能、知識產權等事項提供擔保。2.賣方應在合同簽訂后__________日內，向買方提供所銷售商品的詳細技術資料、產品說明書等。3.如因商品質量、性能等原因導致買方遭受損失，賣方應承擔相應的賠償責任。第五條售后服務1.賣方應提供__________個月的售后服務，包括技術支持、設備維護等。2.賣方在售后服務期間，應按照買方的要求，及時解決商品使用中出現(xiàn)的問題。3.售后服務期滿后，如買方需繼續(xù)享有售后服務，雙方可另行簽訂協(xié)議。第六條違約責任1.如賣方未按照合同約定時間、地點和方式交付商品，買方有權要求賣方支付違約金。2.如買方未按照合同約定時間支付款項，賣方有權要求買方支付違約金。3.如一方違反合同其他約定，導致合同無法履行，應承擔相應的違約責任。第七條爭議解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。2.如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定1.雙方應遵守國家相關法律法規(guī)，不得從事違法經營活動。2.合同的修改、補充必須采用書面形式，經雙方簽字蓋章后生效。3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。賣方（蓋章）：__________年__________月__________日買方（蓋章）：__________年__________月__________日一、附件列表：1.商品詳細技術資料

2.產品說明書

3.商品驗收報告

4.售后服務協(xié)議

5.違約金計算公式

6.法律文件（如相關法律法規(guī)、法院判決書等）二、違約行為及認定：1.賣方未按照合同約定時間、地點和方式交付商品

2.賣方未按照約定提供售后服務

3.賣方提供的商品質量、性能不符合合同約定

4.買方未按照合同約定時間支付款項

5.買方在收到商品后未按照約定進行驗收

6.買方在售后服務期滿后仍要求賣方提供服務三、法律名詞及解釋：1.賣方：指擁有商品所有權和知識產權，向買方銷售商品的一方。

2.買方：指購買商品并支付價款的一方。

3.違約金：指一方違反合同約定，應向另一方支付的賠償金。

4.售后服務：指商品銷售后，賣方提供的技術支持、設備維護等服務。

5.驗收：指買方在收到商品后，對商品進行檢驗、測試等活動，以確認商品是否符合合同約定。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.商品交付延誤：與賣方溝通，要求盡快交付商品，如延誤嚴重，可要求支付違約金。

2.商品質量問題：及時向賣方提出，并提供書面材料，要求賣方承擔賠償責任。

3.售后服務不足：向賣方提出服務不足的具體事項，要求賣方在約定時間內補充服務。

4.買方付款延誤：與買方溝通，要求盡快付款，如延誤嚴重，可要求支付違約金。

5.爭議解決：在爭議發(fā)生時，嘗試友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，向法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.賣方為制造商，買方為分銷商或零售商

2.賣方提供新技術、新產品給買方進行銷