鐵塔基站施工合同2024年

?鐵塔基站施工合同2024年合同編號：____________一、工程概況1.工程名稱：____鐵塔基站施工項目2.工程地點：____________3.工程內(nèi)容：包括但不限于鐵塔建設(shè)、基站設(shè)備安裝、調(diào)試及附屬設(shè)施施工等（具體內(nèi)容詳見附件一）。4.工程規(guī)模：____________二、合同工期1.本工程合同工期為____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.若因不可抗力等因素導(dǎo)致工期延誤，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，具體工期調(diào)整事宜由雙方簽訂書面補充協(xié)議。三、合同價款1.本工程合同價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____________元。2.付款方式：按照工程進(jìn)度分期支付，具體付款比例及時間詳見附件二。四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.工程質(zhì)量必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。2.工程質(zhì)量保證期為____年，自工程驗收合格之日起計算。五、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.甲方負(fù)責(zé)提供施工圖紙、技術(shù)資料及施工所需的相關(guān)證件。2.甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場外圍關(guān)系，保障乙方順利施工。3.甲方有權(quán)對乙方施工過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并提出整改要求。4.甲方應(yīng)按合同約定及時支付工程款項。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.乙方應(yīng)按照施工圖紙、技術(shù)要求及國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行施工。2.乙方應(yīng)確保工程質(zhì)量和安全施工，對施工過程中發(fā)生的一切安全事故承擔(dān)責(zé)任。3.乙方應(yīng)按甲方要求提供工程進(jìn)度報告及工程驗收資料。4.乙方有權(quán)按照合同約定收取工程款項。六、違約責(zé)任1.任何一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無法履行，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金為合同總價款的____%。2.因乙方原因?qū)е鹿こ萄悠?，乙方?yīng)按延期天數(shù)向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的____%。七、爭議解決1.本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。2.若協(xié)商不成，雙方同意向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他約定1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。2.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：____________乙方（蓋章）：____________法定代表人（或授權(quán)代表）：____法定代表人（或授權(quán)代表）：____簽訂日期：____________簽訂地點：____________附件一：工程內(nèi)容詳細(xì)清單附件二：付款方式及時間表注意事項：1.權(quán)利與義務(wù)的明確：合同中應(yīng)清晰界定甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，避免因權(quán)責(zé)不清導(dǎo)致的糾紛。解決辦法：在合同中詳細(xì)列舉甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保雙方在簽訂合同時明確各自的責(zé)任和權(quán)益。法律名詞解釋：違約責(zé)任：指合同一方違反合同約定，不履行或不適當(dāng)履行合同義務(wù)所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。不可抗力：指無法預(yù)見、無法避免并且無法克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為等，可能導(dǎo)致合同無法履行。2.違約金：是指合同當(dāng)事人違反合同約定時，根據(jù)法律規(guī)定或合同約定，向?qū)Ψ街Ц兜囊欢〝?shù)額的金錢，作為對違約行為的懲罰或?qū)κ丶s方損失的補償。協(xié)商：指合同當(dāng)事人通過友好談判，自行解決爭議的方法。訴訟：指合同當(dāng)事人將爭議提交人民法院，由法院依法作出判決的爭議解決方式。1.極端天氣情況：如果施工地經(jīng)常遇到極端天氣，比如臺風(fēng)、洪水，我們可以增加這樣一個補充條款：“若因極端天氣影響，導(dǎo)致施工無法按期進(jìn)行，乙方應(yīng)立即通知甲方，并共同協(xié)商確定合理的工期延長方案?！?.特殊地形：“鑒于工程地點地形特殊，乙方在施工前應(yīng)充分評估地形對施工的影響，并制定相應(yīng)的安全施工方案。如因地形原因?qū)е率┕るy度增加，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)整合同價款?！?.不可預(yù)見的困難：“施工期間，如乙方遇到不可預(yù)見的地質(zhì)條件變化或其他困難，乙方應(yīng)及時通知甲方，并共同協(xié)商解決方法，必要時可調(diào)整合同價款和工期?！?.附件一：工程內(nèi)容詳細(xì)清單這個清單會詳細(xì)列出所有的施工項目和具體的工程量，確保雙方對工程內(nèi)容有清晰的了解。2.附件二：付款方式及時間表這個附件會明確每期付款的比例、金額和具體的付款時間點。3.附件三：施工圖紙及技術(shù)資料這個附件包括所有的施工圖紙、設(shè)計方案和必要的技術(shù)文件。4