2024年研究所防火門施工合同

?2024年研究所防火門施工合同合同編號：__________第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內(nèi)容：乙方負責對甲方研究所的防火門進行施工安裝，包括但不限于防火門的采購、運輸、安裝、調(diào)試等。第二條工程期限2.1本合同簽訂之日起至____年__月__日，共計____天。2.2乙方應按照甲方要求的工程進度計劃，按時完成施工任務。第三條工程質(zhì)量3.1乙方應按照國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準和甲方的具體要求，確保施工質(zhì)量。3.3乙方應確保施工過程中的安全，對施工人員的人身安全和財產(chǎn)安全負責。第四條工程價款4.1工程價款為人民幣（大寫）：____元整（小寫）：____元。4.2乙方應按照合同約定的工程進度和工程質(zhì)量，提交相應的工程進度款申請，甲方應在收到申請后的____個工作日內(nèi)審核并支付。4.3工程驗收合格后，甲方應在驗收合格后的____個工作日內(nèi)支付乙方剩余工程價款。第五條工程驗收5.1乙方應在施工完成后向甲方提交工程驗收申請，甲方應在收到申請后的____個工作日內(nèi)組織驗收。5.2驗收合格后，雙方簽訂工程驗收報告，作為支付工程價款的依據(jù)。5.3如驗收不合格，乙方應根據(jù)甲方提出的整改意見進行整改，直至驗收合格。第六條違約責任6.1乙方未按照約定完成施工任務，甲方有權要求乙方支付違約金，違約金為合同總價的____%。6.2乙方未能按照約定質(zhì)量完成施工，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。6.3甲方未能按時支付工程價款，乙方有權要求甲方支付逾期付款違約金，違約金為逾期付款金額的____%。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決。7.2如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________甲方代表（簽名）：__________乙方代表（簽名）：__________簽訂日期：__________注意事項：1.工程概況明確：合同中應詳細列出工程名稱、地點和內(nèi)容，確保雙方對工程范圍有清晰的認識。2.工程期限嚴格遵守：雙方應明確工程的開始和結束日期，并嚴格遵守，以免出現(xiàn)工期延誤的違約責任。3.工程質(zhì)量標準：乙方應確保施工質(zhì)量符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，甲方有權對工程質(zhì)量進行監(jiān)督和驗收。4.工程價款支付：明確價款金額、支付方式和時間，確保雙方的權益。5.工程驗收流程：雙方應按照約定的流程進行驗收，驗收合格后支付剩余價款。6.違約責任明確：合同中應明確雙方在違約情況下的責任和違約金的計算方式。7.爭議解決方式：合同應規(guī)定爭議解決的方式和地點，通常為協(xié)商或訴訟。解決辦法：1.協(xié)商：在出現(xiàn)爭議時，雙方應嘗試通過協(xié)商解決，以減少時間和成本。2.調(diào)解：如協(xié)商不成，可尋求第三方調(diào)解機構協(xié)助解決。3.訴訟：作為的爭議解決手段，任何一方均可向法院提起訴訟。法律名詞解釋：1.違約金（LiquidatedDamages）：指合同一方未履行合同義務時，按照合同約定預先確定的金額向另一方支付的賠償金。2.逾期付款違約金（LatePaymentPenalty）：指合同一方未按時支付款項時，應向另一方支付的額外費用，通常按逾期金額的一定比例計算。3.協(xié)商（Negotiation）：指雙方在自愿、平等的基礎上，通過對話和討論達成一致意見的過程。4.調(diào)解（Mediation）：指在第三方的協(xié)助下，雙方通過溝通和協(xié)商解決爭議的過程。5.訴訟（Litigation）：指雙方將爭議提交給法院，由法院根據(jù)法律程序進行審理并作出判決的法律行為。特殊應用場合及補充條款：1.場合：研究所位于地震多發(fā)區(qū)域，對建筑物的安全性有特殊要求。補充條款：乙方應確保所提供的防火門不僅能滿足普通防火要求，還必須符合抗震設防標準，能夠在地震發(fā)生時保持結構的完整性，保障人員安全。2.場合：研究所涉及國家秘密，對安全保密有極高要求。補充條款：乙方在施工過程中應遵守國家保密法律法規(guī)，對涉及的秘密信息嚴格保密，不得泄露。乙方人員需簽訂保密協(xié)議，如有違約，應承擔相應的法律責任。3.場合：研究所計劃在未來進行擴建，對防火門的安裝有預留空間的要求。補充條款：乙方在安裝防火門時，需考慮到未來擴建的需要，預留出足夠的安裝空間和接口，以便后續(xù)擴建時能夠順利接入。4.場合：研究所內(nèi)有特殊功能的實驗室，對防火門的材質(zhì)和性能有特殊要求。補充條款：乙方應提供符合實驗室特殊要求的防火門，比如耐腐蝕、耐高溫等，確保防火門能夠適應實驗室的特殊環(huán)境。合同所需附件列表：1.甲方研究所的施工圖紙和技術要求。2.乙方資質(zhì)證書和安全生產(chǎn)許可證。3.