工程建設(shè)法規(guī)與案例 第3版 課件 第9-11章 建設(shè)工程合同法律制度、工程建設(shè)環(huán)境保護法律制度、建設(shè)工程糾紛解決及法律責(zé)任

第9章建設(shè)工程合同法律制度合同概述合同的訂立合同的效力合同履行、變更、轉(zhuǎn)讓和終止違約責(zé)任建設(shè)工程合同及糾紛司法解釋知識點與能力點要求：熟悉合同訂立、合同效力、合同履行、合同解除、違約責(zé)任、無效施工合同種類，熟悉施工合同主要規(guī)定。23建設(shè)工程常見合同關(guān)系4第9章建設(shè)工程合同法律制度9.1合同概述合同概念合同是平等主體的自然人、法人、其他組織（非法人組織）之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。如買賣關(guān)系、租賃關(guān)系等。5合同特點——法律約束力（僅約束合同當(dāng)事人）（1）當(dāng)事人必須按合同的約定全面履行合同義務(wù)。

（2）合同一經(jīng)依法成立，合同的當(dāng)事人就不能隨意撕毀合同，擅自更或解除合同。（3）當(dāng)合同當(dāng)事人權(quán)利被侵害時，可追究違約方的違約責(zé)任。（4）在對方違約的情形下，守約方有權(quán)單方解除合同。（5）當(dāng)事人依據(jù)合同取得的利益受法律保護。69.2合同的訂立7訂約主體存在雙方或多方當(dāng)事人訂約當(dāng)事人對主要條款達成合意合同的成立應(yīng)具備要約和承諾階段9.2.1要約81.要約的概念要約希望與他人訂立合同投標文件承諾受要約人同意要約的意思表示中標通知書2.要約邀請

招標公告、招標文件是要約邀請要約的法律效力生效時間

以對話方式作出的意思表示（要約）,相對人知道其內(nèi)容時生效。以非對話方式（書面）作出的意思表示(要約）,到達相對人時生效。要約生效后,要約人不得擅自撤回或更改。要約對要約人的效力要約一經(jīng)生效，要約人即受到要約的拘束，不得隨意撤回、變更。要約對受要約人的效力受要約人在要約發(fā)生效力時取得承諾的資格（沒承諾義務(wù)）9要約的撤回與撤銷10這個要約能否撤銷？甲方以書面形式向乙方訂購一批貨物，要求立即發(fā)貨，乙方迅速準備貨源并雇車，隨后甲方發(fā)出了撤銷通知。不能撤銷；受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經(jīng)為履行合同作了準備工作。119.2.2承諾(Acceptance)1.承諾的概念受要約人同意要約的意思表示。承諾一旦生效，合同即成立內(nèi)容必須與要約的內(nèi)容一致必須在要約的有效時限內(nèi)作出2.承諾生效以非對話方式作出的承諾，到達相對人時生效。承諾的通知到達要約人時生效,承諾生效時合同成立。123.承諾超期

視為新要約【例題1】某施工企業(yè)向某玻璃廠發(fā)出購買玻璃的要約，要求玻璃廠5月20日之前確認，玻璃廠于5月25日答復(fù)同意。玻璃廠同意的行為應(yīng)視為（）【一建真題】A、要約邀請B、承諾C、承諾意向D、新要約答案：D【例題2】水泥廠在承諾有效期內(nèi)，對施工單位訂購水泥的要約做出了完全同意的答復(fù)，則該水泥買賣合同成立的時間為（

）?！疽唤ㄕ骖}】A、水泥廠的答復(fù)文件到達施工單位時B、施工單位發(fā)出訂購水泥的邀約時C、水泥廠發(fā)出答復(fù)文件時D、施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時【答案】A【解析】承諾的通知到達要約人時生效,承諾生效時合同成立。

13課堂練習(xí)1、2020年3

月12

日，甲建筑工程公司向乙鋼鐵公司發(fā)出一封傳真，內(nèi)容如下：本公司希望向你公司購買二級螺紋鋼20t，每噸4800

元，2020

年3

月20

日之前在甲公司所在城市的火車站交貨，貨到付款，請于3

日內(nèi)答復(fù)。2020

年3

月14

日，乙公司回復(fù)：同意你方要求，但請預(yù)付3

萬元定金。對于本案的表述正確的是（

）。

A．甲公司和乙公司通過要約和承諾訂立合同，合同已經(jīng)成立

B．甲公司的傳真不構(gòu)成要約，所以合同并未成立

C．乙公司的回復(fù)不構(gòu)成承諾，所以合同并未成立

D．甲公司的傳真不構(gòu)成要約，乙公司的回復(fù)也不構(gòu)成承諾，所以合同并未成立

【答案】C，【解析】乙公司回復(fù)是新要約，沒有承諾，合同不成立。14建設(shè)工程領(lǐng)域重要文件的本質(zhì)項目內(nèi)容招標公告要約邀請招標文件要約邀請、招標文件中缺最重要的條款－價格投標文件要約（投標截止時生效）中標通知書承諾（中標通知書發(fā)出）15169.3合同的效力掌握：1.合同的成立時間和生效要件效力待定合同可撤銷合同無效合同件無效合同和可撤銷合同的區(qū)別合同無效、合同被撤銷的后果17【合同成立與合同生效】合同成立（交易達成）：訂約當(dāng)事人對合同主要條款達成一致意見。合同生效（交易生效）：訂約方達成的合同條款合法有效，受到法律保護，產(chǎn)生法律約束力。依法成立的合同，自成立時生效，但合同另有約定的除外。18合同的效力199.3.1合同成立時間1）依法成立的合同，自成立時生效。承諾生效時合同成立。2）當(dāng)事人采用合同書形式訂立合同的,自當(dāng)事人均簽名、蓋章或者按指印時合同成立。在簽名、蓋章或者按指印之前,當(dāng)事人一方已經(jīng)履行主要義務(wù),對方接受時,該合同成立。事實合同3）當(dāng)事人一方通過互聯(lián)網(wǎng)等信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的商品或者服務(wù)信息符合要約條件的,對方選擇該商品或者服務(wù)并提交訂單成功時合同成立,但是當(dāng)事人另有約定的除外。（《民法典》）209.3.2合同生效的條件1)當(dāng)事人具有相應(yīng)的民事行為能力。2)意思表示真實。3)不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定，不違背公序良俗。21無效合同、效力待定合同、可撤銷合同的情形無效合同效力待定合同可撤銷合同違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定主體資格有問題意思表示不真實1）無民事行為能力人訂立的合同2）雙方以虛假意思表示，訂立的合同。3）違反法律、行政法規(guī)效力性強制性規(guī)定4）違背公序良俗的合同5）惡意串通損害他人利益的合同1）限制民事行為能力人訂立的合同2）無權(quán)代理人訂立的合同經(jīng)被代理人追認后，合同有效1）因重大誤解訂立的合同。2）訂立合同時顯失公平的合同。3）一方以欺詐手段,使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同。4）一方以脅迫的手段,使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同。22合同效力小結(jié)239.3.5合同無效和被撤銷合同的法律后果項目內(nèi)容無效合同的效力·合同自始（訂立之日起）沒有約束力·合同部分無效，不影響其他部分的效力·合同無效，不影響合同中獨立存在的有關(guān)解決爭議方法的條款（清理、結(jié)算、仲裁條款）無效合同（合同被撤銷）法律后果·因該合同取得的財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還（財產(chǎn)返還）·不能返還或者沒有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價補償（折價補償）·有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失（賠償損失）·雙方都有過錯的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任24【例題】某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時，下列表述錯誤的是（

）。（一建真題）A、承包人可申請法院撤銷合同B、承包人可放棄撤銷權(quán)，繼續(xù)認可該合同C、承包人放棄撤銷權(quán)后發(fā)包人享有該權(quán)利D、承包人享有撤銷權(quán)而發(fā)包人不享有該權(quán)利【答案】C，【解析】A,可以撤銷；B，可以不撤銷，合同有效；D,受重大誤解影響一方有撤銷權(quán)。259.4合同的履行、變更、轉(zhuǎn)讓和終止條款約定不明履行規(guī)則不安抗辯權(quán)變更合同條件合同轉(zhuǎn)讓條件終止（重點-合同解除）269.4.1合同的履行

條款約定不明履行規(guī)則（三步曲）

272.抗辯權(quán)-不安抗辯權(quán)指在雙務(wù)合同中，先履行義務(wù)一方在后履行義務(wù)一方當(dāng)事人的財產(chǎn)狀況發(fā)生惡化而有難以對待給付之虞時,有權(quán)要求對方先為對待履行或提供擔(dān)保，在對方未為對待履行或未提供擔(dān)保時，有權(quán)中止合同而拒絕自己的履行。28適用不安抗辯權(quán)的效力中止合同（暫停）解除合同（注意前提）不安抗辯權(quán)適用情形經(jīng)營狀況嚴重惡化；轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；喪失商業(yè)信譽；有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。29【例題】

甲、乙簽訂一份水泥買賣合同，甲為出賣人，乙為買受人。合同中約定乙將貨款20萬元支付給甲5天內(nèi)，甲將水泥運至乙的工地。當(dāng)乙準備按合同約定支付貨款時，突然得到消息，并有確切證據(jù)證明甲存在（）情形之一的，乙即可中止履行合同。答案：ACDE經(jīng)營狀況嚴重惡化領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)生重大變動喪失商業(yè)信譽轉(zhuǎn)移財產(chǎn)以逃避債務(wù)抽逃資金以逃避債務(wù)301.合同變更主體不變，內(nèi)容變合同變更需當(dāng)事人雙方協(xié)商一致9.4.2合同的變更、轉(zhuǎn)讓和終止312.合同轉(zhuǎn)讓（內(nèi)容不變，主體變）1)債權(quán)轉(zhuǎn)讓：無需對方同意,通知債務(wù)人2)債務(wù)轉(zhuǎn)移：須經(jīng)債權(quán)人同意3)合同權(quán)利、義務(wù)的(一并）概括轉(zhuǎn)移：原合同當(dāng)事人一方，經(jīng)合同另一方同意將自己在合同中的權(quán)利和義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給第三人，由第三人概括地繼承原合同的全部權(quán)利和義務(wù)。32習(xí)題演練甲與乙簽訂合同后，乙將合同轉(zhuǎn)讓給丙。這種轉(zhuǎn)讓行為是合同（）的改變。A．主體B．標的C．義務(wù)D．擔(dān)保答案：A333.合同終止

(1)合同終止的情形1)債務(wù)已經(jīng)按照約定履行（清償）2)債務(wù)相互抵銷3)債務(wù)人依法將標的物提存4)債權(quán)人免除債務(wù)5)履行債務(wù)同歸于一人（混同）6)法律規(guī)定或者當(dāng)事人約定終止的其他情形。34合同解除約定（協(xié)議）解除雙方協(xié)商一致（1）不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)（2）履行期滿前一方表明不履行主要義務(wù)（3）一方延遲履行，催告后在合理期限內(nèi)仍未履行（4）一方違約致使合同目的不能實現(xiàn)（5）法定的其他情形。(2)合同解除法定解除35【法定解除原理】（合同能夠繼續(xù)履行的，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)；不能繼續(xù)或繼續(xù)沒有意義的，不得已而解除）解除程序主張解除方應(yīng)當(dāng)通知對方。合同自通知到達對方時解除。對方有異議的，可以請求法院、仲裁機構(gòu)確認解除的效力。合同解除后，尚未履行的，終止履行已經(jīng)履行的，可以要求恢復(fù)原狀，采取補救措施，并可要求賠償損失。4）合同解除程序（單方解除）因違約解除的，可以要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任（《民法典》）365.合同解除的效力

法定解除與約定解除的不同，法定解除，自通知到達對方時合同解除（無需對方同意）?！纠}】某工程在9月10日發(fā)生了地震災(zāi)害迫使承包人停止施工。9月15日發(fā)包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9月17日發(fā)包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日發(fā)包人接到承包人同意解除合同的回復(fù)。該施工合同解除的時間應(yīng)為（）?！疽唤ㄕ骖}】A、9月10日B、9月15日C、9月17日D、9月18日

答案：C（解除合同通知到達時合同解除）【例題2★】根據(jù)《民法典》，施工企業(yè)可單方解除合同的有（）。A．建設(shè)單位交付的施工圖設(shè)計文件深度不足

B．建設(shè)單位違約致使合同目的不能實現(xiàn)C．地震導(dǎo)致合同無法履行D．建設(shè)單位遲延3日給付預(yù)付款E．建設(shè)單位提供的地質(zhì)資料不準確【答案】BC，【解析】屬于法定解除合同條件，ADE都屬于甲方違約，不屬于不能實現(xiàn)合同目的。37【例題3】解除合同表述正確的有（）?！敬鸢浮緽CD【解析】E,因一方違約而解除合同，可以追究違約方違約責(zé)任。當(dāng)事人必須全部履行各自義務(wù)后才能解除合同當(dāng)事人協(xié)商一致可以解除合同因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的一方當(dāng)事人對解除合同有異議，可以按照約定的解決爭議的方式處理合同解除后，當(dāng)事人均不再要求對方承擔(dān)任何責(zé)任389.5違約責(zé)任違約責(zé)任的概念違約責(zé)任是指當(dāng)事人一方不履行合同債務(wù)或其履行不符合約定或法律規(guī)定時，依法或依約所應(yīng)承擔(dān)的民事責(zé)任。違約責(zé)任的法律特征違約責(zé)任以違反合同義務(wù)為前提；違約責(zé)任產(chǎn)生的基礎(chǔ)是雙方當(dāng)事人之間存在合法有效的合同關(guān)系.違約責(zé)任以違反合同義務(wù)為前提.391.違約責(zé)任構(gòu)成條件只要當(dāng)事人有違約行為(不履行合同或者履行合同不符合約定)無免責(zé)條款，就要承擔(dān)違約責(zé)任。40違約行為表現(xiàn)方式違約行為1.預(yù)期違約(先期違約)2.實際違約不履行(根本不履行)履行不符合條件拒絕履行履行不能遲延履行質(zhì)量履行方式41例題【例題】某施工合同約定由施工單位負責(zé)采購材料，合同履行過程中，由于材料供應(yīng)商違約而沒有按期供貨，導(dǎo)致施工沒有按期完成。此時應(yīng)當(dāng)由（）違約責(zé)任。

A.建設(shè)單位直接向材料供應(yīng)商追究B.建設(shè)單位向施工單位追究責(zé)任，施工單位向材料供應(yīng)商追究C.建設(shè)單位向施工單位追究責(zé)任，施工單位向項目經(jīng)理追究D.建設(shè)單位不追究施工單位的責(zé)任，施工單位應(yīng)向材料供應(yīng)商追究

答案：B（有合同關(guān)系才能追究違約責(zé)任）422.違約責(zé)任承擔(dān)方式繼續(xù)履行采取補救措施賠償損失支付違約金支付定金4344【例題1】工程施工合同履行過程中，建設(shè)單位延遲支付工程款，則施工單位要求建設(shè)單位承擔(dān)違約責(zé)任的方式可以是（）?！疽唤ㄕ骖}】A、繼續(xù)履行合同B、降低工程質(zhì)量標準C、提高合同價款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息答案:AE45違約金的適用當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng)根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加；約定的違約金過于高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當(dāng)減少。當(dāng)事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應(yīng)當(dāng)履行債務(wù)。當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。（違約金、定金只能使用一種）46違約金、賠償損失和定金【例題2】關(guān)于違約金條款的適用，下列說法正確的有（）【一建真題】A、約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加B、違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權(quán)要求其繼續(xù)履行C、當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金條款或定金條款D、當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以同時適用違約金條款及定金條款E、約定的違約金高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)按實際損失金額調(diào)減【答案】A、B、C【解析】違約金，定金只能適用一種47練習(xí)題1.甲乙簽訂總價100萬元的買賣合同，雙方約定：甲向乙交納10萬元定金，貨到付款；如一方違約，向?qū)Ψ街Ц?5萬元違約金。甲如約交付了定金。合同履行中，乙不能按期交貨構(gòu)成違約，雙方解除合同。則乙最多向甲支付（）萬元。A．15B．20C．25D．30【答案】C【解析】當(dāng)事人甲可以選擇適用違約金15萬，但乙還要退還甲的10萬定金，所以合計25萬。當(dāng)然甲也可以選擇定金條款，乙雙倍返還定金，合計20萬。48492.施工單位因違反施工合同而支付違約金后，建設(shè)單位仍要求其繼續(xù)履行合同，則施工單位應(yīng)（）?！敬鸢浮緽【解析】當(dāng)事人可以要求違約方繼續(xù)履行合同拒絕履行繼續(xù)履行緩期履行要求對方支付一定費用后履行499.6建設(shè)工程合同

9.6.1建設(shè)工程合同的概念和種類建設(shè)工程合同包括工程勘察、設(shè)計、施工合同。50工程監(jiān)理合同、咨詢合同等屬于委托合同1.承包人的權(quán)利義務(wù)（1）親自完成工作任務(wù)的義務(wù)（2）在隱蔽工程完成而隱蔽前,承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人。（3）承包人(包括勘察人、設(shè)計人、施工人)的賠償責(zé)任（4）工程價款優(yōu)先受償權(quán)（5）承包人不得將工程轉(zhuǎn)包或者違法分包2.發(fā)包人的權(quán)利義務(wù)（1）檢查的權(quán)利。（2）及時驗收義務(wù)。（3）賠償義務(wù)。（4）支付價款的義務(wù)。（5）按照約定或者需要提供合格建材的義務(wù)。519.6.2建設(shè)工程合同雙方的權(quán)利義務(wù)9.7建設(shè)工程合同糾紛案件司法解釋及運用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》(簡稱《新解釋一》已于2020年12月25日由最高人民法院審判委員會第1825次會議通過，自2021年1月1日起施行。9.7.1無效施工合同1.無效施工合同的種類1)承包人未取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)或者超越資質(zhì)等級的；2)沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的；3)建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的；4）承包人因轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程與他人簽訂的建設(shè)工程施工合同。522.施工合同被認定無效后的處理原則533.不屬于無效施工合同的情形

1)竣工前取得相應(yīng)資質(zhì)的2)承攬全部勞務(wù)作業(yè)的勞務(wù)分包合同。3）發(fā)包人在起訴前取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證等規(guī)劃審批手續(xù)的除外。5455

【例題1】（真題）包工頭張某借用某施工企業(yè)的資質(zhì)與甲公司簽訂一建設(shè)工程施工合同。施工結(jié)束后，工程竣工驗收質(zhì)量合格，張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒絕，遂訴至法院。關(guān)于該案處理的說法，正確的是（）。

A.合同無效，不應(yīng)支付工程款

B.合同無效，應(yīng)參照合同約定支付工程款

C.合同有效，應(yīng)按照合同約定支付工程款

D.合同有效，不應(yīng)支付工程款

【答案】B

【解析】借用資質(zhì)為無效合同。《民法典》規(guī)定，建設(shè)工程施工合同無效，但是建設(shè)工程經(jīng)驗收合格的，可以參照合同關(guān)于工程價款的約定折價補償承包人。

【例題2】根據(jù)招投標相關(guān)法律和司法解釋，下列施工合同中，屬于無效合同的是（）?！疽唤ㄕ骖}】A、建設(shè)單位直接與專業(yè)施工單位簽訂的合同B、未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位的合同C、承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質(zhì)的承包人的合同D、投標人串通投標中標后與招標人簽訂的合同E、招標文件中明確要求投標人墊資并據(jù)此與中標人簽訂的合同

【答案】B、C、D【解析】A建設(shè)單位可以專業(yè)發(fā)包；B違法發(fā)包；C轉(zhuǎn)包無效；D中標無效；E墊資一般不違法。569.7.2建設(shè)工程質(zhì)量糾紛1)因承包人的原因造成建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定，承包人拒絕修理、返工或者改建，發(fā)包人請求減少支付工程價款的，人民法院應(yīng)予支持。2)發(fā)包人承擔(dān)過錯責(zé)任①提供的設(shè)計有缺陷。②提供或者指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備不符合強制性標準。③直接指定分包人分包專業(yè)工程。承包人承擔(dān)過錯責(zé)任a.承包人知道或應(yīng)當(dāng)知道工程設(shè)計缺陷,沒有提出,繼續(xù)施工的。b.承包人對發(fā)包人提供或指定購買的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備,未進行檢驗或經(jīng)檢驗不合格仍然使用的。c.對發(fā)包人提出的違反法律、法規(guī)和建筑工程質(zhì)量安全標準規(guī)定,降低工程質(zhì)量的要求不予拒絕的。④因勘察、設(shè)計造成的工程質(zhì)量缺陷,屬于承包人的免責(zé)范圍,應(yīng)當(dāng)由發(fā)包人先對承包人承擔(dān)責(zé)任,再由發(fā)包人依據(jù)約定向勘察、設(shè)計方主張權(quán)利。579.7.2建設(shè)工程質(zhì)量糾紛3)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用后，又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，人民法院不予支持；但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。4)因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。5)因保修人未及時履行保修義務(wù)，導(dǎo)致建筑物毀損或者造成人身損害、財產(chǎn)損失的，保修人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5859情況開工日期的確定一般情況發(fā)包人或監(jiān)理人發(fā)出的開工通知中載明的開工日期開工通知發(fā)出后，尚不具備開工條件的開工條件具備的時間承包人原因?qū)е麻_工日期推遲的開工通知載明的時間承包人經(jīng)發(fā)包人同意已實際進場施工的實際進場施工日期9.7.3工期糾紛處理1.開工日期2.實際竣工日期1）建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；2)承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；3）建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。609.7.4對計價方法的爭議問題611.工程款結(jié)算的依據(jù)和標準1）有約定的，按照約定結(jié)算工程價款。2）當(dāng)事人對工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認3）當(dāng)事人約定，發(fā)包人收到竣工結(jié)算文件后，在約定期限內(nèi)不予答復(fù)，視為認可竣工結(jié)算文件的，按照約定處理。4）當(dāng)事人約定按照固定價結(jié)算工程價款,一方當(dāng)事人請求對建設(shè)工程造價進行鑒定的,不予支持。5）一方當(dāng)事人請求將招標文件、投標文件、中標通知書作為結(jié)算工程價款的依據(jù)的，人民法院應(yīng)予支持。6）發(fā)包人與承包人另行訂立的建設(shè)工程施工合同背離中標合同的實質(zhì)性內(nèi)容，當(dāng)事人請求以中標合同作為結(jié)算建設(shè)工程價款依據(jù)的，人民法院應(yīng)予支持。9.7.4對計價方法的爭議問題2.工程欠款和墊資62（1）工程欠款及利息當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理。沒有約定的，按照同期同類貸款利率或者同期貸款市場報價利率計息。（2）工程墊資款及利息當(dāng)事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，人民法院應(yīng)予支持，但是約定的利息計算標準高于墊資時的同類貸款利率或者同期貸款市場報價利率的部分除外。當(dāng)事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。（給利息）當(dāng)事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，人民法院不予支持。（不給利息）639.7.5建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)（1）優(yōu)先受償?shù)姆秶阂勒找?guī)定的建設(shè)工程價款范圍（包括裝飾裝修）（2）不屬于優(yōu)先受償范圍的：逾期支付工程價款的利息、違約金、損害賠償金等（3）工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限最長不得超過18個月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價款之日起算。

【例題1】（真題）根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（一）》，屬于承包人建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)范圍的是（）。

A.工程款利息

B.違約金

C.工程價款

D.損害賠償金

『答案』C

『解析』承包人就逾期支付建設(shè)工程價款的利息、違約金、損害賠償金等主張優(yōu)先受償?shù)?，人民法院不予支持?/p>

【例題2】發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關(guān)于該墊資的說法，正確的是（

）【一建真題】A、法律規(guī)定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效B、發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資，但可以不支付利息C、雙方約定的墊資條款有效，發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資并支付利息D、墊資違反相關(guān)規(guī)定，應(yīng)予以沒收答案：B64【案例】某工程竣工后，建設(shè)單位工程欠款總額為1670萬元（含欠款利息70萬元及建設(shè)單位違約金90萬元），隨后施工單位依法行使了工程款優(yōu)先受償權(quán)。問題：本事件中，施工單位行使工程款優(yōu)先受償權(quán)可獲得多少工程款？行使工程款優(yōu)先受償權(quán)的起止時間是如何規(guī)定的？【答題要點】1、工程款優(yōu)先受償范圍為承包人為工程的實際支出（已經(jīng)物化為工程的支出，包括墊資、管理費，不包括欠款利息、違約金）：1670-70-90=1510萬元；2、工程款優(yōu)先受償權(quán)行使期間：承包人應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)行使建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)，但最長不得超過十八個月，自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價款之日起算。65謝謝觀看66第10章工程建設(shè)環(huán)境保護法律制度1工程建設(shè)環(huán)境保護法律制度概述2建設(shè)項目環(huán)境保護專項法律規(guī)定3環(huán)境影響評價法律制度4建設(shè)項目環(huán)境保護驗收

第10章工程建設(shè)環(huán)境保護法律制度10.1環(huán)境保護法律制度概述（了解）68了解環(huán)境保護基本制度10.2.2環(huán)境噪聲污染防治法律制度（重點）

10.2建設(shè)項目環(huán)境保護專項法的規(guī)定10.2.1固體廢物污染環(huán)境防治法律制度10.2.3施工現(xiàn)場廢氣污染防治10.2.4水污染的防治6970建設(shè)項目噪聲污染防治1）建設(shè)項目的噪聲污染防治設(shè)施應(yīng)當(dāng)與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。

2）建設(shè)項目在投入生產(chǎn)或者使用之前，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對配套建設(shè)的噪聲污染防治設(shè)施進行驗收，編制驗收報告，并向社會公開。

3）未經(jīng)驗收或者驗收不合格的，該建設(shè)項目不得投入生產(chǎn)或者使用。建筑施工噪聲污染防治1）建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定將噪聲污染防治費用列入工程造價，在施工合同中明確施工單位的噪聲污染防治責(zé)任。

2）施工單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定制定噪聲污染防治實施方案，采取有效措施，減少振動、降低噪聲

3）建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)監(jiān)督施工單位落實噪聲污染防治實施方案。

4）在噪聲敏感建筑物集中區(qū)域施工作業(yè)，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用低噪聲施工工藝和設(shè)備。

10.2.2環(huán)境噪聲污染防治法律制度

噪聲防治

搶修、搶險申報時無需證明需公告附近居民生產(chǎn)工藝上要求連續(xù)作業(yè)特殊需要必須連續(xù)作業(yè)申報時需持（有關(guān)部門）證明

施工現(xiàn)場噪聲排放標準：晝間（6~22點）=70dB（A）夜間（22~次日6點）=55dB（A）最高不超出排放標準15dB（A）71【例題1】某工地晚上20點進行混凝土工程施工，施工場界的噪聲值應(yīng)該限制在（）分貝。A．75B．62C．70D．55【答案】C【例題2】某施工單位在居民區(qū)內(nèi)承建一施工項目，下列關(guān)于該施工單位夜間施工的說法正確的是（）。72禁止夜間施工夜間24點前可以施工公告附近居民后，可以在夜間施工因特殊需要，取得主管部門證明并公告后可以施工答案：D【例題3】在城市市區(qū)噪聲敏感區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生噪聲污染的施工作業(yè)，但（）除外。答案：BE已經(jīng)公告附近居民的搶修、搶險作業(yè)的已經(jīng)繳納排污費用的國家或地方重點建設(shè)項目因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的73【案例分析】2024年4月19日夜23時，某市環(huán)境保護行政主管部門接到居民投訴，稱某項目工地有夜間施工噪聲擾民情況。執(zhí)法人員立刻趕赴施工現(xiàn)場，并在施工場界進行了噪聲測量。經(jīng)現(xiàn)場勘查：施工噪聲源主要是推土機、挖掘機、打樁機等設(shè)備的施工作業(yè)噪聲，施工場界噪聲經(jīng)測試為65.4dB(A)。通過調(diào)查，執(zhí)法人員核實了此次夜間施工作業(yè)不屬于搶修、搶險作業(yè)，也不屬于因生產(chǎn)工藝要求必須進行的連續(xù)作業(yè)，并無有關(guān)主管部門出具的相關(guān)證明。問題：施工單位的夜間施工作業(yè)行為是否合法?如違法說明理由?！痉治觥浚?）本案中，施工單位的夜間施工作業(yè)行為構(gòu)成了環(huán)境噪聲污染違法行為?！董h(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，“在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上人民政府或者其有關(guān)主管部門的證明。以上規(guī)定的夜間作業(yè)，必須公告附近居民?！保?）經(jīng)執(zhí)法人員核實，該施工單位夜間作業(yè)既不屬于搶修、搶險作業(yè)，也不屬于因生產(chǎn)工藝上要求必須進行的連續(xù)作業(yè)，并無有關(guān)主管部門出具的因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的證明。同時，經(jīng)檢測，該施工場界噪聲為65.4dB(A)，超過了《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標準》中關(guān)于夜間噪聲最大聲級超過限值的標準。74環(huán)境影響程度環(huán)評文件類型評價類型重大報告書全面評價輕度報告表分析或?qū)ｍ椩u價很小登記表不需要環(huán)評文件未依法經(jīng)審批部門審查或?qū)彶槲磁鷾实?，建設(shè)單位不得開工建設(shè)75環(huán)境影響評價文件10.3環(huán)境影響評價制度10.4建設(shè)項目環(huán)境保護驗收10.4.1驗收主體建設(shè)單位10.4.2驗收的程序和內(nèi)容1）建設(shè)單編制驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告。2

)環(huán)境保護設(shè)施未與主體工程同時建成的，或者應(yīng)當(dāng)取得排污許可證但未取得的，建設(shè)單位不得對該建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施進行調(diào)試。3)驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制完成后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)提出驗收意見。存在問題的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)進行整改，整改完成后方可提出驗收意見。4)建設(shè)單位不得提出驗收合格的意見的情形。5）建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)向社會公開的信息。6）驗收期限。76謝謝觀看77第10章工程建設(shè)環(huán)境保護法律制度1工程建設(shè)環(huán)境保護法律制度概述2建設(shè)項目環(huán)境保護專項法律規(guī)定3環(huán)境影響評價法律制度4建設(shè)項目環(huán)境保護驗收第11章建設(shè)工程糾紛的解決方式及法律責(zé)任01建設(shè)工程糾紛解決方式02行政復(fù)議與行政訴訟03建設(shè)工程法律責(zé)任知識點與能力點要求熟悉工程民事糾紛和行政糾紛的解決途徑；掌握和解、調(diào)解、仲裁的主要規(guī)定，仲裁和訴訟區(qū)別；區(qū)分民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任的主要形式。8081工程糾紛解決方式

和解

調(diào)解

仲裁

訴訟

11.1工程糾紛解決方式82民事糾紛的解決途徑8311.1.1和解項目內(nèi)容內(nèi)涵當(dāng)事人自愿協(xié)商，達成協(xié)議，無第三方參加，可以在任何階段自行和解，甚至在執(zhí)行階段和解的效力和解協(xié)議具有法律效力，但不具有強制執(zhí)行力性質(zhì)上屬當(dāng)事人之間新簽了一個合同一方不按和解協(xié)議執(zhí)行，另一方不能要求法院強制執(zhí)行可以訴訟或仲裁（要求對方承擔(dān)違約責(zé)任）84

【例題1】

施工單位與物資供應(yīng)單位因采購的防水材料質(zhì)量問題發(fā)生爭議，雙方多次協(xié)商，但沒有達成和解，則關(guān)于此爭議的處理，下列說法中，正確的是（）。A.雙方依仲裁協(xié)議申請仲裁后，仍可以和解B.如果雙方在申請仲裁后達成了和解協(xié)議，該和解協(xié)議具有法律強制執(zhí)行力C.如果雙方通過訴訟方式解決爭議，不能再和解

D.如果在人民法院執(zhí)行中，雙方當(dāng)事人達成和解協(xié)議，則由法院執(zhí)行和解協(xié)議【答案】A【解析】B，和解協(xié)議不具有法律強制執(zhí)行力；C，和解可以發(fā)生在任何階段；D，和解協(xié)議不具有法律強制執(zhí)行力，法院不能強制執(zhí)行，靠雙方自覺履行8586【例題2】關(guān)于和解的說法，正確的是（

）。A．和解達成的協(xié)議不具有法律效力B．和解達成的協(xié)議不具有強制執(zhí)行力C．和解協(xié)議必須采用書面形式D．達成和解后當(dāng)事人不得再起訴【答案】B【解析】A錯，具有法律約束力；C錯，也可以口頭形式；D錯，可以申請仲裁或訴訟。

民事糾紛解決方式

性質(zhì)

生效的法院調(diào)解、判決終局性可以強制執(zhí)行生效的仲裁調(diào)解、裁決其他調(diào)解非終局性不可以強制執(zhí)行任何和解（包括仲裁和解、訴訟和解）8711.1.2調(diào)解（1）非終局的，有賴于當(dāng)事人自覺履行；終局的，可以申請法院強制執(zhí)行。（2）解決一個民事糾紛，非終局方式可以任意利用。只能在一個地點，采用一個終局手段徹底了結(jié)糾紛。88【和解】（1）和解與調(diào)解的區(qū)別：和解是當(dāng)事人雙方自行和解，無需借助第三方；調(diào)解是在第三方主持下進行。（2）“任何和解協(xié)議”都是非終局的。（3）和解協(xié)議可以口頭，可以書面。（4）和解適用于民事糾紛任何階段，包括：訴前和解，仲裁訴訟過程中的庭外和解，執(zhí)行階段的和解?！痉ㄔ赫{(diào)解】（1）法院調(diào)解須雙方自愿（當(dāng)事人一方或者雙方堅持不愿調(diào)解、調(diào)解未達成協(xié)議或者調(diào)解書送達前一方反悔的，人民法院應(yīng)當(dāng)及時判決）（2）調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，具有終局性和強制執(zhí)行力，效力與判決書相同。

89調(diào)解法院調(diào)解和仲裁調(diào)解具有強制執(zhí)行力，調(diào)解書經(jīng)當(dāng)事人簽收后即發(fā)生法律效力?！纠}1】甲乙雙方因工程施工合同發(fā)生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調(diào)解協(xié)議，法院制作了調(diào)解書并送達雙方當(dāng)事人。雙方簽收后乙公司又反悔，下列說法正確的是（

）。A、甲公司可以向人民法院申請強制執(zhí)行B、人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)調(diào)解書進行判決C、人民法院應(yīng)當(dāng)認定調(diào)解書無效并及時判決D、人民法院應(yīng)當(dāng)認定調(diào)解書無效并重新進行調(diào)解【答案】A【解析】法院調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即具有法律效力，效力與判決書相同。90

11.1.3爭議評審（了解、略）

11.1.4仲裁(重點、難點）

1.仲裁的概念項目內(nèi)容概念當(dāng)事人根據(jù)糾紛發(fā)生前或糾紛發(fā)生后達成的協(xié)議，自愿將糾紛提交仲裁機構(gòu)作出裁決，糾紛各方都有義務(wù)執(zhí)行該裁決的一種解決糾紛的方式仲裁機構(gòu)的性質(zhì)·民間團體，不是行政機關(guān)，與行政機關(guān)無隸屬關(guān)系·各仲裁機構(gòu)之間也無隸屬關(guān)系仲裁受理的前提·必須有仲裁協(xié)議，表明雙方共同愿意把糾紛提交仲裁，否則仲裁不予受理或裁或訴制·仲裁和訴訟只能二選一·有效仲裁協(xié)議排除法院的管轄權(quán)912.仲裁的特點92自愿性-必須有仲裁協(xié)議，雙方共同愿意把糾紛提交仲裁專業(yè)性-仲裁員來自各行業(yè)具有一定專業(yè)水平的專家獨立性-仲裁委員會獨立于行政機關(guān)仲裁委員會之間也無隸屬關(guān)系保密性-以不公開審理為原則快捷性一裁終局制3.仲裁協(xié)議93【仲裁協(xié)議的形式】（1）可以是合同中訂明的仲裁條款，也可以是另外單獨簽訂的仲裁協(xié)議；（2）可以在糾紛發(fā)生前，也可以在糾紛發(fā)生后達成仲裁協(xié)議；（3）應(yīng)當(dāng)采用書面形式，口頭方式無效。仲裁協(xié)議的法律效力944.仲裁程序

95仲裁和解請求根據(jù)和解協(xié)議作出裁決（終局）裁決作出即終局，不能再申請仲裁撤回仲裁申請（非終局）反悔的，可根據(jù)原仲裁協(xié)議重新發(fā)動仲裁（但不能起訴）仲裁調(diào)解（仲裁機構(gòu)主持）制作仲裁調(diào)解書（終局）雙方簽收生效（簽收前反悔，及時裁決）制作仲裁裁決書（非終局）作出生效965.仲裁裁決裁決應(yīng)當(dāng)按照多數(shù)仲裁員的意見作出。不能形成多數(shù)意見時，按照首席仲裁員的意見作出。簡記：兩種意見按多數(shù)，三種意見按首席?！疽徊媒K局】裁決作出后，當(dāng)事人不得就同一糾紛再申請仲裁或者向法院起訴。承發(fā)包雙方停工損失賠償糾紛一案，仲裁委員會根據(jù)承包人的申請受理案件后，在仲裁庭解決案件時，根據(jù)雙方自愿原則主持調(diào)解并達成調(diào)解協(xié)議，仲裁庭依照仲裁規(guī)則制作了仲裁調(diào)解書。下列關(guān)于該調(diào)解書的效力（

）是正確的。A．做出后即發(fā)生效力

B．該調(diào)解書的效力低于裁決書C．該調(diào)解書一經(jīng)作出不允許反悔

D．雙方均簽收后才發(fā)生法律效力【答案】D【解析】調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后即發(fā)生法律效力。如果在調(diào)解書簽收前當(dāng)事人反悔的,仲裁庭應(yīng)當(dāng)及時做出裁決。調(diào)解書與裁決書具有同等的法律效力9797習(xí)題演練仲裁裁決當(dāng)仲裁庭成員不能形成一致意見時,按多數(shù)仲裁員的意見做出仲裁裁決;在仲裁庭不能形成多數(shù)意見時,按首席仲裁員的意見做出裁決。仲裁裁決從裁決書作出之日起發(fā)生法律效力。①當(dāng)事人不得就已經(jīng)裁決的事項再行申請仲裁,也不得就此提起訴訟。②仲裁機構(gòu)不得隨意變更已經(jīng)生效的仲裁裁決。③其他任何機關(guān)或個人均不得變更仲裁裁決。④仲裁裁決具有執(zhí)行力。在裁決履行期限內(nèi)，義務(wù)方不履行仲裁裁決,權(quán)利方可申請人民法院強制執(zhí)行。9811.1.5民事訴訟991.民事訴訟的概念民事訴訟是解決民事糾紛的最終方式,只要沒有仲裁協(xié)議的，民事糾紛最終都是可以通過民事訴訟解決的。2.民事訴訟的基本特點(1)公權(quán)性(2)強制性(3)程序性3.民事訴訟基本制度民事訴訟和民事仲裁的對比對比民事訴訟民事仲裁主體法院（國家機關(guān)）仲裁委員會（社團）前提一方起訴即可必須有仲裁協(xié)議（雙方同意）管轄一般法定管轄雙方可約定審理公開不公開程序二審終審制一裁終局制100101關(guān)于民事糾紛法律解決途徑的說法正確的是（）。A．民事糾紛調(diào)解由調(diào)解機構(gòu)主動介入，促成自愿達成協(xié)議B．仲裁裁決一經(jīng)作出即發(fā)生法律效力C．當(dāng)事人自行達成的和解協(xié)議具有強制執(zhí)行力D．訴訟方式解決民事糾紛應(yīng)當(dāng)建立在調(diào)解無效的前提下【答案】B【解析】選項A，調(diào)解是自愿的，不是調(diào)解機構(gòu)主動介入的。選項C，和解協(xié)議具有法律效力但沒有強制執(zhí)行力。選項D，可以直接提起訴訟，無須先經(jīng)過調(diào)解。習(xí)題演練4.民事訴訟參加人訴訟代理人當(dāng)事人原告被告102訴訟中法院調(diào)解項目內(nèi)容概念·法院調(diào)解也是自愿的·調(diào)解未達成協(xié)議或者調(diào)解書送達前一方反悔的，法院應(yīng)當(dāng)及時判決效力·調(diào)解達成協(xié)議，法院應(yīng)當(dāng)制作調(diào)解書·法院調(diào)解效力與法院判決書相同·調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后具有法律效力103【仲裁調(diào)解VS法院調(diào)解】104

仲裁調(diào)解法院調(diào)解概念①仲裁調(diào)解是自愿的

②調(diào)解不成的，應(yīng)當(dāng)及時作出裁決①法院調(diào)解也是自愿的

②調(diào)解未達成協(xié)議或者調(diào)解書送達前一方反悔，法院應(yīng)當(dāng)及時判決效力①調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力

②調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，發(fā)生法律效力①法院調(diào)解書與法院判決書相同

②調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后具有法律效力【例題1】關(guān)于民事糾紛解決方式的說法，正確的有（）。A.調(diào)解只能在民事訴訟階段進行B和解可以在民事糾紛的任何階段進行C.仲裁機構(gòu)受理案件的管轄權(quán)來自于當(dāng)時人雙方的協(xié)議D.仲裁實行一裁終局制E.民事訴訟實行兩審終審制【答案】B、C、D、E【解析】A錯誤，仲裁也可以調(diào)解。105習(xí)題演練【例題2多選】下列有關(guān)仲裁與民事訴訟的說法正確的有（）。所有民事糾紛既可以用仲裁的方式解決，也可以用訴訟的方式解決請求仲裁機構(gòu)解決糾紛，應(yīng)以雙方當(dāng)事人之間有仲裁協(xié)議為條件，而進行民事訴訟則不要求雙方當(dāng)事人之間有民事訴訟協(xié)議仲裁案件通常情況下不公開審理，而法院審理民事案件一般應(yīng)公開審理仲裁機構(gòu)裁決案件實行一裁終局制度，法院審理案件實行二審終審制度【答案】BCD【解析】A錯誤，仲裁和訴訟只能二選一；B正確,一方起訴，另一方要應(yīng)訴。106【例題3】下列關(guān)于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是（）。對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力當(dāng)事人可以經(jīng)調(diào)解程序解決合同爭議對法院一審判決不服，可向仲裁機構(gòu)申請仲裁【答案】C【解析】AC錯誤，仲裁訴訟只能選擇一個，B錯誤，和解協(xié)議不具有強制執(zhí)行的效力，相當(dāng)雙方之間新協(xié)議。107習(xí)題演練1.合同一方當(dāng)事人不履行仲裁裁決的，仲裁委員會（）?？梢晕泄ど绦姓芾聿块T執(zhí)行不可以強制執(zhí)行授權(quán)人民法院強制執(zhí)行移交檢察機關(guān)強制執(zhí)行答案：B，法院有強制執(zhí)行權(quán)108

2.甲建設(shè)單位一直拖欠乙施工單位工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁。仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向（）申請執(zhí)行。答案：BA.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.建設(shè)行政主管部門1093.當(dāng)事人申請仲裁后，雙方自行和解，并達成和解協(xié)議，則下列表述正確的是（

）。A、當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)撤回仲裁申請

B、當(dāng)事人可以請求仲裁庭根據(jù)和解協(xié)議制作調(diào)解書或裁決書

C、當(dāng)事人撤回仲裁申請后又后悔，可以根據(jù)原仲裁協(xié)議申請仲裁

D、當(dāng)事人一方不履行和解協(xié)議的，對方可以請求法院強制執(zhí)行【答案】C【解析】A，可以撤回仲裁申請；B，可以請求根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書；D，和解協(xié)議不具有強制執(zhí)行力，一方不履行相當(dāng)于違約。110仲裁和解可以請求根據(jù)和解協(xié)議作出裁決書不能重新發(fā)動仲裁可以撤回仲裁申請反悔的，可根據(jù)原仲裁協(xié)議重新發(fā)動仲裁仲裁調(diào)解制作仲裁調(diào)解書雙方簽收生效制作仲裁裁決書作出生效2021二建真題4.關(guān)于仲裁調(diào)解的說法，正確的是（）。A.仲裁調(diào)解書經(jīng)雙方當(dāng)事人簽收后，即發(fā)生法律效力B.仲裁裁決書的法律效力高于仲裁調(diào)解書C.仲裁調(diào)解達成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當(dāng)根據(jù)協(xié)議的內(nèi)容制作裁決書D.仲裁調(diào)解書簽收前當(dāng)事人反悔的，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)重新申請仲裁【答案】A【解析】調(diào)解達成協(xié)議的，當(dāng)事人可以撤回仲裁申請，也可以請求仲裁庭根據(jù)調(diào)解協(xié)議的內(nèi)容制作調(diào)解