專項(xiàng)2024升旗臺工程承攬協(xié)議版

專項(xiàng)2024升旗臺工程承攬協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.工程概述1.1工程名稱：專項(xiàng)2024升旗臺工程1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程規(guī)模：_______2.承攬方信息2.1承攬方名稱：_______2.2承攬方地址：_______2.3承攬方聯(lián)系人：_______2.4承攬方聯(lián)系方式：_______3.委托方信息3.1委托方名稱：_______3.2委托方地址：_______3.3委托方聯(lián)系人：_______3.4委托方聯(lián)系方式：_______4.工程內(nèi)容4.1工程設(shè)計(jì)：_______4.2工程施工：_______4.3工程監(jiān)理：_______4.4工程驗(yàn)收：_______5.工程期限5.1工程開始日期：_______5.2工程結(jié)束日期：_______5.3工程延期條款：_______6.工程費(fèi)用6.1工程總價(jià)：_______6.2付款方式：_______6.3付款期限：_______6.4費(fèi)用結(jié)算：_______7.工程質(zhì)量7.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_______7.2質(zhì)量保證：_______7.3質(zhì)量爭議解決：_______8.保密條款8.1保密信息：_______8.2保密期限：_______8.3泄露后果：_______9.違約責(zé)任9.1承攬方違約：_______9.2委托方違約：_______9.3違約賠償：_______10.爭議解決10.1爭議解決方式：_______10.2爭議解決機(jī)構(gòu)：_______10.3法律適用：_______11.合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件：_______11.2合同變更：_______11.3合同終止：_______12.其他條款12.1合同的解釋：_______12.2合同的附件：_______12.3合同的修訂：_______13.雙方簽字13.1承攬方簽字：_______13.2委托方簽字：_______14.合同簽訂日期14.1合同簽訂日期：_______第一部分：合同如下：第一條工程概述1.1工程名稱：專項(xiàng)2024升旗臺工程1.2工程地點(diǎn)：_______1.3工程規(guī)模：_______第二條承攬方信息2.1承攬方名稱：_______2.2承攬方地址：_______2.3承攬方聯(lián)系人：_______2.4承攬方聯(lián)系方式：_______第三條委托方信息3.1委托方名稱：_______3.2委托方地址：_______3.3委托方聯(lián)系人：_______3.4委托方聯(lián)系方式：_______第四條工程內(nèi)容4.1工程設(shè)計(jì)：_______4.2工程施工：_______4.3工程監(jiān)理：_______4.4工程驗(yàn)收：_______第五條工程期限5.1工程開始日期：_______5.2工程結(jié)束日期：_______5.3工程延期條款：_______第六條工程費(fèi)用6.1工程總價(jià)：_______6.2付款方式：_______6.3付款期限：_______6.4費(fèi)用結(jié)算：_______第七條工程質(zhì)量7.1工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：_______7.2質(zhì)量保證：_______7.3質(zhì)量爭議解決：_______第八條保密條款8.1保密信息：本合同簽訂雙方在合同執(zhí)行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等非公開信息。8.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。8.3泄露后果：如有泄露，泄露方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償對方因此造成的一切損失。第九條違約責(zé)任9.1承攬方違約：如承攬方未能按照合同約定完成工程，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于延期完工、工程質(zhì)量不符合約定等。9.2委托方違約：如委托方未能按照合同約定支付工程款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體包括但不限于逾期付款、少付款項(xiàng)等。9.3違約賠償：違約方應(yīng)向守約方支付合同總價(jià)款的_______%作為違約金，并承擔(dān)因此造成的一切損失。第十條爭議解決10.1爭議解決方式：雙方發(fā)生爭議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機(jī)構(gòu)：合同簽訂地人民法院。10.3法律適用：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件：本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。11.2合同變更：合同簽訂后，如雙方同意對合同內(nèi)容進(jìn)行變更，應(yīng)簽訂書面變更協(xié)議，經(jīng)雙方蓋章確認(rèn)后生效。11.3合同終止：合同履行完畢或合同約定的終止條件出現(xiàn)，本合同即告終止。第十二條其他條款12.1合同的解釋：本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。12.2合同的附件：本合同附件包括但不限于工程設(shè)計(jì)圖紙、施工方案、材料規(guī)格等。12.3合同的修訂：本合同如有修訂，以最新修訂的文本為準(zhǔn)。第十三條雙方簽字13.1承攬方簽字：_______13.2委托方簽字：_______第十四條合同簽訂日期14.1合同簽訂日期：_______第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程設(shè)計(jì)圖紙：包括升旗臺的整體設(shè)計(jì)圖、結(jié)構(gòu)施工圖、電氣施工圖等，詳細(xì)展示升旗臺的設(shè)計(jì)和施工細(xì)節(jié)。2.施工方案：詳細(xì)說明升旗臺工程的施工步驟、工藝流程、施工要求等，以確保施工順利進(jìn)行。3.材料規(guī)格：列出升旗臺工程所需的各種材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，以便雙方確認(rèn)材料的選用和供應(yīng)。4.工程進(jìn)度計(jì)劃：明確工程的各個(gè)階段的時(shí)間安排，包括設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和驗(yàn)收等。5.工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：詳細(xì)規(guī)定升旗臺工程的質(zhì)量和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，以確保工程質(zhì)量符合要求。6.保密協(xié)議：明確雙方的保密義務(wù)和保密信息的范圍，防止商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的泄露。7.付款計(jì)劃：詳細(xì)說明工程款項(xiàng)的支付方式和時(shí)間安排，確保雙方權(quán)益的保障。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.承攬方違約：延期完工：如承攬方未能按照合同約定的時(shí)間完成工程，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金或賠償損失。工程質(zhì)量不符合約定：如承攬方完成的工程質(zhì)量不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)承擔(dān)修復(fù)、重新施工或支付違約金等責(zé)任。泄露保密信息：如承攬方泄露了委托方的商業(yè)秘密或技術(shù)秘密，應(yīng)承擔(dān)保密協(xié)議約定的違約責(zé)任。示例說明：如果承攬方由于管理不善導(dǎo)致工程延期完工，委托方有權(quán)要求承攬方支付合同總價(jià)款的1%作為違約金，并有權(quán)要求承攬方承擔(dān)因此造成的額外損失。2.委托方違約：逾期付款：如委托方未能按照合同約定的時(shí)間支付工程款項(xiàng)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金或賠償損失。少付款項(xiàng)：如委托方支付的工程款項(xiàng)少于合同約定的金額，應(yīng)承擔(dān)補(bǔ)足款項(xiàng)的責(zé)任。示例說明：如果委托方逾期付款，承攬方有權(quán)暫停工程，并要求委托方支付合同總價(jià)款的1%作為違約金，并有權(quán)要求委托方承擔(dān)因此造成的額外損失。說明三：法律名詞及解釋：1.合同：本合同是指專項(xiàng)2024升旗臺工程承攬協(xié)議版A版，雙方簽訂的具有法律效力的文件。2.承攬方：指承擔(dān)升旗臺工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和驗(yàn)收等責(zé)任的乙方。3.委托方：指委托承攬方進(jìn)行升旗臺工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和驗(yàn)收等工作的甲方。4.工程設(shè)計(jì)：指根據(jù)委托方的要求，承攬方進(jìn)行升旗臺工程的設(shè)計(jì)工作，包括圖紙、方案等。5.工程施工：指承攬方按照工程設(shè)計(jì)要求，進(jìn)行升旗臺工程的施工工作。6.工程監(jiān)理：指對升旗臺工程施工過程進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的合規(guī)。7.工程驗(yàn)收