2024建筑公司內(nèi)部承包合同

?合同編號(hào)：__________一、工程概況1.1項(xiàng)目名稱：________1.2項(xiàng)目地點(diǎn)：________1.3項(xiàng)目規(guī)模：________1.4項(xiàng)目工期：自________起至________止。二、合同價(jià)格2.1本工程的合同總價(jià)為人民幣（大寫）：________元整（小寫）：________元。2.2合同價(jià)格包括但不限于：施工圖紙及施工說明所示的所有工程內(nèi)容的人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金等所有費(fèi)用。2.3合同價(jià)格采取固定價(jià)格方式，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自調(diào)整。三、付款方式及進(jìn)度3.1發(fā)包人應(yīng)按照雙方約定的付款節(jié)點(diǎn)和比例，向承包人支付工程進(jìn)度款。3.2工程竣工后，經(jīng)雙方驗(yàn)收合格，發(fā)包人應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告送達(dá)之日起________天內(nèi)向承包人支付尾款。3.3付款均以人民幣支付，如需開具發(fā)票，由承包人按照稅務(wù)規(guī)定提供。四、施工及驗(yàn)收4.1承包人應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙、施工規(guī)范及施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。4.2承包人應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量安全責(zé)任，確保工程在整個(gè)施工過程中符合國(guó)家及行業(yè)的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。4.3工程驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)按照要求進(jìn)行保修。五、違約責(zé)任5.1任何一方違反本合同的約定，導(dǎo)致合同無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2承包人如未能按照約定的工期完成工程，應(yīng)按照逾期天數(shù)向發(fā)包人支付逾期違約金。六、爭(zhēng)議解決6.1對(duì)于因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。6.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗(yàn)收合格且尾款支付完畢之日終止。甲方（承包人）：________乙方（發(fā)包人）：________簽訂日期：________年________月________日注意事項(xiàng)及解決辦法：1.合同的簽訂和履行應(yīng)遵守國(guó)家的法律法規(guī)，雙方應(yīng)確保合同內(nèi)容的合法性。解決辦法：如合同內(nèi)容違反法律法規(guī)，雙方應(yīng)立即協(xié)商修改，確保合同合法有效。2.雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同約定的義務(wù)，如有變更應(yīng)協(xié)商一致。解決辦法：雙方可通過書面形式修改或補(bǔ)充合同內(nèi)容，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。3.合同價(jià)格及付款方式應(yīng)明確，如有糾紛應(yīng)按合同約定解決。解決辦法：雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款節(jié)點(diǎn)和比例支付工程進(jìn)度款，如有逾期支付，應(yīng)按照約定支付逾期違約金。4.工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，如有質(zhì)量問題，應(yīng)按合同約定處理。解決辦法：承包人應(yīng)承擔(dān)工程質(zhì)量安全責(zé)任，如發(fā)生質(zhì)量問題，應(yīng)立即整改并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.如有違約行為，應(yīng)按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。解決辦法：違約方應(yīng)按照合同約定支付違約金，并賠償對(duì)方造成的損失。6.合同爭(zhēng)議應(yīng)通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可依法向人民法院提起訴訟。解決辦法：雙方可約定合同簽訂地人民法院為管轄法院，如有爭(zhēng)議，可依法向該法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.承包人：指承擔(dān)工程項(xiàng)目施工任務(wù)的法人或其他組織。2.發(fā)包人：指委托承包人進(jìn)行工程項(xiàng)目施工的法人或其他組織。3.合同總價(jià)：指雙方約定的完成工程項(xiàng)目所需支付的總費(fèi)用。4.固定價(jià)格：指在合同有效期內(nèi)，價(jià)格不因市場(chǎng)波動(dòng)或其他因素而調(diào)整的價(jià)格。5.工程進(jìn)度款：指根據(jù)工程項(xiàng)目施工進(jìn)度，按照約定比例支付的合同款項(xiàng)。6.逾期違約金：指違約方未按約定時(shí)間支付工程進(jìn)度款或尾款應(yīng)支付的違約費(fèi)用。7.工程驗(yàn)收：指工程項(xiàng)目完成后，雙方按照約定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的質(zhì)量、安全、進(jìn)度等方面的檢查、評(píng)定和認(rèn)可。8.保修：指承包人對(duì)已交付的工程項(xiàng)目在保修期內(nèi)承擔(dān)的質(zhì)量問題進(jìn)行維修、更換的責(zé)任。9.友好協(xié)商：指雙方在合同履行過程中，通過溝通、協(xié)商解決爭(zhēng)議的方式。10.違約金：指違約方因違反合同約定應(yīng)支付的賠償金。應(yīng)用場(chǎng)合：1.建筑公司與其他建筑企業(yè)或個(gè)人之間的內(nèi)部承包合同。2.建筑公司與其他相關(guān)方之間的工程項(xiàng)目施工合同。3.各類建筑工程項(xiàng)目中的施工任務(wù)分包、轉(zhuǎn)包或委托合同。補(bǔ)充條款：1.項(xiàng)目范圍及具體任務(wù)的詳細(xì)描述。2.施工圖紙、施工規(guī)范及施工組織設(shè)計(jì)的提供及確認(rèn)。3.工程質(zhì)量、安全及環(huán)保要求的約定。4.工程變更及調(diào)整的程序和辦法。5.工程保險(xiǎn)及意外傷害保險(xiǎn)的購(gòu)買和責(zé)任分配。6.工程資料、技術(shù)文件和竣工驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。7.工程項(xiàng)目的保修期限和保修內(nèi)容的詳細(xì)規(guī)定。8.雙方對(duì)合同條款的解釋和補(bǔ)充的其他約定。附件列表：1.施工圖紙及施工說明2.工程量清